{首页主词},&

建筑施工合同

更新時間：2024-05-14 18:23:03

相關(guān)推薦

建筑施工合同【精】

　　在不斷進(jìn)步的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的建筑施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建筑施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎(chǔ)工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎(chǔ)工程。

　　2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。

　　3、工作內(nèi)容：基礎(chǔ)工程中的基槽土方清理、砼的'上料攪拌、運輸、澆筑。

　　4、工程規(guī)模：大小住戶約40戶左右。

　　二、工程造價和付款方式：

　　1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎(chǔ)余土，砼振動棒、電機(jī)小型機(jī)具等)計算。

　　2、付款方式：

　　①不予付金額;

　　②中途按工程進(jìn)度的工程量可借支;

　　③月底按完成工程量付總造價的80%;

　　④工程竣工，經(jīng)驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內(nèi)付清余款。

　　三、工程質(zhì)量：

　　合格。

　　四、工程保修金：

　　甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔(dān)工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內(nèi)退還給乙方。

　　五、甲方責(zé)任

　　1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。

　　2、甲方向乙方提前將各種建筑主要(水泥、沙石)，攪拌機(jī)組織進(jìn)場，一次性向乙方提供斗車五架。

　　3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術(shù)指標(biāo)工作。

　　六、乙方責(zé)任

　　1、乙方必須嚴(yán)格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進(jìn)行施工。

　　2、合同簽訂后，乙方應(yīng)立即組織各種施工人員、各種機(jī)具、建筑輔材進(jìn)入施工場地。

　　3。乙方必須嚴(yán)格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規(guī)章制度進(jìn)行管理和文明施工，并嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)紀(jì)律、操作規(guī)程進(jìn)行管理和施工，嚴(yán)禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和民事法律責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定施工，所造成的返工一切經(jīng)濟(jì)損失和工程延誤時間一律由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機(jī)具、食宿住處的設(shè)施的經(jīng)濟(jì)損失按現(xiàn)有價格的兩倍懲罰。

　　6、乙方在施工現(xiàn)場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)、父老鄉(xiāng)親搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)管理，使施工能夠順利進(jìn)行。

　　七、

　　單方違約：按總造價的5%進(jìn)行罰款。

　　八、

　　本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同2

　　業(yè) 主（以下稱甲方）：

　　承建方（以下稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：房屋建筑工程（以下稱本合同工程）

　　工程地點：

　　工程結(jié)構(gòu)：

　　建筑面積：

　　二、工程承包形式包工不包料。

　　三、工程承包范圍

　　承包范圍：本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復(fù)和保修期內(nèi)的保修。本房屋工程項目包括：

　　1、甲方將房屋建筑工程承包給乙方（含平整、基礎(chǔ)、框架柱、梁、墻體、樓梯、現(xiàn)澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內(nèi)墻粉刷、外墻立面、屋面和衛(wèi)生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設(shè)、內(nèi)外裝修等）。

　　2、未提及部分甲乙雙方協(xié)商解決。

　　四、工程期限

　　1、本合同乙方進(jìn)場時間為年月日，整個工程在年月日之前完成，合同工期共個月。

　　2、本條款所規(guī)定的合同工期，是指合同內(nèi)的工程實體通過竣工驗收的時間。

　　3、乙方必須采取一切措施保證如期達(dá)到，不允許延誤。如甲方認(rèn)為整個工程或部分工程的進(jìn)度太慢，不能滿足確保關(guān)鍵工期的要求，甲方可指示乙方加快進(jìn)度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補(bǔ)償。

　　4、乙方必須按甲方要求，在開工前作出實施性施工組織設(shè)計和各分部分項工程的進(jìn)度計劃報甲方審批。經(jīng)過批復(fù)的實施性施工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃將作為本合同書的一部分。

　　5、甲方保留對工程暫時停工的權(quán)利，乙方不應(yīng)拒絕。

　　五、工程質(zhì)量

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及本合同條款的有關(guān)約定。

　　2、乙方按圖紙施工，如出現(xiàn)質(zhì)量不合格，由乙方按照市場價格賠償甲方。

　　3、無論甲方是否進(jìn)行并通過了各項檢驗，均不解除乙方對自己承包的工程的質(zhì)量所負(fù)責(zé)任，除非質(zhì)量問題是由于甲方的原因引起，而此類質(zhì)量問題乙方必須及時通知甲方。

　　4、無論工程材料是由否有甲方供應(yīng)，均不解除乙方所負(fù)的工程全面質(zhì)量的責(zé)任，乙方應(yīng)該對各種材料、器材、設(shè)備按規(guī)范進(jìn)行檢查，拒絕不符合要求的材料、器材、設(shè)備用于工程。因質(zhì)量不合格造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、工程價款

　　1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價元/㎡，結(jié)算以實際施工面積為準(zhǔn)。

　　2、合同價包括了合同規(guī)定的明確和隱含的全部責(zé)任，以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護(hù)、保養(yǎng)、完工和修補(bǔ)缺陷所需的全部有

