&

施工承攬合同

更新時間：2024-11-11 12:32:30

相關推薦

施工承攬合同

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編精心整理的施工承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

施工承攬合同1

　　發包人(全稱)：____________

　　承包人(全稱)：____________

　　依照中華人民共和國民法典、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況工程名稱：__工程地點：________工程內容：________群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：____________資金來源：_______

　　二、工程承包范圍承包范圍：

　　三、合同工期，開工日期：_________

　　竣工日期：____________，合同工期總日歷天____天。

　　四、質量標準工程質量標準：____________

　　五、合同價款金額(大寫)：_______________元(人民幣)￥：________元

　　六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等局面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的`定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：__年______月______日合同訂立地點：____________

　　本合同雙方約定后生效。

　　發包人：(公章)承包人：(公章)

　　住所：__________住所：____________

　　法定代表人：_______法定代表人：____________

　　委托代表人：_______委托代表人：____________

　　電話：___________電話：___________

　　傳真：__________傳真：____________

　　開戶銀行：________開戶銀行：____________

　　帳號：__________帳號：____________

　　郵政編碼：________郵政編碼：____________

施工承攬合同2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建筑法》為依據，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱：

　　二、施工地點：

　　三、結構形式：

　　四、發包內容及價格：綜合總承包（土建、給排水、電氣照明、既有樓房的女兒墻屋面拆除、樓梯制作等）一次性包干價，按建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫__________元

　　五、資質條件：需具備三級及以上資質，簽約時請提供資質復印件供甲方備案查驗。

　　六、質量要求：合格

　　七、開工日期：__________年__________月__________日

　　竣工日期：__________年__________月__________日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

　　4、經質檢站、監理及甲乙雙方技術人員共同驗收合格后，甲方支付乙方總造價17%的工程款。

　　5、保質金為合同金額的3%，質保期為12個月。在質保期內若出現質量問題，甲方應通知乙方并約定維修時間。若乙方未能按時維修，甲方有權自行安排維修，相關費用將從乙方預留的質保金中扣除。質保期結束后，按照合同約定的`時間退還剩余質保金給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

　　十、施工人員需持證上崗，工地管理團隊要求一長三員。

　　十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過程中，確保小區道路暢通無揚塵，做好屋面防水，如出現此類情況，乙方需自行與業主協調解決。

　　十三、施工中的建筑垃圾應堆放整齊，由甲方負責處理。

　　十四、安全生產，文明施工。

　　1、施工嚴格遵守安全生產操作規程，施工前須對上崗人員進行安全生產和文明施工教育，發現隱患未排除前禁止施工。

　　2、施工期間發生的所有安全事故均由乙方負責。乙方需承擔全部費用。

　　3、進場的各種設備、材料按需分批進入，有序堆放，確保施工現場整潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方不得以任何理由撤場或停工，如違約甲方有權拒絕支付工程款。

　　2、如發現乙方存在轉包行為，甲方有權解除合同，并由乙方承擔相應費用。

　　十六、施工現場實現三通一平，由甲方負責協調，費用由乙方承擔。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　十八、本合同經雙方簽字后，即具法律效力，須共同遵行。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：__________乙方：__________

　　電話：__________電話：__________

　　__________年__________月__________日

施工承攬合同3

　　建設方：___（以下簡稱甲方）

　　承包方：___（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　（1）工程名稱：___

　　（2）工程地點：甘肅玉門黃花農場

　　（3）工程范圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

　　（4）建筑外包面積：___平方米。

　　（5）工程總造價：本工程總造價人民幣（大寫）：___，（小寫￥：___）

　　二、鋼結構施工準備

　　（一）甲方：

　　（1）做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

　　（2）負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

　　三、鋼結構工程期限

　　（1）根據需要，商定工程總工期為天（日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算），___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的'全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

　　四、鋼結構工程價款的支付與結算

　　（1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

　　（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款___％計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___％計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的％，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___％，計人民幣___元作為工程款，

　　（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

　　（5）本合同結算方式：___。

　　五、附則

　　（1）本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

　　（2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　　（3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　附：

