- 相關推薦
在人們愈發重視契約的社會中，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的委托施工合同，希望能夠幫助到大家。
委托施工合同1
委托方（以下簡稱甲方）：
聯系方式：
地址：
受托方（以下簡稱乙方）：
聯系方式：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商達成如下協議：
一、委托施工內容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。
四、工期要求
現場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質量標準
工程施工合格。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發現的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的'成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托，應按規定全面完成各項承包工作，并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
委托施工合同2
XX市二建集團有限公司：
茲委托貴單位承建XX市XX單位業務用房修繕工程施工，具體工程委托約定如下：
一、工程范圍：XXXXX大樓樓層內間改病房及其它零星工程維修
二、施工依據：因修繕工程比較零碎，無法出具圖紙，在施工過程中雙方做好隱蔽項目簽證。
三、工期：20天，開工日期自20xx年7月12日開始。
四、工程驗收：工程完成后，雙方對維修工程進行驗收，出具驗收報告。
五、工程結算依據：委托XX市財政投資評審中心審核。
六、付款：結算審核后，按相關程序把工程款支付。
七、保修：施工全部工程質量保修期為壹年。
八、違約：由于施工方原因導致工期延誤的，每延期1天，按主體工程總施工費10%扣罰；由工程委托方原因導致延誤的，工期相應順延。
委托單位：XXXXXXXXXX被委托單位：XX市二建集團有限公司（蓋章）（蓋章）
簽約代表：簽約代表：
簽約日期：年月日
委托施工合同3
甲方：
乙方：
立契約書人委建人 （甲方）與建方 （乙方），本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資12
�。ǘ┮曳酵ㄖ晃莶⒔o遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
�。ㄈ┍酒跫s書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時，本契約書及本約有連帶關系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力：
（一）甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人，但經雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
（二）本契約附件視為本契約的.一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據本契約的規定。
第二十二條未盡事宜：
本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存：
上述契約事項經雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條有關本契約的權義，雙方同意以 法院為管轄法院。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代表人（簽字）：
代表人（簽字）：
住址：
住址：
身份證號碼：
身份證號碼：
電話：
電話：
年 月 日
年 月 日
簽訂地點：
簽訂地點：
委托施工合同4
施工升降機安全技術委托檢驗協議書
委托單位填寫
工程名稱
工程報監編號
200—
第二聯
委托單位存
工程地址
升降機在工地的編號
制造廠家
生產許可證號
型號規格
出廠合格證號
最大允許安裝高度
m
安裝資質證號
計劃安裝高度
m
發證機關名稱
己安裝高度
m
安裝單位名稱
最大額定起重量
人/t
安裝負責人及電話
升降機使用單位名稱
使用單位聯系人及電話
本機已安裝完畢并通過自檢合格，現委托佛山市禪城區建設工程質量安全檢測站到現場進行安全技術檢驗。辦理委托檢驗時向檢驗單位提交資料(原件或有效復印件)情況：
�、偈┕ど禉C基礎圖及其隱弊驗收資料□
�、谑┕ど禉C附墻預埋件設計圖及其隱弊驗收資料□
�、凼┕ど禉C安裝位置平面圖□
�、苁┕ど禉C附墻立面圖□
�、菔┕ど禉C安裝自檢合格報告□
并保證對所提供的一切資料的`真實性負責。
相關約定
1.檢驗依據：①《施工升降機檢驗規則》(GB/T10054-20xx年)
②《施工升降機安全規程》(GB10055-20xx年)
③《施工升降機監督檢驗規程》(國質檢鍋[20xx年]121號)
2.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位應提供必要的人員協助和安全環境條件。
3.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位在檢驗時應提供施工升降機的最大額定荷載的1.25倍的砝碼和墜落試驗裝置，用于施工升降機試驗。
4.檢驗單位按檢驗標準負責對委托單位的施工升降機進行安全技術檢驗，檢驗應確�？陀^、公正、準確。
5.檢驗單位在檢測(存在不合格項時由委托方落實整改，并填寫整改報告交檢測站)完畢或復檢合格后三個工作日內出具檢驗報告，檢驗報告正本由委托方憑本委托協議書到檢測站領取。
