- 相關推薦
隨著法律觀念的深入人心，合同出現的次數越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的建筑施工合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑施工合同1
工程發包人：______________________(以下簡稱甲方)
法定代表人：________________________________
通訊地址：__________________________________
聯系方式：__________________________________
工程承包人：______________________(以下簡稱乙方)
法定代表人：________________________________
通訊地址：__________________________________
聯系方式：__________________________________
安全文明施工生產管理制度是實施工程項目的重要保證，雙方應通過加強管理、督促檢查，不斷提高現場施工人員的安全文明意識，從而創造一個安全、整潔、文明的施工現場環境，實現工程項目的順利完成。以下各項規章制度乙方所有施工人員必須嚴格遵守。
一、工程項目情況
1、工程項目名稱：______________________________
2、工程地點：__________________________________
3、工程范圍：__________________________________
4、工程期限：______年______月______日至______年______月______日
二、管理人員
為保證施工現場的安全管理與明確安全責任，需要明確雙方的現場管理人員：
1、甲方現場管理人員：______________，身份證號碼：____________________聯系方式：__________________。
2、乙方現場管理人員：______________，身份證號碼：____________________聯系方式：__________________。
三、勞動紀律，遵守安全操作規程采取的措施：
1、乙方要嚴格執行甲方制定的《施工安全管理手冊》中的各項制度，按照要求對進行三級安全教育，對教育合格的施工人員編制施工人員名冊，報項目經理審批。乙方施工人員應填寫三級安全教育記錄卡后方可上崗，記錄卡作為施工人員安全檔案。
2、加強規范化管理，進行各項安全技術交底、安全教育和安全宣傳，嚴格執行各項安全技術方案。
3、乙方每天上班前，召開班前交底會，由班組長布置當天的施工任務、安全操作要求和應注意的安全文明事項，并要求施工人員嚴格執行安全操作規程。
4、乙方定期檢查和維護施工現場的各種施工器具和勞動保護用品，確保其安全有效。
四、甲方安全檢查措施：
1、項目經理經常檢查各級管理制度的實施情況。
2、專兼職安全員對項目安全工作實施動態管理和日常檢查。
3、對乙方實施定期不定時安全檢查。認真處理檢查發現的問題，屬嚴重違章的進行處罰。
五、乙方施工作業標準化、規范化及防火措施;
1、根據安全技術交底的要求和安全操作規程進行施工作業，強化職工的安全施工意識。電工、電焊工無證不得上崗。
2、遵守各項安全防火規章制度。保護好消防設施，落實專人負責管理。
3、施工現場嚴禁明火作業，因施工需要明火作業的，按照動火管理制度的要求，履行申報、批準、監督手續。
4、木制作、油漆施工作業面上必須布置足夠的滅火器材。
5、施工現場應嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》，《建筑施工安全檢查標準》，《建設工程安全生產管理條例》等規定，如發現違規，違章，甲方有權給于_______元不等的罰款;情節嚴重并造成不良影響和嚴重后果的將給予重罰。
六、甲乙雙方應執行甲方的《安全生產文明施工管理規定》并做到：
1、乙方必須按施工平面布置圖安置各項臨時設施和消防器材，堆放大宗材料、成品、半成品和機具設備，不得侵占場內安全通道、進出通道和安全防護設施。
2、施工季節器具進場必須進行安全檢查，須檢查合格后方能使用，機械器具操作人員必須執行安全責任制，并且按有關規定持證上崗。
3、嚴格按照臨時用電方案架設施工現場的用電線路，嚴禁任意拉線接電;用電設施的安裝和使用必須符合安裝規范和安全操作規程的要求。
4、夜間加班施工照明設施，必須符合施工安全的要求;危險潮濕場所的.照明以及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的相關規定。
5、現場供、配電箱必須符合有關安全要求，移動導線必須使用符合電壓等級要求的專用移動電纜，嚴禁使用不符合安全規范和要求的導線、電氣設備及器具。
七、乙方對文明施工標準化現場的場容場貌應采取的措施：
1、依照審批后的施工人員名冊到倉庫領取甲方同意的安全帽和工作服(已有甲方統一的安全帽和工作服除外)，并按照甲方的規定在施工作業時正確穿戴。乙方應支付甲方安全帽和工作服成本價的50%。