　　甲方：___乙方：___

　　法定代表人：___法定代表人：___

　　委托代理人：___委托代理人:___電話：___電話：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

施工承攬合同4

　　合同編號：_____承攬地：_____

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲乙雙方經協商一致，就乙方承攬甲方工作簽訂本合同，雙方共同遵守。

　　一、承攬標的（內容）：

　　1、工作名稱：_____

　　2、工作地址：_____

　　工作概況：_____，具體工程量如下：

　　序號事項施工內容數量單位單價總金額

　　工程費用總計（￥ _____元）

　　乙方需向甲方提供工程勞務費稅務發票。

　　二、乙方應以自己的設備、技術、勞力，按照本合同約定獨立完成工作、按期按質向甲方交付工作成果。乙方不得將承攬的工作轉讓或變相轉讓給第三人，否則甲方有權解除合同并按本合同第八條執行；乙方將部分輔助工作交由第三人完成的，應就第三人的工作成果向甲方負責。乙方與第三人之間的權利義務與甲方無關。

　　三、技術、質量要求：乙方應按照甲方相應具體指標要求完成并交付工作成果。質量標準約定不明的應符合相應的國家標準；沒有國家標準的，符合行業標準；沒有行業標準的，符合市場標準。如乙方在工作期間發現指標不合理，應即時通知甲方并提出變更意見，征得甲方書面同意后方可實際變更；如甲方在工作期間需要變更設定的工作內容，應書面告知乙方并協商調整工作報酬及工作期限。

　　在施工過程中乙方應注意文明施工，服從甲方現場管理人員安排，同時做好安全教育工作，采取嚴格的安全防范措施，乙方承擔由于自身安全措施不力或不按安全操作規程施工造成的自身及他人傷亡事故責任和因此發生的一切費用和后果。

　　四、原材料由甲方提供；乙方應對甲方提供的材料即時檢驗并簽署交接單，發現不符合要求時應及時書面通知甲方更換或補齊，否則因此造成工期延誤由乙方負責。

　　五、報酬及支付方式

　　乙方按質按期完成承攬工作，甲方支付報酬共_____元。

　　具體支付方式為（體現質保金和驗收款事項，根據具體情況增減）：

　　乙方工程施工完畢，經甲方驗收合格20天內，沒有未處理的故障，則由甲方支付給乙方應付總款全額。

　　六、工作期限

　　乙方應于_____年_____月_____日開工，在_____年_____月_____日前完成全部約定工作并交由甲方驗收合格。

　　七、驗收

　　乙方工作過程中應接受甲方必要的監督檢驗。

　　乙方完成工作后，應書面通知甲方驗收，甲方應按照約定的標準（及時）（7日內）驗收并書面提出驗收意見，乙方按該意見整改后方能向甲方交付工作成果。整改期間計入乙方工作期限。

　　八、違約責任

　　1、甲方如未能按期支付工作報酬，每延期一天，按100元/天承擔違約責任。

　　延期超過30天，乙方有權解除合同并要求甲方按照合同約定支付剩余價款。

　　2、乙方如未能按期完成工作，每延期一天，按100元/天承擔違約責任。

　　如延期超過30天，甲方有權解除合同，剩余報酬不再支付并不退履約保證金；造成甲方損失的，乙方須另行賠償（包括但不限于第三方另行承攬產生的價差、甲方不能如期使用承攬成果造成的經濟損失等）。解除合同通知到達乙方時乙方須無條件退場。

　　3、乙方的`部分工作成果經驗收不合格并整改后仍無法達到約定質量標準，甲方同意接收的，甲方有權相應減少該部分的報酬；乙方如有異議應承擔舉證責任；甲方不同意接收的，按本條第二款解除合同處理。