　　關(guān)事項和物品（不含用于本工程的材料費）。

　　3、合同價包括了合同規(guī)定的勞務(wù)、施工機(jī)械工具、制造、運輸、安裝、試驗、調(diào)試、測試、維護(hù)、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)等所應(yīng)有的費用。

　　4、在合同履行過程中，甲方提出的任何建議、方案、要求，不管乙方是否采納，乙方不得提出任何追加費用的要求。除非因甲方要求而引起規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)變化而引起的費用變化可由雙方協(xié)商進(jìn)行合同費用調(diào)整外，其余一切情況合同費用均不作任何調(diào)整。

　　5、除非合同中另有規(guī)定以外，合同價適用于合同文件中規(guī)定或包括的任何項目的任何實施方法，乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。

　　6、乙方采用的任何施工方案和技術(shù)措施均應(yīng)得到甲方的批準(zhǔn)和認(rèn)可。如乙方的施工方案和技術(shù)措施未得到甲方批準(zhǔn)，由此引起的費用、后果均由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、工程付款方式

　　1、合同簽訂時預(yù)付元。

　　2、施工到±0。00米，驗收合格后，付元。

　　3、施工到一層板澆灌結(jié)束，驗收合格后，付元。

　　4、施工到二層板澆灌結(jié)束，驗收合格后，付元。

　　5、施工到三層板澆灌結(jié)束，驗收合格后，付元。

　　6、工程竣工驗收后，付元。工程完工后暫扣總合同款的5%為質(zhì)量保證金，期滿付清。

　　八、安全、文明施工

　　1、施工中乙方應(yīng)安全、文明施工，遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。

　　2、乙方應(yīng)對工地施工的所有人員進(jìn)行安全教育，對每一項工序進(jìn)行安全技術(shù)交底，對施工人員進(jìn)行人身保險投保，發(fā)放安全防護(hù)用品等，配備專職安全員。

　　3、因乙方原因發(fā)生的一切不安全責(zé)任事故，包括對工地周圍過路行人車輛的可能發(fā)生的傷害事故，全部由乙方承擔(dān)一切損失，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　九、質(zhì)量保修

　　1、根據(jù)《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》明確的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同約定本工程在正常使用條件下，地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程保修期限30年；屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年；保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。

　　2、未明事項，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定進(jìn)行。

　　十、甲方責(zé)任

　　1、提供圖紙，保證供應(yīng)施工所需材料。

　　2、按時支付工程進(jìn)度款。

　　3、解決圖紙不明地方。

　　十一、乙方責(zé)任

　　1、乙方所需機(jī)械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價易耗品由乙方自己提供，生活自理。

　　2、嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和國家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行施工，如圖紙不明白的地方提前提出，確保工程按質(zhì)按時完成。

　　3、每道工序完成后及時通知甲方進(jìn)行驗收，驗收合格后進(jìn)行下道工序。十二、延期及違約責(zé)任

　　1、由于乙方的原因造成工程延期的，乙方必須向甲方支付誤期賠償費，甲方可從應(yīng)向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項賠償費。此賠償費的支

　　付并不能解除乙方應(yīng)完成工程的責(zé)任或合同規(guī)定的其他責(zé)任。

　　2、本合同誤期賠償費每天按合同價的`5％計算，由乙方向甲方支付。

　　3、甲方按照合同約定及甲方的工作內(nèi)容進(jìn)行付款和供應(yīng)材料，若違約，除乙方不負(fù)違約責(zé)任外，甲方應(yīng)向乙方付違約金5000元。

　　十三、材料、設(shè)備的采購、供應(yīng)和保管

　　1、甲方負(fù)責(zé)本合同所有材料、設(shè)備的采購和供應(yīng)，乙方有義務(wù)為甲方的材料、設(shè)備的采購提供協(xié)助、指導(dǎo)和搬運。

　　2、乙方除在施工組織設(shè)計中給出甲方采購的材料、設(shè)備供貨計劃外，還應(yīng)在施工過程中提前提出材料、設(shè)備的采購的通知。

　　3、施工過程中，乙方要節(jié)約用料，必須按照圖紙及規(guī)范嚴(yán)格下料，如出現(xiàn)驗收不合格導(dǎo)致的返工，所需材料及工費由乙方負(fù)責(zé)。乙方要做到工完料盡場地清，如出現(xiàn)余料各品種超過200kg，由乙方自負(fù)損失。

　　4、工地交貨的材料、設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)保管。甲方無論何時均不對乙方的施工機(jī)具、設(shè)備、臨時設(shè)施的損失或損壞承擔(dān)任何責(zé)任。

　　十四、其他事項

　　1、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文本視為本合同的組成部分。

　　2、雙方自愿共同遵守本合同，各自履行合同責(zé)任，如一方違約，應(yīng)支付給對方10000。00元的違約金。

　　3、甲方支付給乙方的合同款，乙方必須盡快支付給工人，不得挪用，如造成人工工資問題，甲方一概不負(fù)責(zé)任，后果由乙方自負(fù)。

　　4、未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　十五、合同生效

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。雙方簽字后生效。合同訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