6.每臺施工升降機需填報本委托協議書一式二份，委托單位、檢驗單位各存一份。
檢驗單位填寫
1.費依據:佛山市禪城區物價局佛禪價[20xx年]80號文。
2.費:檢驗費：￥元，大寫：仟佰拾元(初檢□，復檢□)。
3.檢驗時間:初步約定200年月日(上午/下午)，若有特殊情況需要變更檢驗時間時，由雙方另行商定。
雙方簽字
其它約定：
委托單位：檢驗單位：佛山市禪城區建設工程質量安全檢測站
經辦人簽名：
經辦人簽名：
電話：
電話：
簽約日期：年月日
注:有“□”選項,選用打“勾”表示,不選用打“╳”表示。
委托施工合同5
甲方：__________________（委托方）
地址：_______________________
電話：_______________________
傳真：_______________________
郵編：_______________________
乙方：__________________（施工方）
單位地址：______________________
統一社會信用代碼：______________________
電話：_______________________
傳真：_______________________
郵編：______________________
經甲、乙雙方協商，就委托施工相關事宜，達成如下合同：
第一條工程名稱、工程地點和工程內容
1.工程名稱：_________________________
2.工程地點：_________________________
3.工程內容：雙方經協商一致，確認委托乙方進行以下工程：
�。�1）______________________
�。�2）______________________
（3）______________________
�。�4）______________________
具體工作量與進度由雙方共同商定。
第二條工程期限
1.施工期限：自甲方發出委托施工要求書之日起（含該日）至____________日止，共計___天。
2.提前完工：如乙方在規定期限內提前完成工程，甲方可以根據工程實際情況提前收取一部分工程款項。
第三條工程款項及結算方式
1.工程款項：工程款項總額為___________________元（大寫）。其中材料費用_______________元（大寫），人工費用_______________元（大寫），設備費用_______________元（大寫）。
2.支付方式：甲方按照雙方約定在規定期限內按照以下方式支付工程款項：
�。�1）單位工程結算
工程驗收合格后，乙方按照工程量劃分完成后每一單位完成的消耗必須進行結算，且每次結算的款項受累給的總額不得少于各項組件一定的金額標準。
（2）最終結算
乙方將在工程竣工后提交工程質量保證書和竣工鑒定書或者驗收意見書，甲方將于收到材料三十日以內進行驗收。在合同規定的期限內，甲方應向乙方方支付工程款項的余款。
第四條質量標準和驗收標準
1.質量標準：乙方應保證工程的質量符合國家有關標準和規定，并按照雙方合同規定的技術標準進行施工。
2.驗收標準：根據國家和地方政府有關工程建設驗收的法律法規，乙方完成工程后，應申請驗收，并要求甲方組織驗收。
3.建設工程質量保障：工程竣工后自然保修期為_____個月，保修期內損壞、故障由乙方負責維修。保修期外，需乙方提供長期免費維護及維修保障。
第五條違約責任
1.違約責任：如甲、乙方一方不履行本合同中所規定的主要義務，對另一方造成損失的，應承擔相應的違約責任。
2.合同解除：如乙方未按期履行付款義務，違約金按欠款的千分之八的`執行；如乙方未向甲方提交工程竣工文件并進行質量驗收，甲方有權解除合同。
第六條保密責任
1.雙方應對接受本合同規定之信息承擔保密責任。
2.雙方之間不得泄露或公開本合同約定及執行的有關信息和數據，尤其不能披露承包商及供應商的相關資料。
第七條其他
1.雙方應尊重彼此的合法權益，保持誠信，嚴格履行合同。
2.雙方約定，未盡事宜按照國家相關法律法規執行。
第八條合同效力和爭議解決
1.本合同自雙方蓋章生效，合同正負本效種相同，每方持一式一份。
2.如果在本合同履行過程中發生爭議，雙方應先協商解決；如果無法協商解決，應將爭議提交甲方所在地的People’s Court主管審判機關仲裁。
本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，期限至工程驗收合格后的驗收日期。在合同規定期限內，甲方應及時按約支付乙方所需的款項。
甲方（蓋章）：_________________
地址：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
郵編：_________________
乙方（蓋章）：_________________
統一社會信用代碼：_________________
單位地址：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
郵編：_________________
委托施工合同6
甲方(委托人)：_________________乙方(居間人)：_________________
聯系地址：_________________聯系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
聯系電話：_________________聯系電話：_________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位
直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_________________萬元)。
