&

建筑施工合同

更新時間：2024-10-02 15:08:29

相關推薦

建筑施工合同【熱門】

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編精心整理的建筑施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

建筑施工合同1

　　__________建筑職業技術學院(發包人名稱)：

　　根據__________建筑工程總公司(承包人名稱)(以下稱“承包人”)與___________建筑職業技術學院(發包人名稱)(以下簡稱“發包人”)于______年______月______日簽訂的__________建筑職業技術學院學生食堂工程(項目名稱)建筑工程標段施工承包合同，承包人按約定的金額向發包人提交一份預付款擔保，即有權得到發包人支付相等金額的預付款。我方愿意就你方提供給承包人的預付款提供擔保。

　　1.擔保金額人民幣(大寫)______萬元(￥______萬元)。

　　2.擔保有效期自預付款支付給承包人起生效，至發包人簽發的`進度付款證書說明已完全扣清止。

　　3.在本保函有效期內，因承包人違反合同約定的義務而要求收回預付款時，我方在收到你方的書面通知后，在7天內無條件支付。但本保函的擔保金額，在任何時候不應超過預付款金額減去發包人按合同約定在向承包人簽發的進度付款證書中扣除的金額。

　　4.發包人和承包人按《通用合同條款》第15條變更合同時，我方承擔本保函規定的義務不變。

　　擔保人：_________________建設銀行(蓋單位章)

　　法定代表人或其委托代理人：___________________________(簽字)

　　地址：________________

　　郵政編碼：_________________

　　電話：______________

　　傳真：______________

　　______年______月______日

建筑施工合同2

　　合同編號：XXXXXXX

　　發包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　簽約時間：XXXXXXX

　　簽約地點：XXXXXXX

　　為了保證XXXXXXXX施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：XXXXXXXXXXXX

　　2、建筑面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX

　　3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　4、工期：

　　(1)開工：XXXX年XX月XX日;

　　(2)竣工：XXXX年XX月XX日;

　　(3)合同工期總共歷時XXXX天。

　　5、承包形式：XXXXXXXX

　　6、工程質量標準：XXXXXXXX

　　7、工程價款：共計人民幣XXXX元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質保金XXX元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：XXXX年。

　　10、雙方的責任義務

　　(1)發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　②如期完成施工任務;

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　④負責發包方提供料物及設備的保護;

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　11、其他

　　(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(2)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的`履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充;不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX

　　委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX

　　20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

建筑施工合同3

　　發包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：_________________

　　2、工程地點：_________________

　　3、承包內容：_________________

　　4、承包范圍：_________________

　　5、承包方式：_________________

　　6、質量要求：_________________

　　7、工期要求：_________________

　　二、甲方工作：

　　1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、安全文明等工作進行監督、檢查。

　　2、負責向乙方提供臨時水電。

　　三、乙方工作：

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

　　2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。

　　3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

　　四、關于質量的約定：

　　1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

　　2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　五、關于工期的約定：

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

　　六、關于價款和結算的約定：

　　1、雙方商定本工程合同承包價格每平米__________元(人民幣)。

　　2、本承包價格包含人工費。

　　3、付款方式：_________________現金

　　a、開工后1日內，甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。

　　b、施工每100米后，甲方結款一次

　　e、余款5%元待壹年后結清。

　　七、關于材料的約定：

　　1、甲方負責聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

　　2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。

　　3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、關于安全生產的約定：

　　1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的'要求。

　　3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

　　九、關于違約責任的約定：

　　1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

　　2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

　　3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

　　4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲方(簽章)：_________________

　　乙方(簽字)：_________________

　　發包人（簡稱甲方）：

　　承包人（簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：______________________。

　　工程地點：______________________。

　　資金來源：______________________。

　　工程內容及性質：______________________。

　　工程立項批準文號：______________________。

　　二、工程承包范圍及方式

　　承包范圍：______________________。

　　承包方式：______________________。

　　三、合同工期

　　開工日期：_________竣工日期：_________。

　　合同工期總日歷天數：_________天。

　　四、質量標準與驗收

　　1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　2、甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，手續以簽單為準。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收，乙方可以自行驗收，甲方應予承認。甲方要求復驗時，乙方按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成的窩工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，工期也予順延。