　　九、合同生效及其他約定

　　1、本合同發生糾紛，由桂林仲裁委員會仲裁。

　　2、本合同落款列明的聯系方式（人）如有變化，應書面通知另一方；否則一方依此發出的信函、傳真、電子郵件或短信等其他數字信息均應視為有效送達。

　　3、本合同自雙方簽字或蓋章之日生效。

　　4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　法定代表人（或委托代理人）：_____

　　聯系人：_____聯系人：_____

　　地址：_____地址：_____

　　電話：_____電話：_____

　　傳真：_____傳真：_____

　　郵編：_____郵編：_____

　　日期：_____年___月___日日期：_____年___月___日

施工承攬合同5

　　甲方：________________

　　身份證號：________________________________

　　乙方：________________

　　身份證號：________________________________

　　甲方擬為其所擁有的房屋（位于_____小區_____棟_____單元_____室）進行裝修，現經與乙方協商，雙方達成以下協議，共同遵守。

　　一、工程項目：

　　1、__________個房間(_____臥室、_____客廳，以下簡稱這個房間)鋪木地板

　　2、__________個衛生間做防水，鋪地磚及瓷磚

　　3、主臥衛生間安裝馬桶及臺柱盆;

　　4、公用衛生間安裝臺柱盆;

　　5、廚房做防水，安裝櫥柜;

　　6、包臥室、衛生間門;

　　7、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

　　三、質量標準：

　　施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　______年_____月_____日至_______年_____月_____日，如不能按期完成，每天將處罰金_____元。

　　五、工程造價：

　　按照附表價格，由乙方采購材料并安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結算為準。

　　六、付款方式：

　　合同簽訂后，乙方應于施工完畢后支付現金，金額為人民幣_______萬元整。甲方驗收后，如符合施工項目和設計要求，則剩余裝修費應在三天內一次性支付清。

　　七、其它問題：

　　雙方確定本裝修項目的具體要求，甲方提出，乙方實施，并按照以下條款執行。如有未盡事宜，雙方應協商解決。第一條項目內容本項目包括但不限于房屋內墻面、地面、天花板的刷漆、貼瓷磚等裝修工程。第二條工程進度乙方應在雙方約定的`工期內完成裝修工程，確保按時交付給甲方。第三條材料選擇乙方應根據甲方的要求選購合適的建筑材料，并確保所選材料符合國家標準，保證施工質量。第四條施工質量乙方應按照國家建筑標準進行施工，確保裝修質量達到甲方的要求和標準。第五條費用結算雙方應按照約定的費用標準進行結算，如有變更，應經雙方協商同意后再行實施。第六條違約責任若乙方未能按照約定時間完成工作或者施工質量不符合國家建筑標準，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。第七條爭議解決本協議的執行、解釋及爭議解決均應遵循中華人民共和國相關法律法規，并由雙方協商解決。第八條生效與變更本協議自雙方簽字之日起生效。如需對本協議內容進行修改，應經雙方協商并簽署書面變更協議后方可實施。

　　八、本合同一式_____份，甲乙方各執_____份，具有相同效應。

　　甲方簽字(蓋章)：____________________

　　乙方簽字(蓋章)：____________________

　　____________年__________月________日

施工承攬合同6

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，本著公平、公正、誠實守信原則，結合本工程的實際情況，經雙方友好協商一致，達成如下條款：

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。

　　四、工程價款：________________（按實際面積）

　　五、付款方式：

　　施工過程中，按照工程形象進度付款，一層砼澆筑完畢后付

　　二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________

　　一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。

　　內粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗合格付到工程款95%，余款5%作為質量保證金，待工程安裝竣工驗收合格后一年內付清。

　　六、開工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　七、安全：乙方在施工中出現任何安全事故責任自負。

　　八、雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、甲方保證施工現場“三通一平”，即水通、電通、路通、場地平整。

　　2、甲方負責開挖基礎。

　　3、甲方應把圖紙提前交付乙方并作技術交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的損失由甲方承擔。

　　4、甲方負責制作預埋件，乙方負責安裝。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方須嚴格按照甲方提供圖紙，結合現行施工規范，嚴格施工、安裝，確保質量合格。

　　2、乙方在施工中須嚴格按照設計施工，不得故意浪費材料或偷工減料，否則，甲方有權對乙方采取停工、甚至終止合同，同時給與總合同價款的2%的處罰。

　　3、乙方在施工中應嚴格遵守甲方的各項規章制度，須服從甲方管理否則，甲方對乙方作出相應的.處罰。

　　4、乙方應保證施工質量和工期進度。如出現施工質量問題，乙方應承擔無償修復責任并賠償甲方的全部經濟損失。延誤工期的，每延誤一天，應處罰5000元。在質保期間發生質量問題的，乙方無償修復，否則甲方有權扣除乙方質保金。