　　甲方：乙方：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　住所：住所：

　　電話：電話：

建筑施工合同3

　　發(fā)包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達(dá)成如下條款，并共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：_________________

　　2、工程地點：_________________

　　3、承包內(nèi)容：_________________

　　4、承包范圍：_________________

　　5、承包方式：_________________

　　6、質(zhì)量要求：_________________

　　7、工期要求：_________________

　　二、甲方工作：

　　1、甲方指派為駐工地代表，負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

　　2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時水電。

　　三、乙方工作：

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現(xiàn)場，負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé)，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

　　2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。

　　四、關(guān)于質(zhì)量的約定：

　　1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　五、關(guān)于工期的約定：

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

　　六、關(guān)于價款和結(jié)算的約定：

　　1、雙方商定本工程合同承包價格每平米__________元(人民幣)。

　　2、本承包價格包含人工費。

　　3、付款方式：_________________現(xiàn)金

　　a、開工后1日內(nèi)，甲方付款10000元作為乙方的前期進(jìn)場費。

　　b、施工每100米后，甲方結(jié)款一次

　　e、余款5%元待壹年后結(jié)清。

　　七、關(guān)于材料的約定：

　　1、甲方負(fù)責(zé)聯(lián)系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后，由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

　　2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān)，并在承包價格中相應(yīng)扣減。

　　3、所有進(jìn)場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定：

　　1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度，以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。

　　3、乙方須嚴(yán)格遵守安全協(xié)議中的條款，嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。

　　九、關(guān)于違約責(zé)任的約定：

　　1、乙方須自行完成本施工任務(wù)，嚴(yán)禁乙方將本項目再次進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。

　　2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

　　3、乙方必須給進(jìn)場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失，由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償，且甲方有權(quán)單方終止本合同。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

　　甲方(簽章)：_________________

　　乙方(簽字)：_________________

　　發(fā)包人（簡稱甲方）：

　　承包人（簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：______________________。

　　工程地點：______________________。

　　資金來源：______________________。

　　工程內(nèi)容及性質(zhì)：______________________。

　　工程立項批準(zhǔn)文號：______________________。

　　二、工程承包范圍及方式

　　承包范圍：______________________。

　　承包方式：______________________。

　　三、合同工期

　　開工日期：_________竣工日期：_________。

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)：_________天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗收

　　1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。

　　2、甲，乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，手續(xù)以簽單為準(zhǔn)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收，乙方可以自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。甲方要求復(fù)驗時，乙方按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成的窩工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，工期也予順延。

　　五、工程款支付方式

　　1、工程價款及結(jié)算合同一經(jīng)簽訂，甲方以甲，乙雙方共同確認(rèn)的預(yù)算價款作為依據(jù)，按以下約定支付工程款：乙方進(jìn)場前_____日內(nèi)，甲方應(yīng)付總工程款的_____%，計（大寫）_______元整；

　　2、當(dāng)工期進(jìn)度過半甲方第二次付總工程款的`_____%，計（大寫）_____________元整；

　　3、剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算，計（大寫）_____________元整；工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料交送甲方，甲方結(jié)清尾款。

　　六、合同文件的組成

　　本合同組成文件包括：

　　本合同協(xié)議書、中標(biāo)通知書、投標(biāo)書及其附件、本合同合同條款、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、圖紙及作法說明、工程量清單、工程報價單或預(yù)算書。

　　雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、維修約定

　　1、本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為______個工作日。

　　2、因甲方使用不當(dāng)或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題，乙方實行有償維修。

　　3、甲方在使用過程中要求更改或增加項目時，乙方實行有償服務(wù)。

　　十、合同生效

　　1、合同訂立時間_________年_________月_________日；

　　合同訂立地點：____________________；

　　雙方約定本合同自_________生效。

　　2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。

　　發(fā)包人：

　　______年____月_____日

　　承包人：

　　______年____月_____日

建筑施工合同4

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設(shè)工程施工發(fā)包與承包價格管理暫行規(guī)定》，《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》等法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確發(fā)包方與承包方雙方在工程施工過程中的權(quán)利義務(wù)，雙方本著公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資共同遵守。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　工程名稱：興建公司指揮部(其中職工宿舍9間，建筑平方面積218㎡，四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。

　　二、承包方式

　　1、由乙方包工包料，并負(fù)責(zé)所有施工用具設(shè)備;

　　2、施工包干價每平方米按1080元計算，工程總造價為656208元(大寫：陸拾伍萬陸仟貳佰零捌元整);

　　3、工程承包內(nèi)容：土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;

　　4、乙方在施工時出現(xiàn)工程增減時，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價，待完工后一并納入結(jié)算。

　　三、工程工期

　　1、甲方規(guī)定動工時間為年月日至年月日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質(zhì)量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權(quán)扣除乙方施工費。

　　四、工程質(zhì)量

　　1、整個工程必須按國家施工規(guī)范要求施工;

　　2、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的.返工費及材料費由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、施工費結(jié)算方式

