- 相關推薦
在人民愈發重視法律的社會中,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編為大家整理的家庭裝修合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
家庭裝修合同1
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝修、裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:;
2.委托方式:;
3.工程開工日期:年月日,工程竣工日期:年月日,工程總天數:天;
第二條:工程價款
工程總價款(金額大寫)元,(金額小寫)元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:付款方式
合同一經簽訂,甲方即應付合同價款作為預付款;當工期進度過半甲方即第二次付合同價款。剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
第五條:其他
1.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔。
2.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
3.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
4.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第六條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第七條:其他事項
1.甲方
必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2.乙方
乙方須按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。如因施工原因發生安全事故導致施工人員傷害的,由乙方自行負責。
嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起。
第八條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第九條:爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和預付款收據向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。
第十條:合同的'變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主):(簽章)
乙方(施工方):(簽章)
簽訂日期:年月日
家庭裝修合同2
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協商達成下列協議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程質量和工期)。
二:裝飾施工地點:
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛,建筑面積:90.m2,室內面積84m2。2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期__天。
三:在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施
工中發生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生,造成的`損失均由乙方負責賠償。
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料 。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六:乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
家庭裝修合同3
合同編號:_______________________________
發包人(甲方):____________________________
住 所:____________________________
委 托 代 理 人:____________________________
電 話:____________________________
承包人(乙方):____________________________
住 所:____________________________
營 業 執 照 號:____________________________
法 定 代 表 人:____________________________
電話:____________________________
委 托 代 理 人:____________________________
電話:____________________________
本 程 設 計 人:____________________________
電話:____________________________
施 工 負 責 人:____________________________
電話:____________________________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:____________________________
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:____________________________________________________________________________________________________________________
第2條、工程內容及做法
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式:____________________________雙方商定采取以下承包方式:____________________________
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-______%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款:____________________________本合同工程造價為(大寫):_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
第1條、發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見****裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)___ ____元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分 發包人義務
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創造條件。包括:____________________________搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等),并承擔相關費用;
第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
第3條、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
第4條、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見***裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的,發包人應作好密封標志,并交由現場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:____________________________
(1)工程量變化和設計變更;
(2)發包人同意工期順延的其他情況;
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
(4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的'相關費用由發包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:____________________________
(1)__隱蔽工程驗收__;
(2)__水電工程完工__;
(3)__瓦作工程完工__;
(4)__中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統計決算__;
(5) 油漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見****裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見****裝修工程結算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見****裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:
1 防水工程出現3處以上滲漏;
2 暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
3 墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2以上的涂料表層脫落;
4 吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
5墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
6 地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質量問題除外);
木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見****裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第4條、每延誤工期一天,由責任人向對方支付違約金200元。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分 其他約定事項:____________________________
第十六部分 附則
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第2條、本合同一式_______份,雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包人(簽字):____________________________承包人(蓋章):____________________________
法定代表人:____________________________委托代理人:____________________________
日 期:____________________________日 期:____________________________
家庭裝修合同4
發包人(甲方): 電話:
身份證號:
承包人(乙方): 電話
身份證號:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議: 第一部分 工程概況
第1條、工程地點:長沙市井灣子金領家族二期2棟二單元1137房
第2條、工程內容及做法(1)櫥衛吊頂制作;(2)客廳電視背景、過道吊頂制作;(3)鞋柜、主臥衣柜、書房書柜(4)套內所有窗套、門套的制作;(5)衛生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;(6)室內門、門鎖等的安裝;
(7)室內水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(8)室內榻榻米、地板的鋪設與安裝;(9)室內墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(10)其他相關業務。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、大部分包料(瓷磚、板材、電線、水管、扣板等主料;水泥、木料黃沙等部分輔料),發包人提供部分材料(家電、潔具等);(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的.誤差應在+ -5%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔相關費用。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限 天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。
第5條、合同價款:本合同工程總費為(大寫):_____________元(詳見附件1:家庭居室裝修工程報價單)。 第三部分 施工圖紙
第7條、發包人不委托承包人設計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發包人、承包人各一份。 第四部分 發包人義務
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第10條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續; 第五部分 承包人義務。
第11條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
第12條、嚴格執行有關施工現場管理的規定;
第13條、保護好發包人提供的材料、家電的安全,并保證原居室室內上、下水管道的暢通;
第14條、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現暢?