　　九、未盡事宜，由雙方協商解決。

　　十、本協議一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字后生效，竣工驗收結算后廢止。

　　甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

施工承攬合同7

　　發包人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

　　一、施工地點：邊墻壕村自留地，建筑面積：平方米。

　　二、建筑施工責任追究承攬內容

　　1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由于在二樓建筑時，建筑所需用磚從磚車上扔到一樓的'樓板上，由于人力作業的能力有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的責任。由于乙方沒有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大，應而造成了由東向西數的第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。

　　2、由于甲方不能保證上述樓板以后會出現如何情況，結合實際乙方也同意由于乙方施工造成的原因，愿意承擔以后的所有責任。

　　3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以后出現問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔，于甲方沒有任何責任。

　　4、由于甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人，擔保人和乙方有同等責任。

　　三、本合同雙方簽字后生效，一式二份雙方各持一份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年xx月xx日：

施工承攬合同8

　　甲方：股份有限公司

　　乙方：建筑工程公司

　　為了進一步貫徹落實國家“安全第一、預防為主”的安全生產方針，落實《中華人民共和國安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》、《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發號)、《山東省人民政府關于貫徹落實國發號文件進一步加強企業安全生產工作的意見》(魯政發號)等有關安全法律、法規、文件精神，按照“誰施工、誰負責”的安全施工原則，明確各自管理范圍內的安全責任，確保實現本項目安全施工管理目標，強化安全生產管理，落實安全生產責任制，依法從嚴治理施工現場，保護項目施工中施工人員的安全與健康，促進施工順利進行，維護甲乙雙方的共同利益，保證施工質量和安全生產，保持良好的工作秩序和施工場所的安全、衛生環境，經甲乙雙方平等協商，在四廠新系列鍋爐房工程中甲方山東華聯礦業股份有限公司與乙方山東省沂源縣城關建筑工程有限公司于貴忠項目部簽定如下安全協議書。

　　一、乙方進入施工作業區域施工前，應當經甲方安全管理部門同意，并與甲方簽定《施工安全協議書》，并建立健全施工安全管理制度和領導帶班制度，制定施工安全措施，指定施工安全負責人，設立專職的施工安全管理部門，配備專職安全監督管理人員，負責施工安全管理和施工過程中的工作協調、聯系。乙方施工前，必須對施工人員進行安全培訓和安全教育。

　　二、乙方應當是經過工商登記，具有法人資格，并具有相應施工資質證書及安全資質證書的正規單位，聘任和使用的駕駛人員和施工人員必須具有相應的資質，不得使用不符合資質要求的人員。

　　三、乙方應當獨立完成工作，乙方不得將工程肢解分包或將工程轉包，否則甲方有權解除合同，由乙方承擔違約責任，按照工程總價款的30%向甲方支付違約金,經鑒定造成的損失超過違約金的，按照實際損失賠償。

　　四、乙方施工機械、車輛、工器具及安全防護用具的數量和質量應當滿足施工需要，并經有資質的檢驗單位或政府部門相關部門檢驗符合安全規定，具備良好的性能和安全要求，乙方還需按規定定期檢測、檢驗和維護保養，不得帶病運行，超過檢驗周期或未經檢驗檢測合格不得使用。

　　五、工程開工前，施工作業區域應當經甲方工程管理部門與乙方共同確定。乙方施工人員進入施工作業區域，應當統一穿戴勞保服裝戴頭盔，特種作業人員必須由有關部門核發的合格有效的上崗資格證書，乙方應在施工區域設置明顯警示標志及防護措施，并對施工現場做封閉處理，設置圍欄，禁止無關人員進入施工現場。施工人員應在施工區域內活動，不得隨意進入甲方辦公工作區域或非施工區域，甲方安全監督部門和工程經辦部門人員有權隨時監督檢查。