　　五、工程款支付方式

　　1、工程價款及結算合同一經簽訂，甲方以甲，乙雙方共同確認的預算價款作為依據，按以下約定支付工程款：乙方進場前_____日內，甲方應付總工程款的_____%，計（大寫）_______元整；

　　2、當工期進度過半甲方第二次付總工程款的_____%，計（大寫）_____________元整；

　　3、剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算，計（大寫）_____________元整；工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方，甲方結清尾款。

　　六、合同文件的組成

　　本合同組成文件包括：

　　本合同協議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同合同條款、標準、規范及有關技術文件、圖紙及作法說明、工程量清單、工程報價單或預算書。

　　雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、維修約定

　　1、本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為______個工作日。

　　2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題，乙方實行有償維修。

　　3、甲方在使用過程中要求更改或增加項目時，乙方實行有償服務。

　　十、合同生效

　　1、合同訂立時間_________年_________月_________日；

　　合同訂立地點：____________________；

　　雙方約定本合同自_________生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份。

　　發包人：

　　______年____月_____日

　　承包人：

　　______年____月_____日

建筑施工合同4

　　甲方：________

　　乙方：________

　　應甲方要求，在原甲方與乙方________年________月________日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

　　一、工程范圍：________年________月________日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。

　　二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》

　　四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。

　　五、付款方式：按原合同執行。

　　六、其它：施工合同補充協議

　　1、本協議其它內容仍按原合同執行。

　　2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方：________(蓋章)乙方：________(蓋章)

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　簽約日期：________年________月________日

建筑施工合同5

　　發包方：_________________（以下簡稱甲方）甲方身份證號：_________________

　　承包方：_________________（以下簡稱乙方）乙方身份證號：_________________

　　根據國家有關法律法規的規定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的建筑施工。經雙方協商一致，簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應承擔違約責任。

　　一、工程名稱：_________________私有住宅樓一棟

　　二、承包范圍及內容：_________________按設計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內容包括：_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內外墻所有建筑材料的'場內垂直運輸。

　　三、承包方式：_________________包工不包料。

　　四、包工工資：_________________按建筑面積每平方米190元（包括模板支撐施工用的機械、墻體的粗裝修）。

　　五、面積計算：_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。

　　六、工程結算：_________________

　　（1）、其它項目結算：_________________地圈梁按零工計算。墻體裝修按元/層，地板按元/平方米，其他費用均包括在面各積造價內。乙方不得無理要求補助其他費用。

　　七、工資支付：_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價的預付工資。粗裝修完工后再預付工資。

　　八、工程工期：_________________初定8月1日開工、工期5個月、其中主體工程3個月，裝修2個月，_____年_____月_____日完成主體，_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期，工期可往后順延。

　　九、甲方職責：_________________甲方在施工中及時提供各種建筑材料、并提供施工技術咨詢服務、提供施工圖紙二份及相關輔助資料，按是支付承包工資。

　　十、乙方責任：_________________

　　（1）、工程質量：_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理，在材料使用中鼓勵節約、杜絕浪費、保證質量。如乙方在施工中出現質量問題，乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養由甲方負責。

　　（2）、乙方在施工中應規范操作、安全施工，由甲方支付1000元保險費。對于自身和其它的安全負由乙方負責，任何安全事故責任完全由乙方負責。

　　（3）、工期：_________________乙方應嚴格按照本合同約定工期完工。計劃并安排好各道施工程序。除正常保養停工以外，正常施工期間乙方不得無故停工或退場，乙方無故停工或退場經甲方催促三次以上仍未復工，甲

　　方有權終止合同，另擇他人施工，原剩余工程款不得支付。

　　十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行商定。

　　十二、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方（簽字蓋章）：_________________