　　1、合同簽定后，由乙方積極組織施工人員進(jìn)行施工，每月按進(jìn)度款50%，竣工驗收后付清余款;

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退場視為違約，按進(jìn)度款30%付款。

　　第六條：安全生產(chǎn)

　　在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業(yè)必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故，責(zé)任由乙方全部自己負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　七、勞動爭議處理及其他

　　雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)向甲方勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)節(jié)，調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向公司所在地有管轄權(quán)的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書之日15日內(nèi)向人民法院起訴。

　　八、其他

　　1、甲方依法制定的規(guī)章制度及其他專項協(xié)議作為本勞動合同的附件，與本勞動合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關(guān)規(guī)定相悖的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同5

　　發(fā)包方(甲方)：_________

　　聯(lián)系地址：_________

　　代表人：_________

　　電話(傳真)：_________

　　郵政編碼：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　聯(lián)系地址：_________

　　代表人：_________

　　電話(傳真)：_________

　　郵政編碼：_________

　　鑒于：甲乙雙方就甲方所屬的_建筑物拆除工程承包一事，依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂合同條款如下：

　　第1條、拆除工程基本情況及要求

　　1.1、項目座落：

　　1.2、磚混結(jié)構(gòu)房屋建筑面積大約3518.92㎡;磚木結(jié)構(gòu)房屋建筑面積大約607.17㎡,土木結(jié)構(gòu)房屋建筑面積大約776.59㎡,簡易搭架面積大約1799.39㎡;

　　1.3、乙方拆除的時限為20_年元月20日前;

　　1.4、乙方對本工程的拆除期間為20_年×月×日至20_年×月×日，拆除后應(yīng)將所拆除的物料全部運走，將土地平整清楚，按約定時間交由甲方。

　　第2條、拆除工程承包費交納

　　乙方交納的.拆除工程承包費為_元，于本合同簽訂當(dāng)日一次性繳清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包費時，應(yīng)出具正式票據(jù)交乙方收執(zhí)。

　　第3條、拆除工程履約保證金

　　乙方應(yīng)在本合同簽定當(dāng)日即向甲方交納拆除工程履約保證金人民幣壹萬元整;在約定的時間內(nèi)拆除完成，該履約保證金如數(shù)退還;若拆除超過時限，每拖延一天罰款人民幣伍佰元;拆除超過_天取消保證金。

　　第4條、特別約定

　　4.1、乙方在進(jìn)行拆除時應(yīng)按安全規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，其工人的安全保護(hù)措施等要到位;乙方對工程拆除的安全責(zé)任負(fù)全責(zé)。

　　4.2、甲方應(yīng)免費提供拆除現(xiàn)場用電電源、用水水源給乙方使用;乙方應(yīng)自行連接;乙方用電要注意安全，要節(jié)約用水;若乙方不安全用電、不節(jié)約用水，甲方有權(quán)停止供給，其責(zé)任乙方承擔(dān)。

　　第5條、其他事項

　　5.1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

　　5.2、本合同經(jīng)甲、乙雙方代表人簽章后即時生效。

　　5.3、本合同一式叁份，甲、乙雙方各持壹份，華安縣公共資源交易中心存檔用壹份。

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：(蓋章)

　　法定代表人：(簽字)

　　____年___月___日

建筑施工合同6

　　XXXXXX公司(以下簡稱甲方)

　　XXXXXX公司(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　工程名稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程工程地點： XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程內(nèi)容： XXXXX 承包范圍：包工包料開工日期： XXXX年XX月XX日竣工日期： XXXX年XX月XX日合同工期總?cè)諝v天數(shù)： 40天質(zhì)量等級：合格合同價款(大寫)：

　　第二條圖紙

　　一、圖紙?zhí)峁┤掌冢?xxxx年xx月xx日

　　二、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：兩套

　　第三條駐工地代表

　　一、甲方駐工地代表及委派人員名單：

　　二、實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權(quán)范圍(如果有)：無

　　三、乙方駐工地代表：

　　第四條甲方工作

　　一、乙方施工所需要的場地，由甲方在乙方進(jìn)入現(xiàn)場前三日內(nèi)清除干凈，使施工現(xiàn)場具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決施工現(xiàn)場遺留的問題。

　　二、在乙方進(jìn)入現(xiàn)場前三日內(nèi)將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現(xiàn)場內(nèi)指定地點，并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負(fù)責(zé)。

　　一、乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙進(jìn)行施工。

　　二、乙方提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、法人授權(quán)委托書。

　　三、向甲方代表提供工程進(jìn)度計劃的時間和份數(shù)：乙方進(jìn)入現(xiàn)場二日內(nèi)，一份。

　　四、負(fù)責(zé)在交工前清理施工現(xiàn)場。

　　第六條檢查和返工

　　乙方應(yīng)隨時接受甲方代表對施工質(zhì)量的檢查，如因質(zhì)量問題需要乙方返工、修改，乙方應(yīng)承擔(dān)由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經(jīng)濟(jì)支出，由甲方承擔(dān)。

　　第七條工程質(zhì)量等級:合格.