　　六、乙方在施工前應當對全體施工人員進行全面的安全技術交底，遵守國家和地方關于勞動安全，勞動用工法律法規及規章制度，乙方人員上崗前必須進行安全培訓和教育，熟悉施工環境及危險源，知悉如何采取自身安全防范措施，樹立安全意識，按照要求配備合格的勞動防護用品、安全用具，乙方進行高空作業時，應當符合高空作業規范并派專人監護，不得安排非特殊工種人員從事特殊作業，不得安排患有高血壓、心臟病及其他不適于高處作業的人員從事高處作業。進行地下或密封環境施工時，必須配備安全防護措施，并派專人監護。乙方必須為高度危險作業人員在繳納工傷保險的基礎上補充繳納意外傷害商業保險。乙方施工隊伍的安全防護器材要配置到位，安全措施得力。對施工現場腳手架、防護網等重要安全設施每天開工前應當派專人進行檢查，發現隱患應立即整改。施工中因違章指揮、違章作業、違章操作等原因造成乙方、甲方及第三方人身傷害、設備損壞或財產損失的應由乙方承擔全部責任。

　　七、乙方施工過程中如需使用甲方水、電、氣(壓縮空氣、天然氣、氧氣、乙炔等)等，乙方施工單位應當填寫申請單，經甲方相關部門批準，由甲方專業人員指定接水、電、氣地點，乙方保證電器線路和管路連接規范，保證氣罐、氣瓶存放、運輸使用安全。并由乙方施工單位安裝合格計量儀表后方可使用，所需費用由乙方施工單位負擔。乙方對借用甲方的設備、設施應當在使用前進行全面檢查，乙方一經使用，視為借用的設備、設施已經處于正常的、安全的狀態。

　　八、乙方氣焊、氣割等工作應當由持相關證書的專業人士操作。乙方施工過程中如需動火作業，須確認達到動火條件、落實安全防范措施后方可進行動火作業。動火作業過程中乙方必須指派安全人員在現場監護，同時報甲方安全監督部門現場監督檢查。乙方施工車輛來往施工作業區域應當謹慎駕駛，不得超速超載行駛，出入應經門崗值班人員檢查，并出具經甲方施工現場管理人員簽字確認的出廠物品放行單，方可放行。

　　八、乙方應在施工現場建立和執行防火管理制度，設置符合消防要求的消防設施，并保持完好的備用狀態。在容易發生火災的地區施工或者儲存、使用易燃易爆器材時，乙方應當按照相關規定采取消防安全措施。

　　九、甲方安全監督部門和工程經辦部門有權隨時對乙方進行檢查，有權制止違章指揮、違章作業及各種違反甲方規章制度的行為，有權對“三違行為”及其它違反安全規定的行為進行處罰或責令施工隊伍停工整頓，乙方應當接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改，因此延誤工期的不予順延。

　　十、乙方在施工中，應注意地下管線及高低壓架空線路的保護。如遇有情況，應及時向甲方和有關部門聯系，采取保護措施。乙方在簽訂建筑工程施工合同后，應按規定向有關部門辦理相關手續。

　　十一、乙方在施工過程中當天產生的垃圾盡量當日清理干凈。施工結束后，乙方應當對施工現場徹底清理，做到工完、料盡、場地清。清理出的垃圾不能隨意堆放在甲方管理的'場地內，否則甲方可根據實際情況進行罰款，清理垃圾時對外發生的污染、交通等事故由乙方負責。乙方施工污染環境的，乙方應當予以治理，致使甲方被環保部門處罰的，乙方應當承擔甲方的罰款數額，否則，甲方不予支付乙方的安全保證金或質量保證期內的質量保證金。

　　十二、工程施工期間，乙方指派齊元山同志負責本工程項目的有關安全、防火等安全工作;甲方指派孫萬勝同志負責聯系予以協助督促乙方執行有關安全、防火等工作。甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全操作規程詢問、檢查。

　　十三、乙方對工程施工過程中發生的人身傷害、傷亡及設備損壞事故獨立承擔安全責任。乙方造成的自身損失及給甲方或第三方造成的所有損失，乙方獨立承擔一切賠償責任及法律責任。

