- 相關推薦
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編收集整理的建筑施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑施工合同1
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結合有關規定和本工程的具體情況，經甲、乙雙方充分協商，在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎上，簽訂本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：住宅樓土建及施工
二、工程承包方式、范圍：
1、承包方式：按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質量、包文明施工、包驗收。
2、承包范圍：是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工范圍內的專業施工項目到房子可以竣工驗收為止；主體從基礎放線，基礎開挖回填，墊層為開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗，內外墻腳手架搭設、澆水養護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理)。內墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工：模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工：扎絲、焊條、鋼筋的'制作、安裝。架子工：外墻腳手架搭拆、安全網掛設、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄，室內外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備、安裝、修理與安全帽等等。
三、工程包價：
按實際面積結算，每平方米單價為元，屋面工程不計算面積。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。
四、付款方式：
基礎完工付款 萬元，每層蓋板結束后甲方付給乙方工程款萬元，每內粉刷一層付款
五、工程工期：
從簽定合同之日起個工作日竣工，每層砌體現澆封頂9天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術力量薄弱，工程質量和進度搞不上去，甲方有權終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。
六、質量要求：
乙方必須按照現行施工規范操作，墻體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩，內外粉刷不能有裂縫，空鼓、外墻磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規范標準。在施工中，乙方不按施工規定和圖紙尺寸施工，所造成質量返工和損失，由乙方賠償雙倍的材料款。出現一次罰款貳佰元。
七、施工安全責任：
乙方必須按照現行勞動安全操作規程施工，教育職工安全生產，并實行“三級”安全教育遵守工程的規章制度，對腳手架、機具經常進行檢查、維修，方可施工。如施工中，乙方不按國家勞動安全規程操作，所引起的人體傷亡，與甲方無關，均由乙方自行承擔全部經濟和法律責任。
八、其它：
本合同一式兩份，雙方各執一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的后果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲方雙方協商解決，雙方簽字生效，本合同具有同等法律效力，工程結束后，合同失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
建筑施工合同2
委托方(甲方)： 身份證：
承接方(乙方)： 身份證：
經甲、乙雙方友好協商，甲方決定委托乙方進行廠房建造。為保證工程順利進行，根據有關規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程地址：__________________________________，廠房規格：長_______米寬______米高_______米，總計建筑面積約_________平方米。施工內容：詳見廠房施工細則。委托方式：包工包料，工期：______年___月___日至______年___月___日，工程價款：每建筑平方米 _______元，共計人民幣約_____________ 元。竣工后以實際面積結算
二、甲方須提供水通、電通，路通。乙方負責按合同要求進料、組織施工，保質保量地按期完成施工任務。用電費用有乙方承擔。
三、合同簽訂10日內，甲方應付施工工費的____% ;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的 ____% ，工程竣工驗收后付施工費的 ____% 。剩余的' ____% 作為保修金，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。
四、如果因甲方原因造成延遲完工有甲方負責。乙方原因延遲完工，應承擔違約責任，由于乙方施工原因造成質量事故返工，其返工費用由乙方承擔。乙方負責施工現場的安全，防止發生事故，萬一發生事故由乙方負全部責任。與甲方無關。
五、雙方同意參照國家相關規定進行工程驗收。 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認。增加的施工項目費用另計。