第六部分 工程變更。
第16條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(費用不再另行增加)。
第七部分 材料的提供。
第17條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
第18條、由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八部分 工期延誤。
第19條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)發包人同意工期順延的其他情況。
第20條、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
第21條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九部分 質量標準。
第22條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定、擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔.
第十部分 工程驗收和保修
第23條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個月。
第24條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價150%。嚴重工程質量問題是指在正常使用調試下: a 防水工程出現2處以上滲漏;b 煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外); c墻面、吊頂等涂料工程出現10cm2以上的涂料表層脫落; d吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外); e 墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落; f 地磚、地板工程出現2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質量問題除外); g 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十一部分 工程款支付方式
第25條、雙方約定按以下方式支付工程款:合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數 工程進度 支付金額 備 注;第一次 工人進場后第1周內預付 元材料費,第二次 工程竣工交付使用當日付 元;第三次 交付正常使用后10天內付 元;條件:無質量問題工程進度定義:1 基礎工程基本完成,木、泥工基本到位,并正常開展工作; 2水電鋪設完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; 3工程全部完工,并交付。
第26條、工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后10日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
第十二部分 違約責任
第條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第27條、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第28條、由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
第29條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數取高)。 第十三部分 合同爭議的解決方式
第30條、本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定。
第31條、施工期間,發包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。
第32條、施工期間,承包人應嚴格管理施工現場,妥善保護原有的住宅結構與設備。未經施工文件和本合同確認,不得對原有的建筑結構或設備進行拆除、改動,由此造成的一切后果,由承包人負責,并不受工程保修期的限制。
第33條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第十五部分 其他約定事項:
第34條 承包人不從發包人利益出發,惡意浪費、偷竊、偷換發包人提供的相關材料等行為發生時,一經發現,發包人有權要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結算工程量即實際耗材數量應該在長沙市規定的定額數的正負5%以內,超出部分同樣適用本條款。
第十六部分 附則
第35條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準,合同履行完畢后終止。
第36條、本合同一式2份,雙方各執1份。
第37條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力
甲方(簽字) 乙方:(簽字)
年 月 日
家庭裝修合同5
合同編號:____***-04-_____________
發包人(甲方): 住 所: 委 托 代 理 人: 電 話: 承包人(乙方): 住 所: 營 業 執 照 號: 法 定 代 表 人: 委 托 代 理 人: 本 程 設 計 人: 施 工 負 責 人:
南 京 **** 裝 飾 有 限 公 司
南 京 市******* 號 3 2 0********
電話: 電話: 電話: 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:________________________________________________ 第2條、工程內容及做法
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。 第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式: (1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明); (2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-5%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修