　　十四、甲方扣留每期應付工程款的10%作為施工安全保證金，乙方在施工過程中未發生人身重傷死亡事故、設備事故及其它一切意外情況，施工安全保證金在工程竣工驗收后向乙方一次付清，若施工過程中發生下列屬乙方責任的安全事故，扣除相應數額的安全保證金，安全施工保證金部分扣除或扣完時，補充或重新提取安全保證金。

　　(1)、發生人身死亡事故、重大設備事故(損失額元以上，包括元)扣除全部安全保證金;

　　(2)、發生人身重傷事故、一般設備事故(損失額元以下)及出現其他一般意外事故(損失額元以下)，扣除50%安全保證金;

　　(3)、發生人身輕傷或其他輕微事故(損失額元以下，包括元)，扣除30%安全保證金;

　　(4)、乙方人員發生的違章指揮、違章作業、違反規章制度及安全操作規程行為的經濟處罰，從安全保證金中直接扣除。

　　十五、本協議書簽訂后，乙方應當嚴格遵守、執行本安全協議書的約定，乙方不予遵守、執行的，乙方應當承擔由此引起的一切經濟賠償責任及法律責任。乙方對甲方造成的損失，乙方不予賠償的，甲方不予退還安全保證金和在質保期內的質量保證金。

　　十六、生效及失效期限：本協議書與工程施工合同同時生效，施工合同終止的，除質保條款依然有效外，本責任書失效。

　　十七、本協議一式四份，甲方施工經辦部門、財務部門、審計部門各執一份，乙方執一份。本責任書自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：股份有限公司乙方：

　　委托代表人：委托代表人：

　　年月日

施工承攬合同9

　　發建房主方(甲)：

　　承攬建筑方(乙)：

　　甲方委托乙方承建農村住宅四間四層，為明確乙方在承攬建造甲方房屋中的權利與義務，依據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》的相關規定，結合該工程的具體情況，雙方秉持平等、互利、誠信的原則，確保施工過程中的安全、質量、效率與節能，現經雙方充分協商，一致同意簽訂本合同，共同遵守。（修改后的段落盡量保持原意，同時避免直接復制原文）

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工過程中必須高度重視安全，杜絕一切安全事故，并承擔因自身安全措施不足或管理不當等原因導致的所有事故責任及相應費用。如發生任何施工安全事故，責任完全由乙方承擔，與甲方無關。若施工人員需參加涉及人身財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，應由乙方負責辦理并承擔所有保險費用。甲方不承擔任何費用及相關責任。

　　2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方同意補貼每人50元作為購買施工人員意外傷害保險的費用。若乙方未為施工人員購買此類保險，則甲方不承擔任何責任。

　　3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人需對所有施工人員及進出工地的外來人員進行施工安全教育與監督，嚴格管控潛在的各種危險因素，消除安全隱患，隨時對工程的安全、進度、質量三大要素進行全面檢查與督促，確保安全和工程質量。

　　4、確保施工現場整潔，實現文明施工。若因乙方原因而非甲方原因違反相關規定所造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，如因違規作業導致事故損失，應由承攬人自行負責。

　　二、施工要求

　　1、甲方將房屋建設工程以包工不包料的形式委托給乙方施工。

　　2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前7天通知甲方承辦;

　　3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。

　　4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方實施。

　　5、乙方自備所有建筑所需的工具，包括攪拌機、振動器等機械設備以及腳手架、木材等，相關費用由乙方承擔。

　　6、乙方負責施工房屋的整體框架結構，完成后內外墻面均已完成粉刷，正前方的瓷磚鋪設整齊，房屋結構圖紙由甲方提供。

　　7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。

　　三、工程質量

　　1、乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或其委托人員的監督。對于檢查中發現的質量問題，須在甲方規定的期限內整改完畢。

　　2、乙方施工時須確保質量。使用浸濕的磚塊，砂漿的飽滿度必須達到“三個一”砌筑法，即（一塊磚、一鏟灰、一擠揉）。

　　3、為確保房屋的漏水問題，乙方在施工樓頂、廚房、衛生間時必須提供防水措施(需做防水油)。

　　4、若乙方因自身能力限制未能達到工程合格標準，應按甲方及其指定人員的要求進行返工整改或重新施工。如返工整改后仍無法滿足約定的.使用條件，乙方需承擔相應的工程質量違約責任。