六、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
七、本合同雙方蓋章，簽字后生效。 本合同一式叁份，甲乙雙方公證人各執 一份。
甲方(業主)： (簽章) 乙方： (簽章)
公證人： (簽章) 簽約日期：
建筑施工合同3
1建筑施工合同管理的現狀
建筑施工合同包含了施工準備、施工質量的控制、圖紙和設計的規范性控制、安全控制、合同變更、工程風險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內容。從建筑施工企業可以看到，其合同內容包含了非常多的內容，而且也具有非常強的專業性。在履行建筑施工合同中會涉及到多個方面的利益，不僅關系到投資方和建設方，而且還和土地、環保等管理部門都有很大的關系，這些特點進一步增加了合同的復雜度。合同的履行時間比較長，建筑施工項目往往由于工程結構復雜，決定了其短期內不能夠完成。施工過程和程序要求比較嚴格，建筑施工過程往往受到國家相關法律的約束。由于我國建筑行業發展的限制，使我國在建筑施工合同管理方面的法律法規仍然不夠完善，使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業不重視法律的意義，在發生合同糾紛后，企業往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題，影響了企業的正常經營。例如一些企業對合同管理不夠重視，對合同內容和條文不能夠認真的研究，在發生爭執的時候才開始重視合同內容。在合同的簽訂過程中，陰陽合同的現象也比較常見，這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂，以致在發生糾紛的時候，不能利用賠償策略來維護企業的合法利益，造成企業資金的浪費。同時部分企業對合同管理意識不夠，沒有嚴格按照我國合同法等法律的規定認真簽訂和執行合同。部分企業不重視合同管理，常常在付款的時候才補簽合同，這樣在發生糾紛的時候，不能夠明確合同雙方的權利和責任，使工程項目在實施上存在隱患。部分企業對建筑施工合同管理人員的素質要求不夠高，不重視對合同管理人員的培養，高素質的合同管理人才成為了影響企業發展和進步的障礙。
2建筑施工合同管理措施分析
由于建筑施工合同具有一系列比較獨特的特點，所以施工合同的內容復雜而且內容比較多，給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建筑施工合同管理是對建筑施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內容。一是對某個單項合同的管理，也就是從合同訂立到履行結束所進行的管理。二是對整個工程項目的合同管理，從項目合同的總目標對施工合同進行控制。要提高企業合同管理的質量，可以從以下幾個方面做起：
2.1首先應當提高合同管理人員的素質。合同管理人員的業務素質對施工合同的管理具有至關重要的.作用，應當選擇符合合同管理崗位而且素質和條件都比較優秀的人才。在平時的工作中應當加強相關的職業培訓，加強業務人員的職業道德教育，促進建筑施工合同管理人員素質的不斷提高。對建筑施工合同管理人員應當明確其責任，對于具有貢獻的業務人員要給予適當的獎勵，提高其工作上的積極性。
2.2完善公司建筑施工合同的管理機構。應當在公司內部建立從上到下的健全機制，在企業管理中各個部門都應當服務于企業合同管理。對于投資企業來說，為了保證資金的安全和投資的效益，應當對合同的草擬、簽訂、責任劃分、合同跟蹤等環節建立健全的可操作的制度。完善企業內部關于施工合同的相關管理制度，不僅要緊密的結合我國的合同法和建筑行業的相關法律，還應當結合企業的實際情況，建立可以執行操作的合同管理制度。
2.3不斷的完善合同的內容。要大力的借鑒一些比較優秀的合同文本，保護好企業的合法利益，防止合同管理人員因為對一些專業詞匯理解不到位而產生漏洞。明確合同雙方的責任和義務，在合同執行過程中如果出現問題應當具有相應的條文作為雙方協調的依據。我國建設部門和工商部門所推薦的建筑施工合同文本，是根據國際建筑施工合同同時又結合我國施工企業的經驗而編寫的，具有非常強的實踐性，其合同文本比較嚴謹，所表達的意思比較準確，得到了施工合同管理人員的青睞。比較標準的合同文本有利于合同雙方履行，有利于防止合同管理人員因為個人能力都產生的漏洞，同時也能夠明確各自的責任，在發生糾紛的時候便于解決糾紛。如果不能夠使用示范的合同文本，也應當在合同管理中認真的和示范文本進行對比，防止合同簽訂中出現錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導，防止出現無效合同和詐騙的情況發生，盡力提高合同的執行率和履行率。
2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標之后，施工單位應當和建設單位簽訂工程合同，建筑施工合同經過前期的招標等準備工作后，就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務，如果在履行階段不能夠很好的進行管理，也容易造成經濟損失。對于建筑施工合同來說，由于其履行階段比較長，所以應當做好長期的監督管理工作。在履行階段應當促使施工企業按照合同要求進行施工，同時及時的跟蹤合同的執行情況，要掌握和收集合同履行過程中的信息和資料，以便及時發現問題和解決問題。對于合同執行過程中的合同變更，要努力的分析其原因，按照目標管理的要求，對不需要進行變更的地方要堅決拒絕，防止出現資金投資的浪費。在合同的履行應當建立嚴格的驗收制度，保證建筑施工的安全和質量。
3結束語
建筑施工合同作為市場中的兩個經濟主體確定各自權利和義務具有法律效力的文件，合同雙方應當嚴格的按照法律的要求，從合同的文本到其中細節方面進行認真仔細審查，切實保護好雙方的權利。對于企業來說，應當加強對施工合同的管理，防止出現糾紛無法可依的情況，努力保護好企業的合法經濟權益。在發生糾紛的時候，能夠按照合同的要求積極進行索賠，只有這樣才能使企業得到更好的發展。