　　第八條驗收標(biāo)準(zhǔn):

　　一、按照建筑施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB 50300-20xx驗收。

　　第九條工程價款與支付

　　一、總造價：

　　二、付款方式：

　　1、合同簽訂日起，甲方支付給乙方總造價40%預(yù)付款。

　　2、施工進(jìn)度完成80%支付總造價35%工程款，驗收合格再支付總造價20%工程款。

　　3、一年后支付總造價5%質(zhì)保金。

　　第十條乙方采購材料設(shè)備

　　一、乙方采購材料、設(shè)備的要求：經(jīng)甲方代表驗收達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后方可投入施工。

　　二、材料要求：

　　第十一條竣工驗收

　　乙方提供驗收報告的`時間：工程竣工驗收后二日內(nèi)。

　　一、工程竣工后，由乙方于工程竣工驗收合格后三日內(nèi)，向甲方代表提交結(jié)算報告，并由甲方代表批準(zhǔn)。

　　第十三條保修

　　一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算，保修期為壹年。

　　二、由乙方提供的工程安裝，因產(chǎn)品及施工質(zhì)量問題，乙方在接到甲方通知后二日內(nèi)派人修理。

　　第十四條爭議

　　在履行合同中，如甲乙雙方發(fā)生爭議，其解決的程序為：自行調(diào)解、申請、提出起訴，在爭議未果之前應(yīng)保持施工連續(xù)，同時甲乙雙方都要保護(hù)好已完工程。

　　第十五條安全施工

　　一、在施工期間，由乙方自行承擔(dān)所發(fā)生的一切安全事故責(zé)任。

　　二、乙方應(yīng)遵守甲方廠規(guī)廠紀(jì)。

　　第十六條其它

　　一、本合同自協(xié)議條款約定后雙方簽字之日起生效，合同有效期為二年。

　　二、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

　　三、本合同內(nèi)的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后另簽協(xié)議，與本合同具有同等效力。

　　甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

　　法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字) 委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)

　　開戶銀行名稱：開戶銀行名稱：

　　銀行帳號：銀行帳號：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

建筑施工合同7

　　發(fā)包人（全稱）：_________________

　　承包人（全稱）：_________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　工程內(nèi)容：_________________

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準(zhǔn)文號：_________________

　　資金來源：_________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：______元（人民幣）

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、中標(biāo)通知書

　　3、投標(biāo)書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的'期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_________年_____月_____日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　發(fā)包人：（公章）_________________承包人：（公章）_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________年_____月_____日 _________年_____月_____日

建筑施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方反復(fù)協(xié)商在平等自愿互利互惠的前提下特訂立協(xié)議如下：

　　一、承包方式：包工包料。

　　二、承包價格：按建筑面積530元/平方計算，實做實收。

　　三、承包內(nèi)容：

　　1.基礎(chǔ)工程：樁基在1.5-2米內(nèi)，水泥螺紋鋼筋，由乙方承擔(dān)，正負(fù)零以上為磚混結(jié)構(gòu)，一樓高4.8米為框架結(jié)構(gòu)，按1.5倍計算，二樓/三樓磚混結(jié)構(gòu)高3米，加一屋面尖子3米按0.5計算。

　　施工所用水泥為三峽正宗500號水泥，所用鋼筋為國標(biāo)，大梁用 25螺紋鋼，牛腿 22螺紋鋼，結(jié)構(gòu)按甲方提供的圖紙方案為準(zhǔn)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)全部責(zé)任。

　　2.裝飾工程：內(nèi)外墻混合砂漿收光，室內(nèi)石灰標(biāo)白樓內(nèi)地面水泥收光，正宗水、電材料安裝進(jìn)戶。正面瓷磚不低于20元/平方，窗戶價格在120元/平方，超出部份由甲方承擔(dān)。

　　四、責(zé)任劃分：

　　1.雙方責(zé)任：乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工，安全生產(chǎn)及施工人員管理，周圍關(guān)系由甲方處理，城管方面關(guān)系由甲乙雙方共同負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)所產(chǎn)生的費用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2.安全責(zé)任：安全施工方面由乙方負(fù)責(zé)，如有安全事故，所發(fā)生的'費用全部由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　五、計算方式：

　　樓梯面積按1.5倍計算，但要減去樓層面積。現(xiàn)澆部份按1.3倍計算，但要減去樓層面積。其余部分實做實收。

　　六、甲方對乙方天蓋要求如下：

　　1.檁子不少于8-10根，按50公分/檁。

　　2.紅瓦用安陸優(yōu)質(zhì)紅瓦。

　　3.樓房左右飛檐15-20公分，房尖按3米3分半的水往下分。

　　七、付款方式：

　　樓房下樁基付款四萬元，甲方先期所進(jìn)材料計價后，由乙方驗收，寫下工程預(yù)付款收條，自樁基完工后即可充抵工程結(jié)算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元，三樓蓋板上梁付款三萬元，下余部分樓房完工付整棟樓房造價的90%，剩余的10%為質(zhì)量保證金，在20xx年底一次付清。