2、在車輛行人通行的地方施工乙方必須事前提出申請，經批準后方能進行，并應設置明顯的施工標志。
3、堆放在露天的材料必須按規定堆放整齊并標有標識。在施工現場的乙方施工人員要做到工完料清，經常清理建筑垃圾，以保持場容場貌的整潔、干凈、衛生。
4、施工現場的工地辦公室、食堂、宿舍和廁所等工作生活設施，要符合衛生、通風、照明要求。職工的膳食、飲水供應等要符合飲食衛生要求。特別注意解決施工現場的廁所衛生條件問題和建筑垃圾的清理問題。
八、對遵守國家有關環境保護的法律規定采取的措施;
1、嚴禁在施工現場焚燒建筑垃圾，防止有毒有害氣體的發生。
2、妥善處理泥水漿水，未經處理不得直接排入城市排水設施和河流。
3、采取有效措施施工過程中的灰塵、生活垃圾和零星建筑垃圾實行袋裝化。
4、禁止對有毒有害廢棄物亂攤亂放，防止污染。
5、對產生噪聲、振動的施工機械，應采取有效控制措施，減輕噪聲污染。
九、文明施工生產紀律：
1、乙方應遵守各項安全生產規章制度及甲方制定的《安全生產文明施工管理規定》。
2、加強安全學習，樹立安全意識，提高自我保護能力，自覺抵制違章指揮、違章作業、違反勞動紀律。
3、乙方班組長對工人每周必須進行安全教育、安全宣傳及安全講評，每月必須提交進行安全教育的交底記錄給安全員，嚴格執行安全技術交底方案。
4、正確穿戴勞動保護用品。施工操作中，不得無故脫下安全帽。
5、乙方應定期由專人檢查和維護施工現場的各種安全設施和器具，保證安全有效。在施工過程中，不得無故隨意動用消防器材和其他設備。
6、現場使用臨時配電箱和用電器必須符合有關安全要求，移動導線必須使用符合電壓等級的專用移動電纜，嚴禁使用不符合安全要求的導線、電器設備和器具。
7、高空作業人員必須系好安全帶，嚴禁從高處拋擲任何物品材料。
8、上班前或工作時間不得飲酒，嚴禁酒后作業。施工現場內禁止吸煙。
9、乙方未經甲方批準不得擅自破壞或拆除施工現場的安全設施。
十、乙方應按照國家相關的規定給予傭工人員辦理意外傷害保險。
十一、甲方將派專或兼職安全員對所有乙方施工人員進行安全督促與檢查，在安全員發現問題向當事人指出后，當事人仍不改正的，安全員有權對當事人按照甲方的規定給予處罰;若仍不改正造成嚴重后果的將對乙方處以_____元以上的罰款;若因此影響工程評定或造成惡劣影響，將由乙方承擔一切經濟與法律責任。
十二、乙方鄭重承諾：凡因乙方人員違反上述規章制度及生產紀律，而發生自身或他人人身傷害事故、財產損失事故、火災事故或其他責任事故由乙方承擔全部經濟、法律責任。
甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________
法定代表人：___________________法定代表人：___________________
聯系方式：_____________________聯系方式：_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
建筑施工合同2
甲方：__________________乙方：__________________
甲方有位于_________花園_________號地_________棟_________單元_________，二室一廳經濟適用房一套，面積大約________，經雙方協商，甲方將該房的裝修工程交予乙方進行施工。本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經甲乙雙方友好協商，達成以下一協議：
一、水電線路安裝及材料一：電線用鴿牌電線，安裝方式為暗裝。主線有BVR4 m m，插座線用BV2。5，燈線用BV1。5，得億線管，水管用金牛20水管暗裝，開關插座用飛雕普通型。
二、客廳地磚鋪貼。客廳用800X800玻化磚（每張價格在50元以內），黑玻化角線，臥室用600X600玻化磚（每張價格在20元以內），陽臺地磚300X300（每張在5元以內），廚房墻磚300X450（每張在5元以內），地磚300X300（每張在4元以內），廁所墻磚300X450（每張在5元以內），廁所地磚300X300（每張在4元以內）陽臺護墻磚300X450（每張在5元以內），陽臺護墻1。2高，餐廳護墻磚300X450（每張在5元以內），餐廳護墻腰線（每張在7元以內），如廚房、廁所貼腰線由業主自購，臥室窗子外移，窗臺石材用人造彩玉或人造白玉，灶臺臺面用進口黑金沙，門口石用黑金沙，廚房、廁所鋁扣板吊頂（每平米在80元以內），廚房吊柜柜體用生態板制作（每張在165元以內），吊柜門地柜門用金鋼門，廚房吊滑門（每平米在350元以內），廁所用鈦合金外包門（每扇在500元以內），臥室套裝門（每扇在750元以內），客廳石膏板吊頂，陽臺石膏吊板或沙木板吊頂，簡易電視墻，主臥次臥大柜各一個，次臥簡易電腦桌一個，餐廳酒柜一個，電視柜一個（電視柜石材臺面由業主自購），鞋柜一個（長1。2米，高2。4米），過道吊柜一個，陽臺雜物柜一個、陽臺吊柜一個，所有柜體用生態板制作（每張在165元以內），大柜滑門每平米在180元以內，其于柜門用烤漆門，墻面做液體墻紙。墻面底漆立邦時時麗，面漆凈味5合1。