建筑施工合同4
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方在_____________，建筑總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負責包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房，同時作好防滲處理。
三、承包價格
______元
四、付款方式：
工程竣工驗收后全部付清。
五、質量要求
乙應當按照甲方要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
六、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
七、工期要求：
二十天
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：_________________
乙方簽字(章)：_________________
日期：_________________
建筑施工合同5
甲方：
乙方：
甲方在位于 建活動廠房 壹 棟，由乙方根據本工程的施工圖紙和甲方意愿要求的內容，承擔本工程的施工。為了明確責任，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經雙方共同協商，特簽訂如下合同：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
二、承包方式：
采用大包(包工包料)方式承包。甲方提供建設圖紙，乙方包工包料。甲方提供水電到位。乙方負責按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務，但其建設材料及電纜必須經甲方確認同意。
三、合同價款：
建筑面積按外墻計算，工程量約2880平方米，按建筑面積每平方米 1080.00 元計，工程承包款總價約為3110400.00元(含稅票)，以建成后實際建筑面積計算工程承包款總價。合同簽訂后，乙方向甲方交付工程款的12 %(373248.00元) 作為施工保證金，方可施工。工程完工一個月內甲方把施工保證金全部退還給乙方。
四、付款方式：
乙方進場，甲方付給50000.00元作為工人生活費;工程基礎完成，甲方付給乙方工程款的30%;工程完工經甲方驗收合格、測量全部建筑面積后，甲方付給乙方工程款的`80%;甲方從工程款中扣留20%作為建筑質量保證金，兩年保質期滿后，無質量問題或乙方處理好質量問題后，再全部付清。
五、質量要求：
1、乙方必須按照施工圖紙和甲乙雙方協商要求施工，按照國家質量驗收規范進行自驗，自驗合格后，報甲方驗收。
2、乙方施工的工程必須達到合格標準，若質量達不到要求必須無條件返工符合要求為止，返工費用由乙方自負。
3、乙方除按照國家規范標準執行外，還必須遵守甲方現場管理人員合理的質量技術要求。
4、工程建成后，若出現施工質量問題由乙方負責。
六、安全責任：
乙方在施工過程中，一定要做好安全措施，保證安全第一，如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，保持清潔衛生。
七、工期要求：
施工期從 年 月 日起至 年 月 日;乙方必須在施工期內完成全部承建工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間，如因乙方原因延誤工期造成甲方有關損失，甲方有權向乙方索賠。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方(章)： 負責人：
聯系電話：
乙方(章)： 負責人：
聯系電話：
年 月 日
建筑施工合同6
發包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方經過協商,本著平等、自愿、公平、誠實、守信的原則，雙方就本著建筑工程施工事宜達成共同遵守的條款如下：
一、 工程概況：
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內容：凡圖紙以內的工程，乙方負責作完，凡圖紙以外的工程，甲方再加工時費。
4、 本工程(毛墻毛地，外墻原漿勾縫，沒有瓦帽、前墻瓷磚。)
5、 承包形式：包工不包料，只包土建其余不包。
二、 承包價格：( )元/m2。
三、 施工要求：乙方施工必須按照施工要求進行，凡檢查不符合要求的部分應立即返工。
四、 材料供應(甲方 )
五、 工期：
六、 付款方式：工人進入施工現場先付生活費( )元，一層主體磚砌完付整個工程款的( )，一層現澆頂打完付整個工程款的'( )，二層砌完磚付工程款()，二層打完頂付工程款的( )，內粉完付整個工程款的( )，外墻及地面粉完付( )。
七、 安全事故只負責自己工人的安全。
八、 施工期間鐵釘、鐵絲、墨、工程線、水費、電費由甲方負責，甲方負責回填，保證不影響施工。
九、 乙方不負責工程的水、暖、電安裝工程及門窗、欄桿等安裝和上下水地溝的挖土和填實。
十、 甲方負責水、電、路三通。
十一、 因下雨、停水、停電所誤工期相應順延，因工程款不按時到位，造成停工責任由甲方負責。
十二、 甲方負責看管好乙方的工程設備及住宿，生活燒煤、澆磚。
十三、 建筑面積計算長×寬，雨罩0.8米以內算一半，0.8米以外算全面積。
十四、 其它：如果甲方沒有辦理手續，或鄰家沒有協商造成停工，由甲方負責誤工費。甲方負責澆磚、看場、拉送設備。
以上協議雙方各自遵守，本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，本合同工程完款付完自行作廢。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