材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款:本合同工程造價為(大寫):_____________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
第1條、發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見****裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)_______元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分 發包人義務
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等),并承擔相關費用;
第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
第3條、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通; 第4條、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見***裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的,發包人應作好密封標志,并交由現場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延: (1)工程量變化和設計變更;
(2)發包人同意工期順延的其他情況;
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝; (4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的'有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收: (1)__隱蔽工程驗收__; (2)__水電工程完工__; (3)__瓦作工程完工__;
(4)__中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統計決算__; (5) 油漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見****裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見****裝修工程結算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見****裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下: 防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質量問題除外);
木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見****裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第4條、每延誤工期一天,由責任人向對方支付違約金200元。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分 其他約定事項:
第十六部分 附則
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 合同附件:
附件1:工程施工質量標準
附表:裝修工程施工項目確認表 附表:裝修工程報價單 附表:裝修工程設計圖紙 附表:裝修工程變更單 附表:裝修工程驗收單 附表:裝修工程結算單 附表:裝修工程保修單
發包人(簽字):承包人(蓋章):
法定代表人:
委托代理人: 日 期:
日期:
家庭裝修合同6
發包方(以下簡稱甲方):
姓名________
住所________
承包方(以下簡稱乙方):
姓名________
住所________
根據《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的'有關事宜,達成如下合同:
1、工程地點________
2、工程承包方式:________
3、工程期限________天
開工日期________年____月____日
竣工日期________年____月____日
4、雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)________元。
5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修________年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
10、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
1
1、本合同自甲、乙雙方簽字、手印后生效。
甲方(簽字、手印):________
乙方(簽字、手印):________
________年____月____日
家庭裝修合同7
甲方:
乙方:
身份證號碼:
依據我國《合同法》及國家和當地政府的相關規定雙方協商致,簽訂本合同,望雙方共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地點:2、房屋規格:室廚
3、委托方式:4、開工日期:年日
5、竣工日期:年日
6、竣工總價:元,金額大寫元。
第二條 付款方式
1、水、電工程完工并隱蔽工程驗收合格后,甲方付給乙方
2、泥、木工程完工并驗收合格后,甲方付乙方元整,即人民幣(大寫) 元整。
3、油漆完工后,甲方付乙方 元整。
4、工程竣工驗收合格,甲方付給乙方尾款寫) 元整。
第三條 施工內容
乙方負責內容如下:
1、拆墻
2、水電材料及人工(武漢二廠電線、金牛水管)
3、水泥、沙、瓷磚 35元/㎡
4、板材及人工 福漢鷹冠
5、油漆材料及人工 乳膠漆:多樂士(立邦)
6、衣柜梭門 170元/㎡
7、地板 60元/㎡
8、烤漆門850元/樘
9、廚衛吊頂 85元/㎡