2、居間報酬結算方式：_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的
%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________
元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的'余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶戶名：_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________
甲方：_________________(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
委托施工合同7
甲方（委托方）：__________（以下簡稱“甲方”）
乙方（承接方）：__________（以下簡稱“乙方”）
鑒于甲方為完成某項建設工程，現委托乙方接受甲方的委托，按照合同約定，依法申請并獲得了建設工程施工許可證，并擁有相應的資質、技術和經驗，能夠承擔本次建設工程施工任務。
各方經過友好協商，達成如下協議：
第一條項目名稱
本協議項工程名稱為：__________。
第二條工程內容
建設工程的基本內容及建設規模、質量、安全、工程期限、工程價款等要求詳見雙方簽訂的.《合同書》及其附件，為本協議不可分割的組成部分。
第三條工程周期
施工期限為：__________。
第四條工程款
甲方向乙方支付工程款組成如下：
1.工程承包價款：__________元。
2.甲方預先支付質量保證金：__________元（人民幣）。
3.合同履行后，經驗收合格后，支付的證明文件如下：
4.其他約定：__________。
第五條工程質量及獎懲
1.工程質量：乙方承擔施工質量和安全的責任，必須嚴格按照本協議要求施工，工程質量應符合國家相關建筑標準和規范，否則乙方須承擔相應的違約責任。
2.質量保證期：工程竣工驗收合格后，乙方必須提供相應的保修和維護等服務，質量保證期為：__________。
3.獎懲：如乙方按合同約定保質保量完成工程，確保工程質量良好，則甲方和乙方可約定相關獎勵，如乙方未按合同約定完成工程，則甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。
第六條工程現場
乙方在工程施工現場應遵守國家安全規定和相關法律法規，嚴格管理工程現場，確保施工安全和質量。
第七條保密責任
在工程施工過程中，乙方應保護甲方的商業秘密和機密信息，不得向第三方披露或泄露。
第八條違約責任
如因乙方原因導致工程施工質量或工程周期等情況不符合合同約定，乙方應承擔相應的違約責任，甲方有權要求乙方承擔相應的違約金，如果違約情節嚴重，則甲方有權解除本協議，乙方應承擔全部違約責任和賠償責任。
第九條生效和解釋
1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
2.本協議內容如有未盡事宜或爭議，雙方應友好協商并簽署補充協議，如協商不成，則可以依照法律訴訟解決。
（以下無正文）
甲方（蓋章）：__________
乙方（蓋章）：__________
日期：__________年__________月__________日
委托施工合同8
委托方： ( 以下簡稱甲方)
居間方： (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《________》的相關規定，在互惠互利和自愿誠信的原則下，雙方達成以下合同條款：
一、甲方委托乙方： 聯系承攬 開發區萬達廣場公寓室內裝修工程。
二、項目、工程概況(以正簽項目，施工合同為準)
1、項目工程名稱：
2、項目工程地點：
3、項目工程內容：
4、項目工程造價：
三、居間費用：
1、乙方前期投入了大量的人力物力財力促成甲方與 正簽合同 甲方自愿付給乙方費用 (報酬)。
2、無論合同名稱或項目，工程負責人及法人發生變化，甲方付給乙方的報酬都要如約履行。
3、本合同在執行過程中結束，甲方在上述發包方繼續簽訂裝修工程合同也要按合同執行。
四、居間費用(報酬)付款方式：
1、工程報酬：按本工程總造價3%提取報酬(稅后)，以實際發生工程手續齊全，能夠正常施工。
2、如工程款支付遇到問題，乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。
3、乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的.計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后，報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名：
賬號：
五、保密事項
5.1甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
簽訂日期： 年 月 日
委托施工合同9
甲方：__________________
乙方：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關規定，為明確雙方在施工過程中的權力、義務和責任，經雙方協商同意簽定本合同。
第一條工程概況
一、工程名稱：高墩子至通木村二合同段K8+440～K8+500、K8+630～K8+680路塹控制爆破。
二、工程地址：平昌縣通木村。
三、工程內容：路塹巖石控制爆破(不含清運爆渣)。
第二條合同期限
乙方應根據甲方提供的施工計劃進度合理組織施工，不得無故影響甲方工程進度。如因乙方施工組織不合理而影響甲方工程進度，甲方所有損失由乙方承擔。