　　5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。

　　6、質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致后方可施工。

　　四、工期延誤

　　無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或下雨等造成停工;

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意給予順延的其它情況。

　　五、工程造價

　　1、房屋共層（首層門面空間僅按一層計算），按實際測量面積計價，凸出部分按前后平均值和東西平均值計算。

　　2、磚匠工按每平方米為元計算。

　　3、上樓板時，甲方只需按每人15元/次的標準補貼乙方。

　　六、建房工期

　　自20____年農歷8月11日開工起，至20____年未下雪前完成主體工程，后續的粉刷等工作可于來年農歷4月前完工。

　　七、工程款支付方式：

　　乙方進場后，甲方將預先支付人民幣10000元（大寫壹萬元整）作為工程款，后續將按照以下進度安排分期付款。

　　1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;

　　2、主體完工結頂，驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);

　　3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;

　　4、留取工程總造價的5%作為質保金，期限1年，自驗收合格之日起算，在保修期滿后，經雙方復驗，確認無質量問題并簽字蓋章后，甲方在7天內全額支付給乙方。

　　5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。

　　八、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、工程質量未達到約定標準的，乙方需負責修復、重建或重新施工；由此造成的損失，乙方應賠償全部損失。因乙方原因導致合同無法繼續履行的，乙方需賠償因其違約給甲方造成的所有損失。

　　2、若乙方無視甲方的合理要求，或采取消極怠工及延誤工期等方式刁難甲方，則視為乙方根本違約。甲方有權解除合同，辭退乙方，并僅需支付按已完成工程量計算的人工費50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

　　九、合同的生效與終止。

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、工程驗收合格且甲方結清款項后，該合同自動終止。

　　十、其他。

　　以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工承攬合同10

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

　　第一條：施工項目名稱. 施工內容施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。

　　第二條施工機械及工程款計算與支付

　　一、機械設備：序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(臺)。

　　二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。

　　三、工程款計算方式說明

　　1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，

　　2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

　　3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

　　三、支付方式

　　甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

　　第三條機械設備的使用和管理

　　一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

　　二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

　　三、甲方除承擔本合同約定的'工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

　　四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

　　五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

　　六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

　　1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

　　2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

　　3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;

　　4、其他非因甲方原因造成的事故。

　　第四條雙方的權利和義務

　　一、甲方的權利和義務

　　1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

　　2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

　　3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

　　4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

　　5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。

　　6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

　　二、乙方的權利和義務

　　l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

　　2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

　　3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

　　5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

　　第五條違約責任

　　任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

　　一、甲方違約責任

　　甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

　　二、乙方違約責任

　　1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

　　2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

　　3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。

　　4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

　　5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

　　第六條不可抗力

　　一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

　　第七條解決爭議的方式

　　本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

　　第八條合同的生效及其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

　　2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工承攬合同11

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《民法典》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點：塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：平方，附工程詳單，見-3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。

　　3、工程造價元/㎡，總造價元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工____天交工。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。

　　甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　______年______月______日

施工承攬合同12

　　認立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作＿，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　（1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

　　（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的 %），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　（1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的`時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　（1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限＿＿＿＿＿＿

　　第十一條其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條***在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條＾糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　年月日訂

施工承攬合同13

　　發包方：___________________________（以下簡稱甲方）

　　承包方：___________________________（以下簡稱乙方）

　　根據甲乙雙方協商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《_____》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、工程名稱：_____________________________________

　　二、工程地點：_____________________________________

　　三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/m，工程面積________平方米，工程總價________元

　　四、工程承包方式及范圍：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線（包含切割片、焊條等）乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注；工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、工程開竣工日期：________年________月________，竣工日期________年________月________、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付________元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的'______%，墻板安裝完再付總額的______%，頂板安裝完再付總額的______%，余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方（公章）：_________________乙方（公章）：________________

　　法定代表人（簽字）：________________法定代表人（簽字）：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

施工承攬合同14

　　承攬施工合同

　　發包人：

　　承攬人：

　　根據《合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

　　一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

　　二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的`施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

　　九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日