10、飄窗石、過門石160元/m
11、開關插座項:600元
12、潔具 項:2000元
13、燈具 2000元
14、廚柜 900元/m
15、電視背景墻紙 200元/卷
16、五金 600元
第四條 保修
1、負責范圍:凡屬乙方施工質量或乙方保管不力造成合同工程范圍的損壞脫落、丟失、開裂等,由乙方自己承擔,尾款押三個月結付。
第五條 附則
1、本合同壹式貳份,雙方各執壹份。
2、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,履行完成后自動終止。
甲方:乙方:
日期:日期:
家庭裝修合同8
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協議,由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房,工程款共計3萬元,工期1個月。孫xx付款后,白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任,到處接活,人手常常不夠,于是白xx招募一些臨時人員幫忙,這些人員往往素質不高,或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個月尚未完工,導致孫xx無法入住,不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎,造成孫xx樓下房屋漏水,造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現,裝修工程已完工部分質量嚴重不合格,存在衛生間門歪曲,木線有縫隙,玻璃松動,整體墻面光潔度不夠、不均勻,門套歪曲不在一個平面,背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉,但是白xx不是對孫xx避而不見,就是推托責任,說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任,還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后,委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定,認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元,該工程不合格部分修復費用15750元。同時,調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照,不具備經營資格。一審法院經過審理,認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效,并判決如下:
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題:一是合同有效性的認定和的'責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定,凡從事建筑裝飾裝修的企業,必須經建設行政主管部門進行資質審查,并取得資質證書后,方可在資質證書規定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規定,凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見,本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同,根據上述法規定,該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有:
(1)返還財產:合同被認定無效后,雙方應將財產關系回復到前的狀態,已從對方取得財產的一方,應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx,白xx本應全部予以返還,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合,成為孫xx房屋的添附價值,故此部分工程款無需返還,白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失:凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的,有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用,和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失,白xx作為此無效合同中有過錯的一方,依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構成了對樓下居住戶的侵權,施工人員應承擔侵權責任,對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,則白xx為施工人,應承擔此侵權責任,所以本案中要修復費用,理應償還。
家庭裝修合同9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛
1、______室,計______平方米;
2、______廳,計______平方米;
3、______廚房,計______平方米;
4、______衛生間,計______平方米;
5、______陽臺,計______平方米;
6、________過道,計______平方米;
7、其他(注明部位)____________,計________平方米。
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4. 質量檢查監督部門:上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的.材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比按付款方式表進行(略)
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
2 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條 工程驗收和保修