第三條工程數量、單價
1、以甲方施工樁號范圍內已經爆破的，以雙方現場實際收方簽認方量為準。
2、單價：按每立方米
第四條款項支付
一、本合同簽定后，甲方向乙方支付人民幣50000元(大寫：伍
二、工程進度款按經理部收到業主本工程計量款之日起一周之內支付。
三、工程結束后并經甲方及本工程監理工程師驗收合格一個月內留10%保證金，其余款項甲方向乙方一次性付清。
第五條甲方負責事宜(所發生費用由甲方承擔)
一、本合同簽定后，甲方向乙方交付控爆作業場地及周圍范圍內需保護的地下管網、管線資料一份，并保證資料真實準確，提供路塹相關資料一份。
二、負責周圍環境的協調工作，為乙方進場施工創造便利條件。
三、負責路塹的標高測量，向乙方提供各點開挖尺寸的書面材料并進行技術交底。
四、因甲方原因而使乙方停工、返工等，應向乙方補償經濟損失。
五、合同簽定，盡快通知乙方開工時間，以確保有效工期。
第六條乙方負責事宜(所發生費用由乙方承擔)
一、制定施工方案及施工工藝并按甲方的要求跟蹤測試并提供監測資料和報告。
二、爆破嚴格按控爆設計書進行，爆渣粒徑要滿足路基填料的'要求。嚴格按照甲方提供的橫斷面圖紙進行爆破且對邊坡實行光面爆破。
三、全面負責技術及安全工作。
四、因乙方自身原因造成的停工、返工等，責任由乙方自負。
五、在控爆施工中，因乙方自身原因造成的安全責任事故，由乙方負全部責任，相應的經濟損失及賠償由乙方承擔。
六、因乙方爆破施工的盲炮所產生的安全責任事故，由乙方負責。
第七條未盡事宜，雙方協商解決。
第八條本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等效力，經雙方簽字蓋章后生效，工程結束并結清全部款項后自動失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同10
發包方：____（以下簡稱甲方）
承包方：____（以下簡稱乙方）
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條工程概況
工程名稱：教授新村箱變工程
工程地點：科技學院教授新村
工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程
�。ú缓潆娝两ㄕ彰鞴こ藤M用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）
第二條工程總價
合同總價為（RMB）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。
第三條付款方式
1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后，甲方應一次性付給乙方工程預付款(幣)40%40,0000元整,（大寫肆拾萬元整）；
2、設備進廠甲方應支付工程款50%（幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)
3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍
1、合同范圍為配電房內的設備。（詳細內容見合同附件）
2、合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件，雙方采用包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；
3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。
第五條甲方職責
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付；
3、供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電；
4、向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責
1、向供電局申請用電手續至業主送電完成；
2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電；
3、協助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續；
4、自柜體到廠日起履行保固條款；
5、開具本合同價上的工程發票。
第七條技術規范
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的`違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關；
第九條解約
1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方；
第十條
合同編號：
2、乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款
自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地____管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
費用計算表
建設單位：
其他項目費用
措施項目費用
甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____
法定代表人（簽章）：____法定代表人（簽章）：____
委托代理人（簽章）：____委托代理人（簽章）：____
單位地址：____單位地址：____
賬號：____賬號：____
合同簽訂時間：____合同簽訂時間：____
委托施工合同11
發包人：