三、燈具、潔具、墻紙、玻璃鏡片、洗手盆、灶具、熱水器、油煙機等由業主自購。
四、一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后生效。
以上裝修內容意價為48000元整（大寫：肆萬捌仟元整）。進場甲方付20000元（大寫：貳萬元整），地磚鋪貼完甲方付15000元（大寫：壹萬伍仟元整），木工做完付10000元整（大寫：壹萬元整），完工經甲方驗收合格后三天內甲方支付乙方工程款3000元整（大寫：叁仟元整）。
甲方：__________________乙方：__________________
電話：__________________電話：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
建筑施工合同3
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包方式、范圍及材料供應
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同價款
金額（大寫）： ￥：
五、適用法律、標準及規范《合同法》、現行《施工規范》、《驗收規范》和有關執行標準及規范。
六、決算方式：
七、安全施工、文明施工。
1．承包人必須有現場安全施工管理機構，配備專職安全員。在施工過程中，必須遵守操作規程，搞好安全生產、安全施工，保證人員的人身安全，獨立承擔大小安全事故和其他責任事故的責任。
2．承包人必須精心組織，加強現場管理，做到文明施工，每天做到工完場清，在發包人領導下，做好與其他施工單位的協調、配合工作。
八、合同價款的支付
雙方約定的工程款支付時間：①工程開工按工程形象進度的 %付款。②工程竣工驗收評為合格，辦理完工程結算后再付工程總造價的 %，③剩余5%的尾數作為質量保修金，待工程保質期滿無質量問題后付清。
九、工程變更
組織施工中，如必須變更設計，以甲乙雙方簽證的`變更通知單作為結算依據。
十、其他
本工程嚴禁轉包，一經發現取消施工資格，作退場處理，并處以承包人 元罰款，從工程款中扣除。
十一、質量保修期
質量保修期從工程實際竣工驗收之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。
工程竣工后，經雙方協商確定驗收時間，組織竣工驗收。驗收合格后，由乙方負責養一年內的維修、保養，費用由承包人負責。一年后無明顯質量問題，驗收合格后，辦理結清尾款手續。結尾款時時必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。
十二、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。
十三、本合同一式捌份，雙方各執肆份。
十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
發包人： 承包人：
法定代表人： 法定代表人：
建筑施工合同4
發包方：_________(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國違筑法》，《中華人民共和國勞動法》及其它相關法律。行政法規的原則，經發包方(甲方)承包方(乙方)雙方友好協商。特制定以下條款(雙方共同遵守)：_________
一.工程概況：_________
1.工程名稱：_________西南信息產業園區工程。
2.工程地址：_________
3.建筑面積：_________16662.80平方米
4.結構類型：_________框架
5.工程造價：_________
二.承包方式：_________
承包方(乙方)對西南信息產業園區工程項目勞務人工費總承包。
三.承包范圍：_________
1.本工程承包范圍為甲方發出的施工圖中地梁面以上鋼筋工，模板工，泥工三大工程所屬的勞務工作。(不含水電，消防，門窗安裝，油漆，涂料，欄桿及扶手鋼筋豎焊金屬構架，防水及外墻面隔熱保溫等工程)
四.承包工期：_________
1.開工時間：_________年月日(以雙方確定的開工報告為準)
2.竣工時間：_________年月日
五.費用標準：_________
1.勞務費按實際施工建筑面積+─0.000以上/每平方米______元(結算單價：_________框架每平方75/2計算，磚砌體內外墻抹灰及面磚，樓地坪按每平方米為47元)
2.甲方委托乙方完成承包范圍以外的'工作(包括地梁面及以外的工程)雙方以現場市場價進行協商處理。
3.工程在施工過過程中若發生設計變更，勞務整體在人民幣_________元以內，甲方不另外補份，變更量在______元以上，甲方將變更的勞務費按實調增(建筑面積增加不在此約定范圍內)。
六.工程質量
在甲方工程技術人員的安排下，工程質量必須達到合格標準。