1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2 保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第八條 違約責任
8.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
8.2 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
8.3 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝修合同10
裝修的效果好壞,又與裝飾公司的優劣有密切關聯。所以裝修業主與裝修公司洽談時,要掌握一定的技巧,這對家居裝修起到十分重要的作用。
1.初步接洽家裝公司
目前裝飾公司的報價方式有兩種:一種是業主報出想投入多少錢,由裝飾公司結合業主的要求,開始設計和報價;另一種是業主提出居室裝修的具體要求,由裝飾公司報出實現業主的要求要花多少錢。
許多消費者都愿意采用第二種洽談方式,其目的是為了避免裝飾公司把“底”探走。消費者都想讓裝飾公司先報價,自己也有個比較和還價的余地。
其實,所有正規的裝飾公司的利潤率都相差無幾,所不同的是設計力量和售后服務有好有壞。業主這樣做只會耽誤自己的時間,從而拖延施工進度。所以在與裝飾公司開始接觸時,最好直接將自己準備花多少錢,想達到什么樣的效果,向裝飾公司表達。如果裝飾公司同意承接業主的家庭裝修工程,才能進入具體的設計、報價和協商階段。
2.了解裝飾公司工程及施工資格
和裝飾公司洽談時,要了解裝飾公司的工程施工資格。裝飾公司必須有進行裝飾工程施工的資格,還要檢查該公司的營業執照。此外,公司有無正規的辦公地點,是否能出具合格的票據等,都是需要仔細考察的。室內設計師的水平和資歷,直接關系到設計水平的高低,所以要對這家公司的設計師詳盡詢問。如果是朋友介紹,可以通過熟人來了解公司的情況。但有時親朋好友并不是這方面的“行家”,難免會有“誤導”,所以還是要親力親為。
3.確認設計討價還價
在業主與裝飾公司達成初步意向之后,裝飾公司就要了解業主的具體要求,并進行實地測量。隨后,公司會將設計圖,以及一張詳盡的報價單交給業主,上面列有非常具體的用料和施工量。
業主拿到這份材料之后,首先要看設計是否符合自己的要求。業主當然可以請設計師來解釋這份設計方案,比如說一些空間的處理,材料的`應用等。在確認了設計方案之后,還要仔細考察報價單中每一單項的價格和用量是否合理。
4.杜絕裝修合同漏洞
在認可了報價之后,正規的裝飾公司還要和業主簽訂一份施工合同或協議書。在這份合同中,業主要注意以下3個問題:
1.合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費者在簽訂合同時,沒有注意這兩點,給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期埋下了“伏筆”。
2.在合同中必須注明使用的裝飾材料的具體品牌或型號,以防裝飾公司以次充好。
3.合同中有關保修的條文是必不可少的,而且要分清責任:如果屬于施工或材料的質量問題,裝飾公司應承擔全部責任;如果屬于用戶使用不當,雙方可協商處理。
5.考察施工隊
裝修質量的好壞,很大程度上取決于施工隊的素質。所以在裝修之前,業主還要考察一下裝修公司所用的施工隊。
從目前情況看,在全國各大城市從事家庭裝修的施工隊,絕大部分都是外地人員。目前裝飾工程電動化程度很高,一般有實力的施工隊為了提高質量和效率,都開始使用電氣泵、射釘槍等工具。因此業主從工人使用的工具上,就可判斷施工隊是否具有相應的素質。
家庭裝修合同11
______市工商行政管理局制定
______市裝飾行業協會
______市家庭居室裝飾裝修工程設計合同
委托方(甲方):____________
設計方(乙方):____________
身份證號碼:____________
住所:____________
住所:營業執照號:____________
委托代理人:____________
法定代表人:____________
身份證號碼:____________
委托代理人:____________
聯系方式:____________
固定電話聯系方式:____________
固定電話:____________
手機號碼:____________
手機號碼:____________
工程設計人:____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修設計的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就委托方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)設計的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程設計項目概況
1、甲方委托設計工程項目地點:區(縣)路小區號幢室。
2、工程設計期限:天,自交納定金次日起計算。
建筑面積:平方米,使用面積平方米。
第二條設計項目選擇(選項打√,不選項打“×”)
1、裝飾設計:室內六面體及水、強電、弱電()
2、軟裝飾設計:家具、布藝、窗簾、畫框、插花、掛(擺)件()
3、環境藝術設計:綠化、庭院、雕塑()
4、其它設計:
第三條設計收費
1、設計費總價:(大寫)元,¥。
其中:(1)裝飾設計費(含水、強電、弱電)按建筑面積每平方米元,小計元。
(2)軟裝飾設計費:按建筑面積每平方米元,小計元。
(3)環境藝術設計費:按建筑面積每平方米元,小計元。
(4)其它設計費:按建筑面積每平方米元,小計元。
2、設計定金(大寫)元。(定金的數額不得超過標的額的百分之二十)
第四條設計文件標準與深度:
1、甲、乙雙方約定,設計文件標準為南京市裝飾裝修行業標準njbz·a—05—1《建筑裝飾裝修設計制圖統一標準》和njbz·a—05—2《建筑裝飾裝修設計文件編制深度規定》。
2、甲、乙雙方約定,初步設計方案應包含以下圖紙:(選項打√)
(1)室內平面布置圖()
(2)地平布置圖(如能在室內平面布置圖上標明各房間地面材料,可省略)()
(3)室內頂棚布置圖()
(4)主要空間的透視圖(甲方無要求的可以不提供,如提供,費用甲、乙雙方另行約定)()
(5)主要立面圖:(指具有裝飾效果的背景墻,含有固定家具的墻立面等)()
(6)其他圖紙:裝修知識_家居裝飾網整理
3、甲、乙雙方約定,全套設計文件除初步設計方案所包含的設計圖紙外,還應包含以下圖紙和材料:
(1)設計圖紙目錄
(2)設計及施工說明
(3)原始房型勘察圖
(4)改建設計平面圖