　　乙方（簽字蓋章）：_________________

　　_____年_____月_____日

建筑施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律法規精神，雙方在平等、友好、互惠互利的原則下，為確保工程順利進行，保障雙方責任、權利和義務，經雙方協商簽訂本合同以此共同遵照執行。

　　一、承包形式：包工不包料

　　二、結構形式：地下室現澆屋頂，一層底商，二層以上磚混。

　　三、建筑面積：按建筑物外圍計算。

　　四、承包范圍：按圖紙上的要求及甲方技術交底。

　　五、工程工資：地下室及一樓底商元/平方米，二層以上元/平方米。

　　六、付款方式：每上一層板付總價%，每粉刷一層付元，工程施工結束后，雙方進行實際測量，然后按實際所作的面積乘以造價為工程總造價，按工程總價2%留保質金，一年后若無質量問題，保質金一次性付給乙方。

　　七、質量要求：乙方嚴格按照施工規范進行施工，符合建筑標準，節約原材料，如乙方工程質量不合格或因乙方原因給甲方造成原材料、破壞及浪費，應承擔責任。

　　八、工期要求：自開工之日起完工

　　九、甲、乙雙方責任和義務。

　　1、甲方提供圖紙一份及技術交底，及時保證水電路三通，保證建筑材料按時到位為乙方做好準備(建筑材料不能噪施工現場50米以外)，甲方負責工人住宿、就餐、場地的`安排。

　　2、乙方負責施工中機械設備、腳手架等設備工具，包括鐵釘、鐵絲。

　　3、確保施工人員安全、設備小問題均由乙方全部負責，甲方不負任何責任。

　　十、其它事項：

　　1、因外界到工地鬧事或其它糾紛累計超過8小時，由甲方按每人每天100元計算工資。

　　2、合同未盡事宜，補充規定應于本合同具有同等法律效力。

　　3、本工程不含內外墻涂料、一樓立面外墻瓷磚，保證粉刷質量。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同7

　　發包方（下稱甲方）：

　　承包方（下稱乙方）：

　　根據《建筑法》、《合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商，就甲方建蓋養豬場的建筑工程承包事宜達成以下協議：

　　一、工程承包方式：包工包料，由乙方負責購買施工所需材料、雇傭施工人員、組織施工等。

　　二、工程承包范圍：

　　乙方根據按照甲方的要求進行房屋基礎、土建、裝飾、水電及附屬配套工程施工。具體工程項目、預算工程量、承包單價及工程造價（含安全施工費及其它各種費用在內，建筑面積按國家規定的建筑工程建筑面積計算規范計算）見下表：