七.履行保證金及勞務人工費及支付：_________
1.乙方進場施工在一周內向甲方繳納勞務履約保證金人民幣_________元整。
2.甲方在工程主體封頂五日內一次性返還乙方履約保證金人民幣_________元整。
3.本工程主體框架結構到五層樓面完，甲方按總價的85%支付乙方勞務費，以每本月25日進行工程量的結算，次月五日內支付85%人工工資。
4.該現場除合同包干外的另外用工，每日平均_________元，技工為每日_________元。
5.甲方應將乙方的人工工資打入乙方的賬戶，乙方向甲方提供人工費收據。
6.工程完工后一個月內付清全部勞務工程款。
八.甲.乙方的職責：_________
1.乙方只提供對焊機一臺以及該項目施工工程中所需用的“扎絲，元釘鉛絲，”其余均由甲方負責。
2.甲方提供乙方人員的辦公室和住宿用房，食堂的設備及鍋具。
3.乙方免費提供甲方現場管理人員工作用餐。
九.由于甲方原因造成現場停工、待料甲方按現場人員每人每天補貼人民幣50元。
十.現場安全：_________
1.現場按甲方要求，乙方人員應遵守現場的規章制度，做到安全生產、文明施工。
2.乙方人員違反操作規程發生的安全事故，由乙自行負責。
甲方：_________乙方：_________
負責人：_________負責人：_________
電話：_________電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同5
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內容及范圍：
二、承包形式：
三、工程造價及合同款支付：
1、 工程總造價：
2、第一次付款：工程竣工并驗收合格后，支付工程總造價的95%;
第二次付款：總工程款的5%作為質保金，一年后結清。
甲方支付上述款項時，乙方應當事先向甲方出具等額合法的專業發票，否則甲方有權拒絕支付而不承擔任何法律責任。
四、工程期限：本工程工期為 天(日歷天)，自 年 月 日至 年 月 日(也可以約定自乙方收到甲方開工通知書之日起算)
五、工程質量標準：
1、工程質量應當達到達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求，竣工驗收備案合格。
六、違約責任
1、乙方無故逾期開工或逾期完工的`，每逾期一天應按工程總造價的1‰ 支付違約金。
2、甲方逾期付款的，每逾期一天應按合同應付工程款的1‰支付違約金。
3、乙方采購工程材料及施工質量不合格或有重大質量隱患，影響甲方正常使用的，除應一次性支付工程總額5‰的違約金，并及時采取措施返工更改外，每影響正常使用一天，還應按工程總造價的1‰支付違約金。
七、工程安全要求：
1、乙方負責工程現場的安全文明施工，應負責統一管理本工程的施工作業安全及消防等工作。甲方有權按有關法律、法規的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，乙方應認真執行甲方有關安全管理工作的指示。
2、乙方應為其執行本合同所雇用的全部人員承擔工傷事故責任。
3、甲方應為其現場機構雇用的全部人員承擔工傷事故責任。
八、雙方權利義務：
(一)甲方：
1、解決材料物資的堆放和臨時設施場地。
2、在乙方不違反合同條例的情況下，保證按照合同約定方式支付工程款。
(二)乙方：
1、在施工期間嚴格遵守甲方的一切規章制度，保護甲方設施，乙方人員不得隨意在甲方廠區內走動、閑逛，服從甲方進出門管理。
2、承擔本工程施工中的一切安全事故責任。
3、按合同工期組織施工，以確保工程按期完成。
4、把好質量關，確保工程質量達到驗收標準并根據有關規定組織工程驗收工作。
5、組織落實施工管理人員和材料設備進場。
6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響，不能按原計劃正常施工，乙方應及時向甲方通報，由此而發生的費用增減或損失，雙方協商解決。
7、安全文明施工。
九、工程驗收：
1、工程竣工后，乙方向甲方匯報工程竣工情況，甲方在接到乙方驗收申請報告后應在五個工作日內組織有關部門與乙方共同驗收。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。并于驗收合格后十五日內按照合同支付工程款。
2、工程竣工驗收合格后一年內，承包方負責該工程的質保工作。
十、附則：
1、未盡事宜雙方協商解決,無法協商達成一致的，由甲方所在地人民法院解決。
2、本合同一式肆份，雙方各執兩份，經雙方簽字、蓋章、即開始生效，至工程款結清后自動失效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同6
反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。
被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.