(5)剖立面展開圖
(6)部分節點詳圖
(7)各類電器插座位置分布圖
(8)電源控制線路示意圖
(9)弱電控制線路示意圖
(10)冷、熱水管安裝示意圖
(11)裝飾裝修材料表
(12)其他材料:
第五條設計程序及設計支付方式
1、第一階段:
乙方收到設計定金后應于____日內上門為該項目勘量。勘量結束后,甲方應于____日內支付乙方第二階段設計費(占設計費總價的____%,計人民幣____(大寫________)元)已收定金抵作第二階段設計費。
2、第二階段:
乙方收到第二階段設計費后,應在____日內完成初步設計方案和擴初設計方案,并通知甲方。
甲方接到乙方通知后,應于____日內與乙方溝通。雙方對第二階段設計文件取得一致意見,并簽字確認后,甲方應于日內支付乙方第三階段設計費(占設計費總價的%,計人民幣(大寫)元)
3、第三階段:
乙方應在收到第三階段設計費后____日內完成第三階段全套圖紙,并通知甲方。
甲方接到乙方通知后應于____日內與乙方溝通。雙方對全套設計文件取得一致意見,并簽字確認后,甲方應于____日內付清設計費余額,同時乙方向甲方交付共計套設計圖紙。
4、第四階段:
乙方在工程開工時應到現場進行圖紙交底,并在施工過程中,根據工程進度情況,到現場指導施工不少于次,以達到設計效果。
第六條設計方案修改:裝修知識
1、在施工過程中,甲方要求變更設計文件的,乙方應積極給予配合。乙方根據甲方的要求,對所變更的項目進行重新設計的,需協商簽訂補充協議,并支付相應費用。
2、修改后的設計文件應包括以下內容:
(1)設計圖紙:____
(2)項目造價:____
(3)主要材料明細單:____
(4)其他材料:____
3、修改后的設計文件需由雙方簽字確認。
第七條甲方責任:
1、甲方應在約定的時間內與乙方及時溝通,并對設計方案進行確認。
2、甲方對設計方案確認后,應在約定的時間內及時支付所約定的費用。
3、乙方進行圖紙交底時,甲方應參與。同時安排該項目的施工負責人參加,做好交底記錄,并經甲、乙雙方簽字確認。
第八條乙方責任:
1、乙方設計方案不得違反國家有關法律、法規和規章的規定。由此造成甲方損失的,由乙方負責賠償。
2、乙方應按合同規定的內容,時間和約定的標準向甲方交付設計文件,完成售后服務。
3、乙方負責依據經甲方確認的設計文件對施工方的工程項目的質量和設計效果進行監督,并在工程竣工后日內,向甲方交付以下工程隱蔽項目的竣工圖紙:
①電源控制線路竣工圖;
②弱電控制線路竣工圖;
③冷、熱水管安裝竣工圖。
第九條違約責任:
1、甲方單方提出終止合同,乙方不退還甲方已付的定金,已收設計費不予以退還。乙方單方提出解除合同,雙倍返回甲方已付的`定金和設計費。
2、甲方對設計文件延期確認的,乙方設計期限順延,甲方超過天不確認的,乙方有權解除合同,并向甲方追償已發生的設計費用。
3、甲方逾期支付設計費用的,每逾期支付一天,應按設計費總金額百分之支付違約金,逾期支付超過天,乙方有權解除合同,向甲方追償已發生的設計費用。
4、乙方延誤設計文件交付時間的,每延誤一天,應減收該項目設計費總金額百分之的設計費。
5、由于乙方設計的原因,造成工程不能及時開工或拖延工期,工期每延誤一天,乙方向甲方支付元的賠償金。
6、乙方未按合同的規定時間向甲方交付隱蔽項目的竣工圖紙,每延誤一天,應向甲方支付元的賠償金。
第十條其他
1、甲方委托乙方承擔本合同內容之外的工作,雙方需另行協商簽訂合同。
2、甲方變更合同規定的時間,要求提前交付設計文件時,應向乙方支付每天元的趕工費。裝修知識_家居裝飾網整理
3、因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除雙方責任,但法律另有規定的除外。
4、本合同在履行中發生糾紛,甲、乙雙方無法自行協商解決時,可申請南京市裝飾行業協會協助進行調解,調解不成的,可按下列第方式解決:
①提交南京市仲裁委員會仲裁;
②依法向人民法院提起訴訟。
5、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議書作為附件,補充協議書與本合同具有同等效力。
6、本合一式二份,甲、乙雙方各執一份。
7、本合同經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方簽字:____________
乙方簽字(蓋章)__________
法定代表人:____________
地址:_____________________
委托代理人:____________
電話:_____________________
電話:____________
____年______月_______日
____年______月_______日
家庭裝修合同12
立協議人:
xxx,(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(x組團x棟x單元x室),經與xxx(以下簡稱乙方)雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程項目:
1、四個房間(三臥室、一客廳,以下簡稱四個房間)鋪木地板
2、兩個衛生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛生間門
7、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的.所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:xx年xx月xx日至x年xx月xx日,如不能按期完成,每天將處罰金五十元。
五、工程造價:按照附表價格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認可的變更單結算為準。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現金xxx(大寫:人民幣x萬元整)經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
家庭裝修合同13
發包方(甲方) 身份證號碼:
承包方(乙方) 身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上,就乙方承包的.家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:
4、開工日期:本工程從年月日至年月
