&

房屋裝修工程合同書

更新時間：2024-02-25 08:01:57

相關推薦

房屋裝修工程合同書

　　隨著人們法律意識的加強，合同的使用頻率呈上升趨勢，它可以保護民事法律關系。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編整理的房屋裝修工程合同書，僅供參考，大家一起來看看吧。

房屋裝修工程合同書1

　　甲方(定作人)：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　乙方(承攬人)：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　甲方擬裝修房屋一套，位置在室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、具體裝修工程為乙方承攬的房屋工程(含面積的防水)。工程面積為平方米。防水面積為平方米。

　　2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

　　3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從____年____月____日開始建設，到____年____月____日止，工期為天。在約定的`工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為元。

　　2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15 天內給付。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

　　2、由于工程質量達不到要求的，甲方有權解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

　　3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款元。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交區人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(手印)：

　　乙方簽字(手印)：

　　____年____月____日

房屋裝修工程合同書2

　　委托方(甲方)：____________________身份證：____________________________

　　承接方(乙方)：____________________身份證：____________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點

　　________________區________________街_____________單元___________室。

　　二、形式結構

　　__________層式__________室_______廳_______廚_______衛。

　　三、工程項目

　　1、______________________________________________________。

　　2、未盡細節的`之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_______________元人民幣。

　　七、付款方式

　　為確保工程質量，暫扣____________元押金，____________年______月______日至____________年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費。

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　______年______月______日 ______年______月______日

房屋裝修工程合同書3

　　委托方(甲方)：

　　身份證號：

　　承接方(乙方)：

　　身份證號：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程地址：。

　　2.總計施工面積平方米。

　　3.施工內容：詳見《施工內容單》和施工圖。

　　4.開工日期：____年____月____日，竣工日期____年____月____日，工程總天數：日。

　　5.工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工、包料；

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》)；

　　(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

　　6.雙方同意施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)；

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)

　　第二條價款

　　1.工程價款總價為，即(大寫)。詳見本合同附件《工程材料預算表》。

　　2.施工過程中有增減項目的，雙方協商同意并簽名確認后方可增減該部分費用。

　　第三條付款方式

　　1.合同生效后的3日內，甲方應支付工程價款(含雙方確定的增減項目的金額)的%以及設計費(若有)即人民幣元。

　　2.工程完成度達50%時(自由設定支付條件用以支付進度款)，甲方支付工程價款(含雙方確定的增減項目的金額)的%，即人民幣元。

　　3.工程完工及竣工驗收后的5日內，甲方支付工程價款(含雙方確定的增減項目的金額)的%，即人民幣元。

　　4.工程價款(含雙方確定的增減項目的金額)的5%即人民幣元作為質保金，甲方在保修期結束后10日內一次性無息地支付給乙方。

　　5.工程完工且清掃完施工現場后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為竣工驗收。

　　第四條質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.凡由甲方自行采購的.材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　4.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第五條材料

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，甲方有權要求乙方立即更換且工期不順延。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第六條工期延誤處理

　　1.以下甲方原因造成工期延誤，工期應當順延：

　　(1)不能提供水、電；

　　(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班)；

　　(3)不能按期提供自購材料、設備；

　　(4)不能按期支付工程款影響正常施工的；

　　(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目；

　　(6)甲方同意工期順延的。

　　(7)逾期驗收或無故怠于驗收；

　　2.以下原因造成的工期延誤,工期不順延：

　　(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；

　　(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責；

　　(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償；

　　(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責；

　　(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　第七條雙方權利義務

　　1.甲方可提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖。

　　2.二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3.甲方可指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　4.乙方應負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。

　　第八條違約責任

　　1.若乙方未能在按合同約定的工期內完工，每遲延一日應支付人民幣元的違約金。

　　2.若甲方未能在按合同約定付款，每遲延一日應支付人民幣元的違約金。

　　第九條合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十條爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決，或協商解決不成，可以按照本合同約定向法院提起訴訟。

　　第十一條其他

　　1.本合同雙方簽字后生效。

　　2.本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(簽字)：

　　乙方(簽字)：

房屋裝修工程合同書4

　　甲方(定作人)：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　乙方(承攬人)：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　甲方擬裝修房屋一套，位置在室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、具體裝修工程為乙方承攬的房屋工程(含面積的防水)。工程面積為平方米。防水面積為平方米。

　　2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從____年____月____日止，工期為天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的.防水工程，總價為元。

　　2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15天內給付。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

　　2、由于工程質量達不到要求的，甲方有權解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

　　3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款元。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交區人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(手印)：

　　乙方簽字(手印)：

　　____年____月____日

房屋裝修工程合同書5

　　委托方(甲方)：________________________

　　承接方(乙方)：________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設尺寸為_________瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間墻面尺寸為_________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪尺寸為_________瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設尺寸為_________瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的`所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，_________個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣_________元押金，_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，八、本協議一式_________份，甲乙方各執_________份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方簽字：___________________________ 乙方簽字：___________________________

　　聯系電話：___________________________ 聯系電話：___________________________

　　________________年__________月______日 ________________年__________月______日