　　序號

　　工程項目

　　預算工程量

　　承包單價

　　工程造價

　　新建育肥豬舍2幢

　　400平方米

　　350元/平方米

　　140000元

　　新建分娩舍1幢

　　200平方米

　　315元/平方米

　　63000元

　　在新建分娩舍內新購置及安裝產床18套（含安裝工時費）

　　18套

　　3200元/套

　　57600元

　　新建保育舍1幢

　　200平方米

　　315元/平方米

　　63000元

　　在新建保育舍內購置及安裝仔豬微生物發酵床（含安裝工時費）

　　60立方米

　　308元/立方米

　　18480元

　　新建母豬舍1幢

　　200平方米

　　315元/平方米

　　63000元

　　改建母豬舍1幢

　　180平方米

　　156元/平方米

　　28080元

　　改建分娩舍1幢

　　180平方米

　　156元/平方米

　　28080元

　　在改建分娩舍內改建及安裝產床18套（含安裝工時費）

　　18套

　　1600元/套

　　28800元

　　在改建分娩舍內新建及安裝母豬定位欄53個（含安裝工時費）

　　53個

　　360元/個

　　19080元

　　安裝供水管道917米

　　917米

　　25元/米

　　22925元

　　架設三箱高壓電950米

　　950米

　　48元/米

　　45600元

　　新建排污溝管道（采用規格160cm×4m

　　的PVC管用混凝土澆灌深埋）

　　140米

　　50元/米

　　7000元

　　新建沉淀池2個30立方米

　　30立方米

　　295元/立方米

　　8850元

　　新建沼氣池12個每個6立方米共72立方米

　　12個

　　2300元/個

　　27600元

　　合

　　計

　　————

　　621095元

　　三、工程質量等級：

　　達到施工規范規定的驗收合格標準。在施工中個別部位若達不到質量要求的，返工重做。所造成的材料、人工損失均由乙方全部負責賠償。

　　四、工期：于20xx年2月5日前竣工，如遇到特殊情況經過雙方協商可以延長。

　　五、雙方的權利和責任：

　　（一）甲方的`權利和責任：

　　1、向乙方提供施工圖紙（草圖）。

　　2、負責施工用水、電的接通。

　　（二）乙方的權利和責任：

　　1、依照《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，按照圖紙、甲方要求保質保量完成本合同工程承包范圍所指全部工程內容。

　　2、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機等全部由乙方自行解決。

　　3、做好施工現場安全防護和保衛，安全文明施工。一切施工安全事故責任由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

　　5、工程不得轉包。

　　六、付款方式和工程保修：

　　1、付款方式：甲方在簽訂合同時按照預算工程造價的25%預付乙方工程款155273元，到20xx年9月完成水電設施安裝工程后支付工程進度款200000元，到20xx年2月完成圈舍改擴建工程后再支付工程進度款200000元，余款在工程驗收合格結算后進行支付（但是甲方有權從結算工程款中扣留款項30000元作為工程質量保證金）。

　　2、工程保修：保修期一年。保修期內若出現質量問題，乙方在接到通知后三天內進行返工或維修。若在規定時間內乙方未到場維修，甲方有權另請施工隊維修，所發生費用由乙方支付。

　　七、違約責任：凡違反以上條款均屬違約，違約方必須向守約方賠償違約金，為總合同價款的5%，損失另計。

　　八、其他事宜：本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。本合同經甲、乙雙方簽字即生效。未盡事宜由雙方協商解決。

　　甲方（簽字）：

　　法人代表（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　見證人（簽字）：

　　20xx年8月9日

建筑施工合同8

　　外包方(全稱)：__________________(以下簡稱甲方)

　　承包方(全稱)：__________________(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本分包工程的具體情況，雙方就有關事宜協商一致達成以下協議：

　　第一條：分包工程概況

　　1、工程名稱：__________________

　　2、工程地點：__________________

　　3、工程內容：__________________

　　第二條：施工依據、材料名稱及主要施工工藝按本工程外墻內保溫部分按施工圖紙和設計要求施工(玻化微珠、抗裂砂漿、玻纖網、帶園盤塑料膨脹錨栓、Ф0.6熱鍍鋅電焊網)，具體要求：

　　一、1213樓南面墻5.5無機保溫砂漿的做法

　　1、墻體表面清理干凈，刷界面砂漿一遍。

　　2、抹保溫砂漿。

　　3、抹抗裂砂漿(壓人耐堿網格X)涂抹壓光，3厚。

　　4、帶圓盤塑料膨脹錨栓錨入墻內〉50，500500固定Ф0.6熱鍍鋅電焊網。(熱鍍鋅電焊網的具體位置如下圖)

　　二、111213樓東面、西面、南面墻，3.5厚無機保溫砂漿做法：

　　1、墻體表面清理干凈，刷界面砂漿一遍。

　　2、抹保溫砂漿。

　　3、抹抗裂砂漿(壓人耐堿網格X)涂抹壓光，3厚。

　　第三條：工程工期

　　1、開工時間：以甲方書面通知為準。

　　2、工期：_______________

　　3、在施工過程中，如遇下列情況則工期順延：

　　(1)由于人力不可抗拒的災害。

　　(2)發包人原因造成工期延誤。

　　(3)發包人書面認可的其他原因。

　　第四條：工程質量要求

　　1、工程質量必須滿足驗收要求，并滿足規范要求、保證驗收合格。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖及規范要求施工，確保工程質量。

