&

裝修施工合同

更新時間：2023-10-04 08:07:10

相關推薦

【優秀】裝修施工合同

　　隨著人們法律意識的加強，我們用到合同的地方越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的裝修施工合同，歡迎大家分享。

　　委任單位：

　　施工單位：

　　就工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程項目內容:

　　見材料明細清單

　　四、工程期限：

　　本工程自___年___月___日至___年___月___日完工。

　　五、工程造價為人民幣：

　　六、付款方式：

　　1、合同簽訂后甲方交付乙方工程總造價的25%預付款。

　　2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總造價的70%工程款，余額在工程驗收合格后兩個月內付清。

　　3、工程完工驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料兩日內如未提出異議，即視為同意，將剩余款項全部付清，違約付款。

　　七、材料設備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管，場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必須嚴格按照施工工藝進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工。

　　2、乙方負責制定各類制作的材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明細缺陷造成追加投資，及材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、乙方應了解遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　九、工程質量：

　　1、本工程以各類工程作法的普通合格工程為質量評定驗收標準。

　　2、各類裝飾工程質量保修一年。

　　十、工程驗收：

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任：

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注：

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式二份，甲、乙方雙方各執一份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【裝修施工合同】相關文章：

裝修施工合同04-04