　　八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　本合同自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同9

　　甲方：____________

　　乙方：

　　為實施好______縣20______年度大中型水庫庫區(qū)基金項目，解決______、______人飲問題，現(xiàn)將該項目發(fā)包給乙方實施。為保證工程能按期、保質(zhì)、保量完成建設(shè)任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂合同如下：

　　一、工程名稱：20______年度大中型水庫庫區(qū)基金項目。

　　二、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

　　1、內(nèi)容：______、______人飲工程。

　　2、規(guī)模：按設(shè)計圖紙和預(yù)算。

　　三、工程造價

　　工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元（￥34.00萬元），工程造價按實際驗收工程量審計結(jié)算為準(zhǔn)。

　　四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包質(zhì)量。

　　五、工程日期：開工時間為年月日，竣工時間為年月日，工期為天。

　　六、甲乙雙方責(zé)任

　　甲方：按時提供施工設(shè)計圖紙，施工期間，甲方不定期派監(jiān)理員到實地進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督。

　　乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工設(shè)計圖紙進(jìn)行施

　　工，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，在施工期間要接受甲方質(zhì)量檢查和監(jiān)督，

　　凡工程質(zhì)量不合格造成返工所發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。

　　七、搞好安全生產(chǎn)：乙方在施工中應(yīng)注意安全，乙方人員在施工中出現(xiàn)的`意外事故均與甲方無關(guān)，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　八、工程付款方式：工程竣工后，經(jīng)甲方組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收合格后，付80%工程款。經(jīng)審計部門出工程結(jié)算審計報告后，再付15%。提留5%作為工程質(zhì)量保證金。如一年后工程無質(zhì)量問題，保證金如數(shù)退還。

　　九、本合同經(jīng)雙方法人親自簽蓋章即生效，至工程竣工驗收，并保證金退還清楚后自行終止。

　　十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。

　　甲方：______縣水庫移民工作管理局

　　法人代表：

　　項目負(fù)責(zé)人：

　　乙方：

　　法人代表：

　　項目負(fù)責(zé)人：

　　簽訂日期：年月日

建筑施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：工程名稱_______（指分包部分之間工程名稱）

　　第二條：工程地點_______。

　　第三條：工程范圍_______。

　　第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_______可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》列出）。

　　第五條：承包人_______（如按預(yù)算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料，分包人應(yīng)將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明）。

　　第六條：工程總價

　　本工程包價計人民幣_______元整。

　　第七條：工程包價

　　本工程包價計人民幣_______元整（本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包人供應(yīng)材料總值）。

　　第八條：付款辦法：_______。

　　第九條：工程期限

　　按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止全部完工。

　　第十條：本工程范圍內(nèi)的_______工程，自_______年_______月_______日開工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_______。

　　第十一條：本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本_______份，總承包人收執(zhí)_______份（其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份）分包方收執(zhí)_______份。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年________月_________日

建筑施工合同11

　　托運方：___________________________________________________

　　承運方：___________________________________________________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，雙方本著平等互利、協(xié)商合作的原則，經(jīng)過雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條被托運工程機(jī)械的名稱、規(guī)格、運距________________________________________________________________________________

　　第二條工程機(jī)械的起運地點 __________________________________工程機(jī)械的送達(dá)地點_____________________________________

　　第三條工程機(jī)械的運輸時間 ________________________________

　　第四條運輸質(zhì)量及安全要求 ____________________________________________________________________________________________

　　第五條工程機(jī)械裝卸責(zé)任和方法_______________________________

　　第六條托運費用、結(jié)算方式：雙方根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和具體情況商定托運費：_________元，金額(大寫)____________________________

　　結(jié)算時，承運方應(yīng)提供符合要求的材料依據(jù)。托運價格需雙方簽字確認(rèn)，工作完成后，辦理相關(guān)手續(xù)作為結(jié)算依據(jù)。

　　第七條各方的權(quán)利義務(wù)：

　　一、托運方的權(quán)利義務(wù)：

　　1、托運方的權(quán)利：要求承運方按照合同規(guī)定的時間、地點、把機(jī)械設(shè)備運輸?shù)街付üさ刂付ㄎ恢谩C(jī)械托運后，托運方需要變更機(jī)械送達(dá)地點，或者取消托運時，有權(quán)向承運方提出變更合同內(nèi)容或解除合同的要求，但必須在工程機(jī)械未運到指定地點之前通知承運方，并應(yīng)按有關(guān)規(guī)定付給承運方所需費用。

　　2、托運方的義務(wù)：按約定向承運方結(jié)算托運費用。否則，承運方有權(quán)停止運輸，并要求托運方支付違約金;托運方應(yīng)根據(jù)工程機(jī)械的特點及承運方的要求，按照合同中規(guī)定的時間和型號標(biāo)準(zhǔn)將工程機(jī)械停置在運輸機(jī)械上，按時檢查工程機(jī)械后雙方確認(rèn)簽字。