建筑施工合同7
甲方：
乙方：
經甲乙雙方反復協商在平等自愿互利互惠的前提下特訂立協議如下：
一、承包方式：包工包料。
二、承包價格：按建筑面積530元/平方計算，實做實收。
三、承包內容：
1.基礎工程：樁基在1.5-2米內，水泥螺紋鋼筋，由乙方承擔，正負零以上為磚混結構，一樓高4.8米為框架結構，按1.5倍計算，二樓/三樓磚混結構高3米，加一屋面尖子3米按0.5計算。
施工所用水泥為三峽正宗500號水泥，所用鋼筋為國標，大梁用 25螺紋鋼，牛腿 22螺紋鋼，結構按甲方提供的`圖紙方案為準，如出現質量問題由乙方負全部責任。
2.裝飾工程：內外墻混合砂漿收光，室內石灰標白樓內地面水泥收光，正宗水、電材料安裝進戶。正面瓷磚不低于20元/平方，窗戶價格在120元/平方，超出部份由甲方承擔。
四、責任劃分：
1.雙方責任：乙方負責現場施工，安全生產及施工人員管理，周圍關系由甲方處理，城管方面關系由甲乙雙方共同負責，協調所產生的費用由甲方負責。
2.安全責任：安全施工方面由乙方負責，如有安全事故，所發生的費用全部由乙方承擔，甲方概不負責。
五、計算方式：
樓梯面積按1.5倍計算，但要減去樓層面積。現澆部份按1.3倍計算，但要減去樓層面積。其余部分實做實收。
六、甲方對乙方天蓋要求如下：
1.檁子不少于8-10根，按50公分/檁。
2.紅瓦用安陸優質紅瓦。
3.樓房左右飛檐15-20公分，房尖按3米3分半的水往下分。
七、付款方式：
樓房下樁基付款四萬元，甲方先期所進材料計價后，由乙方驗收，寫下工程預付款收條，自樁基完工后即可充抵工程結算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元，三樓蓋板上梁付款三萬元，下余部分樓房完工付整棟樓房造價的90%，剩余的10%為質量保證金，在20xx年底一次付清。
八、本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同未盡事宜由雙方協商解決。
本合同自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同8
甲方(戶主)：
住址：
乙方(承包人)：
住址：
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包價：
按每平方米元計算，本承包價格包括工人的.務餐費、香煙費。
三、付款方法：
工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。
四、工期：
開工日期為農歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質量：
乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務：
甲方：
①應保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方：
①負責建筑施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
②建筑材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。
③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。
八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑施工合同9
建設單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把儋州市天湖花園住宅小區經濟適用房工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：按設計圖紙要求所有內容達到竣工驗收，交房使用標準。除樁基礎外的2棟樓的土建、水電安裝工程;地上11+1層2棟，框剪結構，含電梯和公共部分裝修，毛坯房和電梯標準(參照松濤花園5#、6#樓)含基礎挖運土方，外運土方等全部內容;
4、總建筑面積約138(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外墻1.5米，室內給水，到入戶水表后安裝一個閥門;
6、承包方式：一次性固定單價合同，包括一切不可預見費用;
7、承包單價：1750元/每平方米，工程款預計：2426萬(含稅金);
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電，配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。
二、施工準備
1、甲方
(1)負責做好水通、電通和道路通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)派為現場代表，對工程質量進行監督、檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;
(2)現有板房使用，按原價折給乙方所有，從合同生效開始辦理交接手續;
(3)組織施工人員和材料、機械進場;
(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業資料,確保達到交工驗收標準;
(5)派為現場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
三、工程期限
本工程經甲乙雙方協商一致，總工期300天(日歷日)。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期，以甲方確認的開工時間為準，共計10個月時間，總工期300天。