　　3、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的監督、協調、建立內部三檢制為甲方驗收積極創造條件，工程質量符合G149-保溫工程質量驗收標準，對甲方提出的質量問題及時整改。

　　第五條：結算方式

　　1、工程量：外墻內保溫面積2 5.5公分厚約

　　2、合同單價：3.5公分：41元2;5.5公分：50元2 (含人工費用) ;

　　3、其他：工程量結算以實際施工面積為準;

　　4、結算金額：外墻內保溫結算金額合同單價按實際施工面積據實結算其他。

　　第六條：付款方式

　　第七條：甲、乙雙方職責

　　1、甲方職責：

　　(1)甲方負責現場協調乙方施工，并為乙方施工提供方便。

　　(2)甲方需變更施工設計的，應當以書面形式向乙方提出設計變更要求。

　　(3)甲方配合乙方解決其它施工單位的協調事宜。

　　(4)甲方為乙方無償提供施工用水電、道路、施工腳手架、跳板、提升機和存放施工材料、設備的場地。

　　(5)甲方負責組織有關人員共同審定施工組織設計、質量驗收、確保安全及處理施工過程中的問題。

　　(6)甲方可監督乙方的施工進度及施工質量，如乙方的施工進展、質量、安全、文明施工不能達到業主和甲方的要求，甲方有權要求乙方達到規定的質量、進度、安全、文明施工要求，如不按要求施工甲方有權對乙方以罰款的方式進行處罰，拒不執行的甲方有權辭退乙方。

　　(7)甲方有權對乙方的工資支付進行監督，督促其依法支付農民工資。

　　2、乙方責任：

　　(1)乙方在施工過程中乙方必須有現場負責調解、技術指導的.負責人。

　　(2)乙方必須按照分包合同的約定，對分包工程進行認真施工。分包人在施工中發現分包工程的設計或工程建設標準、技術要求存在錯誤、遺漏、失誤或其它缺陷，應立即通知發包人。

　　(3)乙方必須在施工開始3天前，向甲方提供施工方案一式2份，并參加甲方組織的各種有關是交底工作，施工完后，配合甲方完善資料。

　　(4)乙方必須保證施工安全，若發生工傷(含病故)，安全事故，責任由乙方承擔。

　　(5)若乙方原因工程不能按期完工，有乙方承擔工期違約責任，并按工期每延誤一天罰款合同總額的3 。

　　(6)若乙方工程質量驗收不合格，無條件進行返修直到驗收合格為止，由于質量問題返工以及驗收中產生的各種費用全部由乙方負責。

　　(7)若甲方不能按期支付工程款，由甲方承擔違約責任，并按每延誤一天罰款合同總額的3 。

　　(8)乙方負責所有材料的檢測并確保驗收合格，其費用由乙方承擔。

　　(9)乙方在施工過程中所產生的垃圾、廢棄物，乙方要按甲方的要求按時清掃。

　　第八條：文明施工及環境保護

　　乙方必須遵守甲方現場文明施工要求，無條件接受甲方文明施工現場管理的各項規定并遵照執行。乙方在施工中必須做到完工清場，確保工作面內的清潔衛生;并主動搞好成品保護，不得損壞其它成品和半成品;搞好保衛和防火，防盜、防哄搶工作。

　　第九條：其它

　　1、本合同自簽定之日起即具有法律效力，雙方必須完全履行，不得任意變更或解除，若發生糾紛，雙方首先應友好解決、協商不成時，任何一方均可向當地人民法院起訴。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日生效，辦理完財務結算手續，工程款付清后自動失效，

　　3、本工程施工合同一式肆份，甲乙雙方各持貳份，具有同等法律效力。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　合同簽訂時間：________年____月____日

建筑施工合同9

　　甲方：XXX

　　乙方：XXX

　　根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定，XXX（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮升弘養殖場建筑工程承包給XXX（以下簡稱乙方），經雙方協商，達成如下承包協議：