　　二、承運方的權(quán)利義務(wù)

　　1、承運方的權(quán)利：在運送工程機(jī)械前檢查機(jī)械已經(jīng)按有關(guān)的技術(shù)要求、規(guī)定停置，如果托運方未按要求停置工程機(jī)械，承運方有權(quán)不予運輸;向托運方收取拖

　　運費用;如果未能與現(xiàn)場取得聯(lián)系，承運方應(yīng)及時與托運方聯(lián)系，在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)保管所運輸?shù)臋C(jī)械。

　　2、承運方的義務(wù)：在合同規(guī)定的期限內(nèi)，將工程機(jī)械設(shè)備運送到指定的地點。保證工程機(jī)械運輸安全及正常的使用功能，如違反上述要求，應(yīng)承擔(dān)賠償義務(wù)。在工程機(jī)械到達(dá)以后如需要，按規(guī)定的期限負(fù)責(zé)保管。

　　第八條違約責(zé)任

　　一、托運方責(zé)任：

　　1、未按要求停置，造成工程機(jī)械在運輸過程中損壞的由托運方承擔(dān)責(zé)任。

　　二、承運方責(zé)任：

　　1、不按合同規(guī)定的時間和要求配車，完成工程機(jī)械的`托運工作，承運方應(yīng)賠償甲方違約金_______元，并承擔(dān)由此引起的全部損失。

　　2、承運方如將工程機(jī)械錯運，應(yīng)無償運至合同規(guī)定的地點。如果工程機(jī)械逾期到達(dá)，承運方應(yīng)償付逾期違約金，并承擔(dān)由此造成的損失。

　　3、運輸過程中機(jī)械損壞，承運方應(yīng)按機(jī)械的實際損失賠償托運方。

　　4、未向托運方提出具體停置要求，造成工程機(jī)械在運輸過程中損壞的，承運方應(yīng)按機(jī)械的實際損失賠償托運方，并承擔(dān)由此造成的損失。

　　5、在符合法律和合同規(guī)定條件下的運輸，由于下列原因造成損壞的，承運方不承擔(dān)違約責(zé)任：

　　①不可抗力;

　　②托運方本身的過錯。

　　第九條本合同未盡事宜雙方通過協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力(補(bǔ)充規(guī)定以書面文字為準(zhǔn)，且經(jīng)雙方簽字蓋章。)

　　第十條爭議的解決

　　本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用于中華人民共和國法律。在合同履行期間，凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議、糾紛，雙方可協(xié)商解決;若協(xié)商不成，雙方一致同意，將爭議提請甲方住所地人民訴訟裁決。

　　本合同正本一式貳份，合同雙方各執(zhí)壹份;合同副本一式_____ 份，甲方_____ 份，乙方_____ 份。

　　托運方：__________________ 承運方：__________________

　　地址：___________________ 地址：___________________

　　代表人：__________________ 代表人：__________________

　　電話：___________________ 電話：___________________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑施工合同12

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）____ ___________________________________________

　　承包方：（以下簡稱乙方）___ ____________________________________

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造________ 工程，簽訂以下協(xié)議：

　　一、工程內(nèi)容：

　　（詳見圖紙）。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、開工日期：本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　三、工程合同價款：

　　經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣________：。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。

　　四、承建方式

　　乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。

　　2、施工期間甲方負(fù)責(zé)甲方施工發(fā)生的水電費用。

　　五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

　　（１）合同生效后，發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)分三次支付。第一次：工人進(jìn)場后5月15日預(yù)付總工程費用的40%。

　　第二次：工程進(jìn)入第二階段7月1日預(yù)付總工程費用的30%。

　　第三次：工程進(jìn)入最后階段7月30日付總工程費用的`30%。

　　（2）此合同所描述款項不含稅金。

　　六、工程質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結(jié)算：

　　乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算，并于十個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。

　　八、延期違約責(zé)任：

　　乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的工期

　　延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　九、質(zhì)保內(nèi)容

　　質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　十、質(zhì)保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質(zhì)保期為六個月。保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：

　　1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀(jì)守法。

　　3、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進(jìn)度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。

　　十二、合同生效與終止：

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決。可補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議，補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。合同附件一：《工程款項支付表》.

　　委托代表：

　　簽名：（甲方）

　　簽名：（乙方）

　　簽訂日期：

建筑施工合同13

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將從化市灌村中學(xué)西教學(xué)樓重建工程的施工任務(wù)交給乙方承擔(dān)。為了明確雙方責(zé)任，確保工程的進(jìn)度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴(yán)格遵守。

　　第一條：承包方式：

　　乙方包工不包料，乙方負(fù)責(zé)自帶一切工程所需機(jī)械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑投影面積計算規(guī)則計算投影面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥350元/㎡人工機(jī)械架材費用。