5、工程質量:按甲方施工項目施工,按相關裝修標準驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯線移位空調走專線,客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標準厚度。
2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力PPR,熱水家裝管西蒙開關面板。
3、油漆:華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務及職責
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質量施工進度的監督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
五、乙方義務及職責
1、施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定,保證質量完成合同約定工程內容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質期為二年。
六、工程造價
本工程經甲乙雙方協定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章):
年 月日
家庭裝修合同14
發包方: (以下簡稱“甲方”)
承包方: (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 。
1.2工程地點: 。
1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5 工程期限__ ___歷天,開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列方式提供:
)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用在工程價款內)。
第三條 甲方義務
3.1 開工前______天,為乙方入場施工創造條件。
3.2負責協調施工所需的水源、電源;
3.3負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;
3.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,應配合辦理相關手續;
3.5參與工程質量和施工進度的檢查監督。
3.6應按合同進度按時付款
第四條 乙方義務
4.1 指派 為房屋設計師和駐地監理,應按甲方要求提供經認可后的設計圖并負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
由各方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由提供方負責。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由提供方負責。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.3 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第二次: ,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第三次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
8.2 工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1對以下原因造成工期延誤, 工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.2 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,并辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4甲方未按期支付工程款的.,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關于設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。
10.5工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收,并辦理驗收移交手續。第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商后簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3 本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(業主)蓋章: 乙方(蓋章):
住所地址: 企業地址:
工作單位: 法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
電話: 電話:
年 月 日
家庭裝修合同15
甲方(委托方):
乙方(受委托方):
經甲乙雙方協定,簽定本合同,以共同遵守。
第一條工程概況
1、住宅戶型:室廳
2、施工總面積:
3、委托方式:
(1)包工包料:
其中:木地板由甲方購買,其品牌價格,,質量由甲方簽字認可。如雙另行商定,則電器開關,電線座潔具燈具等材料由甲購買,乙方安裝。
(2)部分包工包料:
(3)工程工期天(不含返修及甲方原因)。自年月日至年月日止。
(4)工程總造價:元(大寫:)。
第二條付款方式
1、甲方分四期向乙方付款:
第一期:簽訂合同之日付工程總造價的15%,計人民幣元,用作備料款和人工費。
第二期:水電工程完工驗收后,付工程款的50%,計人民幣元,用作備料款和人工費。
第三期:木制工程結構主體完工之后,付工程款的30%,計人民幣元,用作備料款和人工費。
第四期:竣工驗收之后,付工程款的5%,計人民幣元。
1、如果甲方沒有及時交納二期或三期款,乙方有權停止施工或解除合同,由此引起的后果由甲方負責,如甲方要求復工,所延工期甲方不得追究。
2、在施工過程中如有變增工程項目,必須先變增工程款損失費。
第三條工程質量
1、工程內容見施工圖報價單,并以報價單為準(見附件一)。
2、甲方自備主要材料及設備清單(見附件二)。甲乙雙方對各自負責采購的材料,設備質量承擔責任。為了確保工程用料質量,乙方在選點材料商采購材料,如有質量問題,均由乙方負責;如甲方自選定材料商,在工程施工中和工程完工后,如有因材料質量引發的質量問題,均由甲方負責(含更換材料費用及維修人工費用)。