本訴被告：_________________沈陽_______________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈陽市_______________區_______________中路27號;
本訴被告：_________________江蘇省_______________建設集團有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣______元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。
事實與理由
________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的`義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區人民法院
反訴人：_________________
________年____月____日
建筑施工合同7
開發單位(甲方)：
工程承包單位(乙方)：
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 總則
一、 工程名稱：建設項目
二、 工程地點：
三、 工程范圍：本合同全部工程建筑面積共計_29500_平方米。
四、 工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣_131XXXX0000.00元。
第二條 在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
第三條 施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷;申請領取建筑執照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;應于 年 月 日前向乙方提供所有工程設計圖紙_2_份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條 物資供應
一、本合同全部所需材料按下列第(三)項供應方式辦理： 全部材料由甲方采購供應到現場或指定的加工地點;
二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗(在施工現場加工的非標準設備，甲方可委托有條件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續后實行，由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。
第五條 工程款結算
一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列第
(2)項辦理：
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;
2.按施工圖預算加系數包干確定包干造價，包干范圍以外的費用，另按有關規定調整包干造價;
3.按標準施工圖單方造價包干，包干范圍以外的費用另按有關規定調整包干造價;
4.包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包干辦法結算;
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在_ ____日內 年 月 日前一次撥給乙方備料及施工費計人民幣 元( 元整)。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表，并據此撥給工程進度款。經甲乙雙方協商，乙方在施工 天后，甲方在 年 月 日前支付給乙方工程款人民幣 元( 元整);在乙方安全施工3個月后，甲方需在 年 月 日前再支付給乙方工程款人民幣 元( 元整);工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的 %的尾款，待工程竣工驗收后甲方在 年 月 日前全部付清。不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或工程價款結算辦法的'有關規定處理。
第六條 施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持百年大計，質量
第一的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準;
二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：
1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工;
2.施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時，須經原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續后方可施工。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條 竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，并償付逾期違約金，違約金計算辦法。
二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起__天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中，如發現不合格須返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，由乙方在規定期限內完成，完成后經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：
1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應盡量在原施工圖上加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收_5_天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件后應在_5_天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，XX銀行據此撥款。
八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修________年，采暖工程保修
第一個采暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，并負擔全部修理費用。
第八條 獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，_60_%歸乙方，_40_%歸設計單位。
二、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的預算造價(包工不包料工程按預算人工費計算)，由乙方償付給甲方萬分之_3_的違約金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之_0.01%_的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級XX銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，可選擇以下二項方式處理：
(1)申請仲裁委員會仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第九條 工程負責人和工傷事故
一、甲方派________為駐現場負責人，乙方派________為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。
二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。
第十條 本合同一式貳份，甲乙方各執壹份。合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑施工合同8
建設單位：_______________ (以下簡稱甲方)
施工單位：_______________ (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行：
第1條工程概況
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建。
1.2工程地點：_______________。
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建。
1.4承包方式：包工包料。
1.5建設工期：本工程自_________年______月___日開工，于_________年______月___日竣工。
1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求。
1.7合同價款(人民幣大寫)：______元每平方米(根據建筑施工完成后實際面積結算)。
第2條甲方工作
2.1開工前______天，向乙方進行現場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續。
2.2指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃(附件一)，交甲方審定。
3.2指派______為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工______小時以上，工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知______日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后，甲方分______次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后______個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后______日內，甲方支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;
全部工程完成甲方試用______個月內如無質量異議支付總計工程款的.______%，實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料______天內審查完畢。