　　第二條：承包范圍：

　　施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。

　　1、乙方負(fù)責(zé)施工中用的模板，支架，排山，鐵釘，扎線和建筑中的人工，以及升降吊機(jī)等一切工程所需機(jī)械設(shè)備和工具。

　　2、乙方負(fù)責(zé)主體的裝模，扎鐵、倒水泥、砌體、批蕩、貼瓷片、鋪地磚、貼外墻鋪水泥沙及一切的磚瓦工序和工地周邊外圍圍閉。

　　3、乙方負(fù)責(zé)本工程圖紙內(nèi)的'磚瓦工程，如有更改，增加項目，雙方協(xié)商解決。

　　第三條：質(zhì)量要求：

　　合格工程

　　第四條：開竣工日期：

　　本工程定于年月日開工，定于年月日竣工。日歷工期天。

　　第五條：人機(jī)費支付辦法：

　　按照形象進(jìn)度撥付。乙方進(jìn)場后，基礎(chǔ)施工至正負(fù)零時，甲方預(yù)付人機(jī)費13萬元(拾叁萬元)給乙方;主體部分按210元/㎡，裝修部分為140元/㎡的人機(jī)費計算標(biāo)準(zhǔn)，甲方按照完成每層樓工程量人機(jī)費的80%的進(jìn)度款支付給乙方。工程完工并交工驗收合格之日甲方按總?cè)藱C(jī)費的95%結(jié)算給乙方，其余款項交工驗收合格后一個月內(nèi)一次性撥付至總?cè)藱C(jī)費的100%。每次付款，一切稅收與乙方無關(guān)，由乙方寫出書面報告和支付收據(jù)，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見，審批后撥付。

　　第六條：雙方責(zé)任

　　一、甲方責(zé)任

　　1、按照資金撥付辦法及時撥付人機(jī)費。

　　2、協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng)，協(xié)調(diào)好施工道路的暢通，達(dá)到三通一平，并承擔(dān)水電及道路三通一平所需的費用。

　　3、保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時供應(yīng)，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。

　　4、負(fù)責(zé)組織隱蔽工程、驗槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗收。

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會、主管部門及四鄰關(guān)系。

　　二、乙方責(zé)任

　　1、必須嚴(yán)格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行施工。

　　2、必須聽從甲方和上級主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮，配合檢查，執(zhí)行處理意見。

　　3、認(rèn)真組織施工，編制施工進(jìn)度計劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等，嚴(yán)格執(zhí)行措施條款，確保工程質(zhì)量。

　　4、提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計劃。

　　5、編制現(xiàn)場文明施工措施，加強(qiáng)文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。負(fù)責(zé)每天將施工現(xiàn)場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現(xiàn)場無長流水、無長明燈，場地?zé)o積水和生活垃圾，達(dá)到文明施工的要求。

　　6、嚴(yán)格安全施工管理，明確事故責(zé)任，確保安全施工，杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　7、提供所有所需的施工人員、機(jī)械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔(dān)其全部費用。

　　8、已竣工工程未交工前，負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)。

　　9、乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方監(jiān)理、質(zhì)檢站驗收合格后，方可進(jìn)入下道工序。

　　10、如因乙方未按圖紙施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果，乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失和費用。

　　11、人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機(jī)費內(nèi)扣除。

　　12、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包，如轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)中止合同，下余人機(jī)費甲方拒付。

　　13、施工現(xiàn)場的臨時用電應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。

　　第七條工程變更

　　本項目承包范圍內(nèi)無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機(jī)械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費及機(jī)械架材的停滯費等，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何費用。如遇第三方要求或不可抗力造成停工的，甲方應(yīng)按照乙方完成工程量的人機(jī)費結(jié)算，并在10天內(nèi)一次性付清人機(jī)費給乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的補(bǔ)助計算標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方。補(bǔ)助期限最長不得超過20天。

　　本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機(jī)費撥付完畢之日失效。

　　未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方負(fù)責(zé)人：乙方負(fù)責(zé)人：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　年月日年月日

建筑施工合同14

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。” 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以收繳。

　　最高人民法院審理認(rèn)為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系，及時制裁違法行為，進(jìn)一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費，認(rèn)定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn)，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達(dá)公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達(dá)公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達(dá)公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達(dá)公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當(dāng)。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認(rèn)定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數(shù)額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。

　　（三）根據(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結(jié)算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認(rèn)定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認(rèn)定為合同無效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實結(jié)算的工程款；盡管此約定是當(dāng)事人真實意思表示，但合同被認(rèn)定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當(dāng)。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”上述案件中，非法轉(zhuǎn)包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責(zé)任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費數(shù)額。

　　（四）根據(jù)合同履行情況結(jié)算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認(rèn)為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關(guān)會議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價的.5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對此，實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實進(jìn)行結(jié)算。因此，二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當(dāng)。

　　上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，認(rèn)定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價款時，亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實結(jié)算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”根據(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實際取得。本案中，因當(dāng)事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進(jìn)行過管理并支付相應(yīng)管理費的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當(dāng)。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機(jī)構(gòu)費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當(dāng)期就計入當(dāng)期的損失或是利益。

　　企業(yè)應(yīng)通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費用的費用項目進(jìn)行明細(xì)核算。