四、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;
2、乙方在施工中必須遵守下列規定;
(1)凡用于本工程的材料必須保質保量，并由甲方駐工地代表認可同意后方可用于工程施工;
(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格后，方可進行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中發生質量問題應及時報告甲方代表，經整改并報甲方同意,方可進入下一道工序施工;
(4)工程竣工后：乙方應按規定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為一年。
五、安全生產與文明施工
1、施工現場安全管理按照誰施工誰負責的`原則，由施工方全面負責,必須按《海南省建設工程施工安全管理條例》和海南省建設工巢全施工操作規程等有關規定進行施工，并且與公司簽訂安全管理責任協議。
2、如因違安全操作規程和相關的安全管理條例而造成安全事故，一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工，施工中發生的安全事故及其所造成的經濟損失，全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中，必須聽從甲方工地負責人指揮，配合施工，碰到問題，隨時商量解決。
六、工程價款支付及結算
本工程為固定單價包干合同：承包總價暫定為人民幣(含稅金)2426萬元;承包人自行墊資完成11+1層2棟主體框架到第6層時(五層頂樓板)，發包人按承包人總造價的的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1層2棟到封頂時
發包方按承包人總造價的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;工程完工驗收合格7日內支付總工程量的25%(2426×25%=606萬)工程款給承包人
且在次月5日前支付;工程結算審計完成后，發包人在10個工作日內支付至審計總造價的97%給承包人;剩余3%作為保修金，在工程竣工驗收合格滿一年后10天內付清(不計利息)。
七、爭議解決雙方在履行過程中發生合同爭議，首先協商解決，協商不成，提交人民訴訟解決。
八、其它約定
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后三日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。
2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本協議簽訂后三日內，乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間，按支付工程款的時間每次退還25%。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同10
一、建筑施工合同中管理費
（一）管理費全額返還給實際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的.管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
（二）法院酌定管理費支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。
（三）根據過錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
（四）根據合同履行情況結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。
（五）尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同11
甲方：________
乙方：________
應甲方要求，在原甲方與乙方________年________月________日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：
一、工程范圍：________年________月________日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執行。
六、其它：施工合同補充協議
1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：________(蓋章)乙方：________(蓋章)
法定代表人：________法定代表人：________
簽約日期：________年________月________日
建筑施工合同12
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》結合本工程具體情況，經雙方恰商達成如下協議：
一、工程范圍：
模板工程：配合安裝工程預留洞口、預埋件的制作、現場安全文明施工項目的全部工程，所有大型機械由甲方提供。(含二次結構所有內容)
4.模板工程
模板材料計劃，現場配模制作與安裝，拆模清理，刷油，起釘及
按指定地點堆放，負責內外架搭設、拆除(包括零星支模、拆除)。
二、雙方權利義務：
1.甲方負責向乙方提供施工所需要的安全條件。
2.甲方負責編制施工進度計劃，施工組織設計。管理目標，乙方及時配合甲方完善資料的簽字，收集、實驗等工作。
3.甲方負責工程測量定位與大線的放線，乙方技術人員必須配合參與。
4.甲方及時提供現場施工用的物料。
5.乙方現場要有持證上崗的電工、機修人員。負責設備的接線維修和保養。