3、施工過程的質量控制由乙方全面負責。
4、甲方付清尾款后,乙方開具工程保修卡,工程進行入質量保修期,質量保修期自工程驗收之日起壹年,乙方負責對該工程的非人為損壞進行保修,保修費用由乙方承擔。
5、超質保期工程維修,由甲方自已付費,乙方派員維修。
6、工程質量按武漢市裝飾行業主管部門頒布的驗收標準達到合格。
7、工程竣工后,乙方以書面形式通知甲方驗收,如甲方在十日內無故不驗收,或末辦理移交,強行入住或單獨更換門鎖,該工程視為驗收合格,并且甲方承擔相應的責任。
第四條工作內容
1、甲方的工作
(1)及時辦理項目變更及工程驗收手續。
(2)負責辦理施工手續及確實需要拆改原建筑結構或設備管線的審批手續及圖紙,不得要求乙方強行拆改原建筑物結構及各種設備管線。否則,乙方有權不予執行。凡自行拆改的,乙方不負任何責任。
(3)全部騰空(或部分騰出)房屋,對室內留存的家具及陳設等采取保護措施,同時列出清單。甲乙雙方各留一份以便清點查驗。
(4)及時提供合格的自備等。
(5)提供施工所需要水電并負擔施工期間的水電費,負責協調與物業管理部門及鄰里關系,繳納物業公司的所有保證金及有關費用,如:物業押金、管理費等,保證施工期間不受外界干擾。
(6)甲方及甲方親友如對工程及對乙方有意見均須通過甲方代表(或合同委托人)與乙方協商,并不行干擾乙方的正常經營及施工活動。否則,乙方有權終止合同并追究甲方相關責任,由此造成延誤工期由甲方負責。
(7)乙方協助甲方與有關部門協調,做好現場治安、消防垃圾處理等工作,甲方承擔相應費用。
(8)工程未移交甲方前,甲方未經乙方同意不行強行搬或使用,或更換門鎖,如不聽乙方勸阻,則該工程視為驗收合格,否則造成的一切損失由甲方自己負責。
2乙方的工作
(1)擬定施工方案和進度計劃,嚴密組織,確保工期。
(2)嚴格按照設計圖紙或工藝說明進行施工,保證施工質量。
(3)妥善保護甲方留存在施工現場的家具、陳設以及施工周圍的建筑物、設備管線等。
(4)做好施工現場的治安保工作,處理好與周圍單位(住戶)的關系。
(5)施工中未經甲方同意及有關部門批準,不行拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(6)工程竣工未移交甲方前,負責對現場的工程成品進行保護,如出現意外損失,在無法確定責任者的情況下,如雙方都有門鑰匙,則雙方共同,負責,如系其他外部原因造成工程成品損壞,甲方則應主動協調外部關系。
(7)組織工程竣工驗收,在甲方付清尾款的前提下,,負責督促施工隊退出現場,提出工程結算并將有關資料遞交甲方審查。如甲方拒不配合驗收、又未交清尾款,乙方有權采取措施拒絕甲方入住或進行室內其你工程。
(8)認真聽取甲方意見,對甲方所提出的問題,必須在內24小時內予以答復。
第五條項目變更
1項目增減:乙方施工期間,甲方提出修改設計或增減速工程項目時,應事先在繼工序前三天與乙方代表聯系,在簽訂項目變更單并交付新增加的工程價款后方肥進行該項目施工,工期隨增加項目量按變更單上所規定的時間順延。甲方未辦妥變更手續,乙方不予受理,按原訂合同內容繼續施工直至完工。凡甲方直接與工人商定更改施工內容所引起的一切后果甲方自負,給乙方造成損失的.,甲方應賠償。
2材料變更:合同確定由此造成的損失,甲方負責彌補。
(1)對乙方已購回的材料,甲方除支付雙向運費外并按材料的20%支付損失等。
(2)對乙方定制的材料,成品或半成品,甲方應按原價賠償乙方。
(3)對于乙方所供材料下合同附件規定的材料等級規格及質量標準不相符的,甲方有權令退換。
(4)甲方自購材料或甲方指定材料商處購買的材料如出現質量問題均由甲方負責。
第六條工期延續
1、甲方要求比合同規定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
2、因甲方未按約定完成份內工作影響工期,工期順延,對乙方造成誤工的應支付誤工費。
3、因乙方責任,未能按期開工或中途無故停工,影響工期不得順延。
4、因項目變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗拒因素影響,導致停工四小時以上(一周內累計)工期相應順延,甲方不承擔工期延誤責任。因此而造成乙方的誤工損失,雙方協商解決。
5、如因質量問題或其它原因,雙方意見不統一,導致無法施工,則雙方不承擔誤工期責任,但工期相應順延。
6、施工中如果因甲方原因要求返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,甲方承擔其費用,并工期順延,如乙方原因贊成返工,費用及延期由乙方負責。
7、施工中,甲方如未經乙方同意,私自通知工人修改施工內容,所引起的質量責任及影響工期由甲方負責。
8、施工工期跨越國家規定法定假日(春節、五一、十一、元旦)應予扣除工期并注明
第七條違約責任
1、如甲方自購材料或指定材料商處購材料有質量問題,由甲方承擔返工及誤工費用,且合同工期順延。
2、合同生效后,履行期屆滿前,擅自解除合同的一方,給對方贊成的損失超過違約金,還應進行賠償,補償違約金不足的部分。
3、由于一方要求解除合同,贊成對方經濟損失的,按實際造成的損失賠償。
第八條爭議處理
合同履行中發生的爭議,雙方可以通過協商解決。如果協商不能解決時,按下列方式解決:
(1)向武漢市裝飾行業管理辦公室申請調解解決
(2)向公司所在地法院訴訟解決。
(3)如一方不按約定申請解決,而跨越約定,則另一方可不予理睬,如一方不負責任,故意損壞對方聲譽,所引發的后果,另一方可保留追訴權力。
第九條合同修改
1、雙方已達成協議,如有一方要求個性內容,需征得另一方同意并履行手續,簽字后簽訂補充協議,補充協議同本合同具有同等力。
2、合同及補充協議自簽訂之日起生效。工程竣工驗收后,甲方交清尾款,進入保修期,保修期內有關保修條款生效,其余條款終止。保修期滿后全部條款終止。
第十條合同文本
本使同一式貳份,甲乙雙方各執一份,影印件視需要送有關部門。使同及補充協議均需加蓋雙方印章,簽字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【家庭裝修合同】相關文章:
家庭裝修合同03-31
【薦】家庭裝修合同04-05
【推薦】家庭裝修合同04-05
家庭裝修施工合同04-04
家庭居室裝修施工合同04-19
家庭裝修合同【推薦】04-03
家庭裝修合同【薦】04-03
【熱】家庭裝修合同04-03
家庭裝修合同【熱】04-03
【熱門】家庭裝修合同04-03