　　一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：

　　2、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。

　　3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。

　　4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。

　　5、院墻及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。

　　二、施工期限

　　工程建設自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。

　　三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用于園區建設前期施工人員的`日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。

　　四、雙方權利和

　　（一）甲方：

　　1、認真履行協議要求，按合同要求支付乙方施工費用。

　　2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。

　　3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序，保證乙方正常施工、

　　（二）乙方：

　　1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。

　　2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執行采購制度，保證原材料質量。

　　3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。

　　4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產收入數額的違約金。

　　甲乙雙方各執一份，協議自簽訂之日起執行。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商達成如下協議：

　　一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

　　二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

　　四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

　　五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

　　六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽合同簽字之日起生效。

　　九、工程完工時自動結束。

　　十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同11

　　發包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方經過協商,本著平等、自愿、公平、誠實、守信的原則，雙方就本著建筑工程施工事宜達成共同遵守的條款如下：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：凡圖紙以內的工程，乙方負責作完，凡圖紙以外的'工程，甲方再加工時費。

　　4、本工程(毛墻毛地，外墻原漿勾縫，沒有瓦帽、前墻瓷磚。)

　　5、承包形式：包工不包料，只包土建其余不包。

　　二、承包價格：( )元/m2。

　　三、施工要求：乙方施工必須按照施工要求進行，凡檢查不符合要求的部分應立即返工。

　　四、材料供應(甲方 )

　　五、工期：

　　六、付款方式：工人進入施工現場先付生活費( )元，一層主體磚砌完付整個工程款的( )，一層現澆頂打完付整個工程款的( )，二層砌完磚付工程款()，二層打完頂付工程款的( )，內粉完付整個工程款的( )，外墻及地面粉完付( )。

　　七、安全事故只負責自己工人的安全。

　　八、施工期間鐵釘、鐵絲、墨、工程線、水費、電費由甲方負責，甲方負責回填，保證不影響施工。

　　九、乙方不負責工程的水、暖、電安裝工程及門窗、欄桿等安裝和上下水地溝的挖土和填實。

　　十、甲方負責水、電、路三通。

　　十一、因下雨、停水、停電所誤工期相應順延，因工程款不按時到位，造成停工責任由甲方負責。

　　十二、甲方負責看管好乙方的工程設備及住宿，生活燒煤、澆磚。

　　十三、建筑面積計算長×寬，雨罩0.8米以內算一半，0.8米以外算全面積。

　　十四、其它：如果甲方沒有辦理手續，或鄰家沒有協商造成停工，由甲方負責誤工費。甲方負責澆磚、看場、拉送設備。

　　以上協議雙方各自遵守，本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，本合同工程完款付完自行作廢。

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

建筑施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：工程名稱_______（指分包部分之間工程名稱）

　　第二條：工程地點_______。

　　第三條：工程范圍_______。

　　第四條：質量標準_______可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規范》列出）。

　　第五條：承包人_______（如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明）。

　　第六條：工程總價

　　本工程包價計人民幣_______元整。

　　第七條：工程包價

　　本工程包價計人民幣_______元整（本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值）。

　　第八條：付款辦法：_______。

　　第九條：工程期限

　　按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止全部完工。

　　第十條：本工程范圍內的_______工程，自_______年_______月_______日開工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯系制度及協作辦法_______。

　　第十一條：本合同正式兩份，雙方各執一份，副本_______份，總承包人收執_______份（其中送撥款銀行及發包人各一份）分包方收執_______份。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年________月_________日

建筑施工合同13

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的'，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

建筑施工合同14

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和國家的有關法律法規，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，雙方本著平等互利的原則，經甲乙雙方友好協商，甲方將海口市鳳翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負責，達成如下協議訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1.1承包范圍：裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。