第7條關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料(附件二)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》，《建筑安裝工人安全操作規程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規，規范。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方______元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
第10條爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條附則
11.1本合同正本兩份，雙方各執一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方：_______________乙方：_______________
_________年______月___日_________年______月___日
建筑施工合同9
發包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規，遵守本著平等自愿、互利互惠的原則，集合本工程實際具體情況，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程具體情況
承包范圍：主體包工包料，具體為圖紙內所有土建至交工、室內刮白，施工期間所用水、電費由乙方負責。一、二、三層分戶防盜門、樓梯間門由乙方負責購買和安裝。室內其余由甲方自理。
工程概況及結構：磚混結構面積按圖紙變更后面積計算。
開工日期：___年___月___日
完工日期：___年___月___日
建筑面積：平方，每平方價格為。工程總造價：面積完工后按圖紙變更后面積計結算：
二、本工程于：___年___月___日開工建設至年月天。
三、質量技術標準及品牌要求。
質量及主要材料要求：要個按照圖紙設計及材料的強度及廠家牌子要求進行施工，施工過程中甲方有權派專業技術人員不定期對施工建房工程進行質量抽檢，乙方必須無條件，積極地配合甲方把好質量。（1）主體水泥要求野象牌425#，砌磚及內外墻砂漿可以采用325#水泥。
（2）鋼筋：三級昆鋼或三級玉鋼。
四、甲方義務：在開工前做到施工場地保障水、電暢通，向乙方提供施工圖紙，并辦理好相關建設手續，積極主動配合號施工協調好鄰居關系，確保施工順利進行。
五、乙方義務：按照甲方要求，按房屋設計圖紙要求和標準，按時、保質、保量建設，做好一切安全施工準備，施工遵守安全生產制度和操作規程。在施工過程中必須按國家建設安全法標準佩戴各種安全衣、帽、帶等工具，按時按量確保工程質量進行安全施工。如在施工期間發生安全事故，由乙方負全部責任。
付款方式：現金或轉賬
（1）現金結算
（2）乙方材料人工進場，甲方預付工程總造價__________（大寫：____________）。
（3）乙方一層澆筑后，甲方再支付工程總造價的現金_________________（大寫：_____________）。
（4）乙方二層澆筑，門窗安裝，甲方再支付工程總造價的現金______________（大寫：____________）。
（5）乙方三層澆筑，甲方再支付工程總造價的___________（大寫：_______________）。
（6）門窗安裝，內墻涂料及外墻天然真石漆，墻地磚、房屋周邊排水溝等完工后甲方再支付工程總造價的現金_________（大寫：___________）。其余部分甲方驗收后在二十天內付本工程總造價剩余款做為保修金。
（7）保修期為年，待保修期滿，后無質量問題甲方在十五日內全部付清。如有質量問題乙方及時無償修復。
四、甲方責任
（1）保證施工地點水、電等設施的暢通；
（2）施工完畢后，積極會同乙方一起進行工程驗收及結算；
（3）驗收完畢后，按照合同約定支付款項，逾期不付，每日收取工程余款的3%的滯納金；
（4）甲方如要新增或者修改施工合同項目，并提前與乙方共同當面協商后再進行施工。
五、乙方責任
（1）遵守國家有關的法律、法規，保障甲方的合法權益；
（2）提供給甲方建筑施工資質證書，材料進場時通知甲方，并會同甲方一起驗收材料；
（3）按時、按質、按量完成施工項目（不可抗拒力造成的工期延誤除外）。
六、違約責任
甲乙雙方必須共同遵守以上條款，如有違約，都必須賠償另一方的經濟損失，并承擔工總造價的.5%的違約金。如有爭議，雙方協商，調解無效的，可向法院提起訴訟（一切訴訟費用由敗訴一方負責并承擔相關的一切法律責任）。
七、增加項目備注欄，甲方如有增加項目可以填寫備注欄里。（備注）：
（1）按照圖紙施工，基礎超深部分由甲方單獨與乙方結算。
（2）如果甲方要求乙方包水泥、沙，人工費貼磚價格為
（3）房頂做防水處理并鋪瓷磚，瓷磚由甲方購置。
八、未盡事宜，經甲乙雙方協商一致后，可簽訂補充協議，補充協議與本合同效力同等。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
十、本合同自簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
合同簽訂日期：___年___月___日
建筑施工合同10
第一部分合同條件
一、詞語含義及合同文件
第一條詞語含義。在本合同，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：
1.合同：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙
方協商同意的與合同有關的全部文件。
2.協議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。
3.發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。
4.承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。
5.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
6.乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
7.社會監理：甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。
8.總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。
9.設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設
計合同。
10.工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
11.工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
12.工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。
13.合同價款：甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工
程的合同價款為中標價格。14.追加合同價款：在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15.費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
16.工期：協議條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。
17.開工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18.竣工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
20.分段或分部工程：協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
21.施工場地：由甲方提供，并在協議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場
地（包括一切通道）。
22.施工設備和設施：按協議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。
23.工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細
清單。
24.書面形式：根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確
認的會議紀要、電報、電傳等。
25.不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協議條款約定的自然災害
等。
第二條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.協議條款；
2.合同條件；
3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；
4.建設工程施工合同；
5.監理合同；
6.招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；
7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
8.標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求；
當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協議條款第35條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時，有行業標準、規范的，使用行業標準、規范；沒有國家和行業標準、規范的，使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批準后執行。
甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和定標準、規范的費用，均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規（含地方法規），及協議條款約定的規章。
第四條圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的.權利，履行合同約定的義務：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第六條委托監理。本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。