6.乙方要嚴格按照圖紙規范和甲方的技術交底進行施工。乙方現場施工人員必須聽從項目部管理及的工作安排，確保工程質量達標。
7.每天下班前要對施工現場材料、機具清理。對于已經完成的工程乙方要負責保護保養。
8.在施工過程中發現圖紙或技術交底不清楚，錯誤，不合理的地方，應及時提出。
9.乙方在施工過程中要合理的'利用原材料，不能出現浪費等現象，否則將按照浪費材料的2倍進行賠償。
10.在施工過程中要注意個人安全，進入施工現場必須佩帶安全帽，不能穿拖鞋。文明施工，在施工現場不能進行喝酒。
三、付款方式：
按每個月進度工程量結算，月進度百分之五十，工程整體交工30天之內支付剩余款項的百分之五十。
四、安全文明公約：
1.要聽從工地管理人員的統一調配，各工程質檢的協調合作。
2.嚴禁打架斗毆，群眾鬧事，如有發生每次罰款500-20xx元。
3.注意個人衛生及公共衛生，文明用語，禮貌待人。
4.乙方要保證足夠的施工人數，滿足施工的進度需要。
5.如發生偷盜事件，按所有物品的2倍進行處罰，情節嚴重者交公安機關進行處理。
五、違約：
1.本合同隊對雙方都具有法律效力，任何一方不得單方終止和更改，否則視為違約。違約方應無條件賠對方的全部損失，重者應負法律責任。
2.本合同自簽字之日起生效，工程完工驗收，無遺留修補項目，結算付清款項后自動終止。
六、工程價格：以報價清單為準，工程量以實際面積計算。
七、合同未盡事宜，雙方協商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：(公章) 乙方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
建筑施工合同13
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，法規，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就有關事項協商一致，訂立本合同書。共同遵守執行。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包范圍
根據工程建設需要，甲方委托乙方全面負責XX企業展廳的建設施工，以實際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門窗等全部)。工程鋼結構為主，墻面填空氣磚，內外粉刷，正面玻璃幕墻。
三、工程承包方式：在甲方監理的統一監理和協調下，乙方包工包料，保證質量，保證工期，保證安全，保證文明施工及保證資質合格(資料確保甲方能通過質量驗收)，不得分包，轉包。
四、合同工期：
乙方承諾將在簽訂本合同之日起 個日歷天內完成鋼結構工程施工。竣工日期為________年____月____日。
五、質量標準
本工程質量要求標準為：合格。
為此甲方要求乙方 所有建筑構建必須使用標準材，總體工程符合建筑國家標準。并應能通過相關質檢部門驗收。
六、合同價款
工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發票及相應產生的各種不可預見費等有關費用(如無重大設計變更，總價不得調整;如有重大設計變更，總價5%以外可協商調整)本工程固定合同總價為 萬元整(即：人民幣 )
(1)以本工程設計圖紙做為本合同附件。
(2)如有重大變更雙方以簽字為結算依據。
七、付款方式
本合同簽訂后，土建完成一周內付工程預付款 萬元(總造價的10%)。鋼柱、鋼梁進場后一周內付工程款 萬元(總造價的30%)。墻面粉刷完成一周內付工程款 萬元(總造價的'20%)。 工程完工后一周內付工程款萬 元(總造價的20%)。工程驗收合格后一周內付工程款 萬元(總造價的15%)剩余5 %做為質保金，即 萬元，________年后未出現質量問題時付清余款。
八、乙方承諾按照合同約定進行施工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。工程交工后________年內非因甲方人為造成的鋼結構工程質量問題，乙方負責維修;________年內乙方對所建工程的防水維修(人力無法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務，只收取成本費并負責甲方工程的改造。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付費用
十、乙方向甲方承諾，將全面履行合同的內容，如不能按期竣工，將自愿按2元每天向甲方承擔違約責任。如質量達不到要求，將自愿按50元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還承諾，上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質量問題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志為現場施工負責人，協調解決施工中有關問題。
十二、貫徹執行國家安全生產有關規定，確保安全施工，施工中發生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買工人工傷意外險。
十三、本合同解釋權由甲方負責，未盡事宜，可協商解決，如發生爭議，可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。
十三、合同生效
合同訂立時間：________年____月____日
合同訂立地點：
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發包方(甲方)： 承包方(乙方)
(公章) (公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人
建筑施工合同14
甲方：______________(以下簡稱甲方)