　　1.2承包方式：由于本裝修工程項目是合作關系，(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負責采購安裝完成;工程竣工后便于我司帶領其他小業主品鑒)相應為我司推介2到3位業主供我方裝修進行彌補;材料由甲方采購;我司包清工：負責施工、包工期、包質量、包施工安全和文明施工，包一次性竣工驗收合格;依據《裝飾工程清單計價書及施工圖為準》作為本合同附件。

　　1.3工程地點：海口市小區

　　1.4工程造價：本工程造價為(大寫：肆萬肆仟伍佰肆拾伍元小寫￥44545.00元)

　　二、工程施工期限：

　　2.1本工程合同工期日歷天數為60天，自年月日開工，于年月日竣工。

　　2.2因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　2.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　三、甲乙雙方責任：

　　3.1 甲方責任開工前2天，甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位，并協助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。 3.2協助乙方做好現場保衛、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應約定向承包人及時支付合同價款。

　　3.4乙方責任：開工前2天，乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現場技術交底。

　　3.5指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、保工期完成施工任務;解決乙方負責的各項事宜。

　　3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表，遇特殊情況下承包人須推選出符合規定駐工地代表人選，在征得發包人沒有認可的情況下，承包人擅自更換駐工地代表，須向發包人支付合同總價款的￥1‰違約金。

　　3.7負責施工現場的防火、防施工安全工作并承擔由此可能產生的責任及費用。

　　3.8工地現場要做到場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現場管理規定)。

　　3.9嚴格執行施工規范，安全操作規程、環境保護，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保護和垃圾等工作;構建物(包含文物保護建筑)。

　　四、結算方式及付款方法：

　　4.1即按(4.5)合同約定預算價并結算。

　　4.2可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　4.3工程變更簽證經雙方確認才可生效，在竣工驗收結算后并一起支付。 4.51.82 付款流程：

　　第一期付款：合同簽訂后三天內，甲方支付合同總價款的50%，即人民幣 22272.5 元，作為工程預付款;

　　第二期付款：水電等隱蔽工程驗收后支付合同總價款的45%，即人民幣 20_5.25 元，作為二期工程款;

　　第三期付款：工程竣工驗收合格后5日內付5%的尾款 2227.25 元。

　　五、違約條款：

　　5.1乙方在工程完工后，不能按照合同及國家規范驗收達標的，所造成的損失由乙方承擔，給予乙方承包合同價的1‰的罰款。 5.2在施工過程中，乙方不能達到甲方施工工期的要求，甲方有權處予乙方承包價1‰的罰款，并終止合同的執行，撤換施工隊，由此造成的損失由乙方承擔。

　　5.3乙方完工后應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的`家具、陳設成品，如造成損失，應加倍賠償。

　　5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場，如擅自停工，甲方有權向乙方索賠

　　5.5甲方若不按合同約定付款，每延期一天，罰款1‰。否則由此引起的責任費用概由甲方承擔。

　　六、工程驗收：

　　6.1工程質量達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據，因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

　　6.2工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按照工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的人工費用，材料損失。全部由承包方承擔。工期不予順延。

　　6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知發包人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發包人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行下道工序施工。驗收不合格，承包人在發包人限定的時間內修改后重新驗收，承包人承擔相應的工期延誤違約責任及經濟損失。

　　6.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　6.5工程竣工后，乙方并通知甲方驗收并簽字，在乙方發出通知后，5個工作日內，甲方若無簽字驗收或甲方自行使用該裝修視為自動驗收通過。

　　七、服務條款：

　　裝飾工程結束后乙方將對(本裝飾項目工程4棟2單元1801)按國家現行標準執行保修;裝飾項目工程1年、安裝項目工程2年、防水項目工程5年;保修期內全部免費，但人為部分不在保修內，所發生的材料費用概由甲方負責承擔。

　　八、附則條款：

　　本合同若有未盡事宜，經雙方協商補充并簽訂補充協議，補充協議與本合同都具備同等法律效力。

　　本合同經甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。本合同一式六份，雙方各執三份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表人(簽)章乙方代表人(簽)章

　　聯系電話：

　　開戶行：開戶行：

　　聯系電話：