非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。
合同履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。
為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。
總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
三、施工組織設計和工期
第十條施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代
表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已
經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲
方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執行。
第十一條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天
前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復，視為已同意乙方要求，工
期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。
第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按
甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答
復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲
方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無
法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；
2.工程量變化和設計變更；
3.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
4.工程未按時支付；
5.不可抗力；
6.其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發生后7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天
內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。
第十四條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃，報甲方批
準。甲方應在7天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：
1.提前的時間；
2.乙方采取的趕工措施；
3.甲方為趕工提供的條件；
4.趕工措施的追加合同價款和承擔；
5.提前竣工受益（如果有）的分享。
四、質量與檢驗
第十五條工程樣板。按照協議條款規定，乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
第十六條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
第十七條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。
第十八條隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。
第十九條重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。
第三十五條爭議
35.1爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委
員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。
第三十六條違約
36.1違約的處理：
36.2違約金的數額：
36.3損失的計算方法：
36.4甲方不按時付款的利息率：
第三十七條索賠
第三十八條安全施工
第三十九條專利技術和特殊工藝
第四十條不可抗力
40.1不可抗力的認定標準：
第四十一條保險
第四十二條工程停建或緩建
第四十三條合同生效與終止
43.1合同生效日期：
第四十四條合同份數
44.1合同副本份數：
44.2合同副本的分送責任：
44.3合同制訂費用：
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
合同訂立時間：
鑒（公）證意見：
經辦人：
鑒（公）證機關（蓋章）：
年月日
建筑施工合同11
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律行政法規、遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：有意思裝修工程
二、工程地點： 新東商城XX201
三、工程期限：________年____月____日開工至________年____月____日完工。
四、工程造價： 萬元
五、付款方式：開工前 天內付 萬元整，工程進程過半付 萬元，工程結束并驗收后付清剩余全部款項。
六、施工要求：按圖施工，質量不合格由乙方負責。
七、質量要求：經驗收合格，________年內出現質量問題，保修。
八、違約責任：由于乙方施工問題，造成的一切后果由乙方負責。如甲方沒有及時通知乙方，工程變更所造成的.損失由甲方負責。
九、安全責任：甲方有權監督乙方施工，乙方必須完善安全保障措施，必要時制定安全應急預案，確保施工安全，如發生意外，責任由乙方負責。
十、本合同一式兩份，具有同等法律效率，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效，工程竣工價款結清后自行失效，如發生爭議，可雙方協商解決，也可申請仲裁。
十一、有意思裝飾工程報價單見明細表。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑施工合同12
發包方：______________________(以下簡稱甲方)
法定代表人：__________________
通訊地址：____________________
聯系方式：____________________
承包方：______________________(以下簡稱乙方)
法定代表人：__________________
通訊地址：____________________
聯系方式：____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1、工程名稱：_____________________________
2、工程地點：_____________________________
3、工程內容：_____________________________
4、工程范圍：_____________________________
5、工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
6、質量標準：質量驗收標準按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關法律法規執行。
7、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
風險告知：關于材料提供的事項，合同中提供了幾項可供選擇的方式。既有約定由承包方包工包料的形式，也有承包方包工部分包料、或者承包方包工甲方包料的形式。具體的選擇方式有合同雙方經協商一致自行選擇，但在這里需要提醒的是，在由承包方提供材料的情況下，承包方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明，同時必須符合國家環保標準。若承包方提供的材料和設備不符合標準，應當立即更換和重做。
第二條合同價款及調整
1、工程造價：總承包價為____________元，大寫人民幣__________，裝修工程包含的項目詳見《工程預(結)算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價款，除合同另有約定或發生下列情況之一方可作調整：
(1)甲方提出設計變更、材料變更和項目變更;
(2)雙方書面確認的其他因素。
第三條工期
1、承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。
開工日期:_____________________________
竣工日期:_____________________________
合同工期:______________________日歷天。
2、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。
(1)因發包方原因影響開工。
(2)不可抗力。
第四條工程保修
1、保修內容、范圍：工程承包范圍內的全部內容。
2、保修期限：按工程通過竣工驗收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內，乙方提供工程的免費維修服務。工程保修期內，乙方應在接到甲方書面或電話通知后的24小時內到場勘查，并在三天內維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第六條工程款撥付和結算
1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程結算表》的5個工作日內向乙方支付第一筆工程款人民幣_________，大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方向甲方提供《工程結算表》。甲方在收到《工程結算表》并核對無誤后的5個工作日內向乙方支付第二筆工程款人民幣____________，大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為：
戶名：_________________________________________
工行賬號：_____________________________________
開戶行：_______________________________________
第七條雙方權利及義務
1、甲方應按照合同約定及時向乙方支付工程款。