乙方：______________(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方房屋維修工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《民法典》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：
第1條工程概況
1.1工程名稱：房屋維修工程
1.2工程范圍：______________
1.3工期：______________
1.4質量標準：達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。
1.5合同價款
1.5.1：
1.5.2
1.6工程施工完畢經雙方驗收合格后，甲方在一周內一次性支付工程總款的%。預留%的工程質保金。一年質保期滿后支付。
第2條甲方權利義務
2.1甲方應積極支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。
2.2對乙方經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利，并與甲方簽訂相關的安全、技術協議。
2.3乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的`情況，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。
第3條乙方權利義務
3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3.2乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場其他施工隊伍的施工。
第4條工程質量、安全及文明、環保施工
4.1乙方應按國家及行業規范要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量責任制，確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。
4.2安全生產、文明施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，并承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核，相關考核金額作為違約責任處理。
第5條爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規定辦理。
第6條附則
6.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應另訂協議
6.2本合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)：_____________
代表：______________
代表：______________
合同訂立時間：______________
建筑施工合同15
發包方(甲方)：_________
聯系地址：_________
代表人：_________
電話(傳真)：_________
郵政編碼：_________
承包方(乙方)：_________
聯系地址：_________
代表人：_________
電話(傳真)：_________
郵政編碼：_________
鑒于：甲乙雙方就甲方所屬的_建筑物拆除工程承包一事，依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致，簽訂合同條款如下：
第1條、拆除工程基本情況及要求
1.1、項目座落：
1.2、磚混結構房屋建筑面積大約3518.92㎡;磚木結構房屋建筑面積大約607.17㎡,土木結構房屋建筑面積大約776.59㎡,簡易搭架面積大約1799.39㎡;
1.3、乙方拆除的時限為20_年元月20日前;
1.4、乙方對本工程的`拆除期間為20_年×月×日至20_年×月×日，拆除后應將所拆除的物料全部運走，將土地平整清楚，按約定時間交由甲方。
第2條、拆除工程承包費交納
乙方交納的拆除工程承包費為_元，于本合同簽訂當日一次性繳清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包費時，應出具正式票據交乙方收執。
第3條、拆除工程履約保證金
乙方應在本合同簽定當日即向甲方交納拆除工程履約保證金人民幣壹萬元整;在約定的時間內拆除完成，該履約保證金如數退還;若拆除超過時限，每拖延一天罰款人民幣伍佰元;拆除超過_天取消保證金。
第4條、特別約定
4.1、乙方在進行拆除時應按安全規范進行作業，其工人的安全保護措施等要到位;乙方對工程拆除的安全責任負全責。
4.2、甲方應免費提供拆除現場用電電源、用水水源給乙方使用;乙方應自行連接;乙方用電要注意安全，要節約用水;若乙方不安全用電、不節約用水，甲方有權停止供給，其責任乙方承擔。
第5條、其他事項
5.1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
5.2、本合同經甲、乙雙方代表人簽章后即時生效。
5.3、本合同一式叁份，甲、乙雙方各持壹份，華安縣公共資源交易中心存檔用壹份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
法定代表人：(簽字)
法定代表人：(簽字)
____年___月___日
【建筑施工合同】相關文章：
建筑施工合同03-31
建筑施工合同05-27
[精選]建筑施工合同02-07
建筑木工施工合同07-03
工程建筑施工合同08-22
小型建筑施工合同10-18
樓房建筑施工合同11-03
住宅建筑施工合同03-30
建筑施工勞務合同08-29
【熱門】建筑施工合同04-02