2、甲方有權對工程質量及施工進度等進行檢查、監督，并對發現的問題提出意見和建議。
3、甲方有權根據實際情況，對工程內容進行增加或者修改，乙方應積極配合。
4、乙方提供的'材料應符合相關質量要求，并在材料運送到施工現場后及時通知甲方進行查驗。如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由乙方負責賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質，并應按相關要求及標準進行施工，保質保量，按期完成工程任務。
6、乙方保證嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工，做好各項質量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中，乙方應嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規定及質量標準。若因乙方原因導致出現人身損害或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任。
8、乙方應保護好原場所的辦公設施、設備，保證施工現場整潔，工程完成后負責清掃施工現場。
第八條工程驗收
乙方在工程完成后應及時通知甲方進行驗收，甲方查驗后對工程質量提出異議的，乙方應配合重驗，驗收不合格的，乙方應在甲方限定的時間內進行整改，并在整改完成后及時通知甲方進行復驗。
風險告知：為了保障發包方的合理利益，在合同中應當明確約定對建設工程的檢查與驗收手續。在建設合同中應當約定，工程竣工后承包方應通知發包方驗收，發包方在合理時間內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如果發包方不能在規定時間內組織驗收，及時通知承包方另行安排時間驗收。若發包方在驗收時發現不符合質量標準的，可要求承包方賠償或返工。
第九條違約責任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務的即構成違約，守約方有權要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務的，每遲延一天，乙方應向甲方支付相當于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的，甲方有權單方要求解除合同，并要求乙方支付相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務的，甲方有權要求解除合同，并要求乙方承擔相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解除，協商不成的，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
(以下無正文)
發包方(蓋章)：__________________承包方(蓋章)：__________________
法定代表人(簽章)：____________法定代表人(簽章)：____________
________年_____月_____日________年_____月_____日
建筑施工合同13
甲方：
乙方：
甲方投資的西都大廈工程發包給乙方施工，為明確責任，特對安全施工措施費用訂立如下協議，共同遵守：
一、現場文明施工措施費的基本費、現場考評費按徐建發（______）77號文件規定執行，甲方積極配合乙方辦理相關手續，但獎勵費不支付。
二、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，合理投入，嚴禁挪用基本費與現場考評費。采取必要的'安全防護措施，消除事故隱患。
三、乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、臨街交通要道施工等方面采取安全防護措施，由此而發生的防護措施費，經工程師確認后，由甲方承擔。
四、施工現場暫時停止施工的，乙方應當做好現場保護保護，所需費用由責任方承擔，或者按照合同約定執行。
五、甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。
六、本協議一式兩份，雙方代表簽字，單位蓋章后生效。各執一份，監督執行。
甲方（簽字蓋章）：________
聯系電話：________________
____年____月____日
乙方（簽字蓋章）：________
聯系電話：________________
____年____月____日
建筑施工合同14
發包方（以下簡稱甲方）：_________
承包方（以下簡稱乙方）：_________
經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區景觀工程，簽訂以下協議：_________
一、工程內容
_______平米等工程（詳見施工圖紙）。
二、工期
1、開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。
四、承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本工程無預付款。
2、合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分五次支付。
3、四角亭a亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
（1）四角亭b亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
（2）四角亭c亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
（3）廊架c完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
（4）防腐木地板完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
4、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的20%。
5、工程全部完工后三個月內，付工程總費用（總價，包括業主認可的簽證、變更）10%。
6、扣留工程總費用（含業主認可的簽證、變更費用）10%為質保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算，一年后支付。
7、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41％）。
六、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。
甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算，期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定
1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的`費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。
簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）
簽訂日期：______年_________月_________日 簽訂日期：_______年_________月_________日
建筑施工合同15
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就____工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.工程立項批準文號：
4.資金來源：
5.工程內容：群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍：
建筑工程、裝飾工程、安裝工程、消防工程、防雷工程及附屬工程等施工經評審備案的施工圖范圍內包含的施工內容，具體內容詳見工程量清單及圖紙。
二、合同工期
計劃開工日期：_____年___月___日。(具體以發包人書面通知為準)
計劃竣工日期：_____年___月___日。
工期總日歷天數：天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合國家建筑工程質量驗收規范合格標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：人民幣(大寫)(￥ ___元);
其中：
(1)安全文明施工費：人民幣(大寫) (￥ ___元);
(2)建安勞保費：人民幣(大寫) (￥ ___元);
(3)材料和工程設備暫估價金額：人民幣(大寫)/(￥ ___元);
(4)專業工程暫估價金額：人民幣(大寫) (￥ ___元);
(5)暫列金額：人民幣(大寫)(￥ ___元)。
(6)增值稅額：人民幣(大寫) (￥ /___元)。
增值稅率：
2.合同價格形式：
五、項目經理
承包人項目經理：
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
(1)中標通知書;
(2)投標函及其附錄;
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)已標價工程量清單或預算書;
(7)圖紙;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的'為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_____年___月___日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自甲乙雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十三、合同份數
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，發包人執肆份，承包人執肆份。
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人(簽字)：法定代表人或其委托代理人(簽字)：
簽訂日期：年月簽訂日期：年月
【建筑施工合同】相關文章：
建筑施工合同03-31
建筑施工合同05-27
[精選]建筑施工合同02-07
建筑施工合同【通用】08-02
【集合】建筑施工合同08-02
建筑施工的勞務合同11-21
樓房建筑施工合同04-09
工程建筑施工合同04-16
住宅建筑施工合同03-30
建筑施工合同[熱]07-18