承包人：
經過邀請招標，發包人確定 所有空填全 為陽光海岸別墅項目路基工程施工單位。依照《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、 工程項目
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：位于上海市奉賢區，莘奉金公路以西，團結塘路以南，金匯塘路以北地塊
1.3 承包范圍：總平面圖中 標段所示道路路基工程(包括素土夯實、碎石壓實、路基排水溝)
1.4 承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
1.5 合同價款：合同總價(暫定) 元 單價 (綜合單價包干)
1.8 質量標準：合格。
1.9 工 期： 工程總日歷工期 天。具體開工日期以招標單位書面通知為準。
二。技術標準及圖紙
2.1 圖紙
2.1發包人提供：
2.2 技術標準：
2.2.1 執行《工程施工質量驗收規范》及現行國家、上海市相關技術標準、規范;
2.2.2 質量評定執行相關質量檢驗評定標準;所有材料必須有出廠證明質量保證書、合格證及檢驗報告。
三。雙方權利和義務
3.1 發包人的權利和義務
3.1.1 發包人委派的業主代表： 姓名： 職務：
3.1.2 監理單位及委派的工程師：
監理單位： 姓名： 職務： 職權：對施工階段質量、進度以及現場工程量簽證進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
3.1.3發包人主要工作：
3.1.3.1 負責場地三通一平;
3.1.3.2確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人并進行現場交驗;
3.1.3.3 提供地下管線布置圖、有關隱蔽障礙物資料;
3.1.3.4負責組織承包人和設計單位及有關部門參加施工圖紙會審工作，并作好各方簽署的交底會審紀要;
3.1.3.5進行工程協調、管理、驗收與及時安排下道工序;
3.1.3.6按合同約定支付工程款。
3.2 承包人的權利和義務
3.2.1 項目經理： 姓名： 職務：
項目經理代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。
3.2.2承包人主要工作：
3.2.2.1本合同簽訂后收到發包方通知 2 天內，承包人進場完成施工準備。
3.2.2.2嚴格按照發包人提供的施工圖進行施工，不得擅自更改設計要求及工程內容。
3.2.2.3 負責編制施工組織計劃、工程進度計劃、用電計劃，并報送發包人及監理單位審核批準;
3.2.2.4 負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此發生的費用;
3.2.2.5做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查;
3.2.2.6工程竣工驗收后2周內向工程施工總承包單位提供肆套竣工圖及竣工資料;
3.2.2.7發包人在招標文件中提出的，承包人在投標文件中認可且與本合同不矛盾的.其他工作。
3.2.2.8負責所施工工程的驗收通過，并保證相關部門的開通。
四、工程價款
A、本工程采用綜合單價方式，此價格涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監督、趕工措施費、開辦費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。該單價在合同實施期間保持不變，不受市場價格及政策性價格的調整而減。
B.設計變更所增加的費用，有合同單價的按合同單價，沒有合同單價的根據上海市93土建定額再結合上海市有關文件進行編制，如93土建定額中沒有的子項，可套用市政定額中相應的子項，費率按93土建定額四類下浮 計取。設計變更中所增加的材料：報價書中有的按報價書，報價書中沒有的承包人應報所需材料的名稱、品牌、規格型號、等級、產地、價格，經發包人審定后方可使用，并作為結算依據。
D.工程報價單詳附件，工程量按實結算
五、工程價款的支付
5.1 工程完工經甲方、監理驗收合格后，甲方向乙方支付至合同總價的 75%;
5.2 工程結算后，支付至工程結算總價的95%，其余5 %的質量保證金，待質量保期滿一年后支付，如保修期內由于承包單位原因產生的質量問題，由承包單位免費維修，如承包單位2天內不到，由發包人處理，所發生費用加10%的管理費由承包人承擔;
六。安全文明施工
6.1承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
6.2承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均由承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
七。竣工驗收
7.1承包人在工程具備竣工驗收條件前24小時通知發包人組織竣工驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。
7.2承包人在通過竣工驗收合格后7天內向發包人提供符合上海市城市建設檔案管理要求的竣工資料肆套�？⒐べY料包括文字資料、竣工圖、工程照片，并提供相應的電子文檔資料。
八。違約責任
8.1發包人違約：
8.1.1因發包人原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
8.2承包人違約：
8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9條所示工期按時竣工，每延誤一天，承包人按3000元/天向發包人支付逾期違約金，并承擔由此給發包人帶來的全部損失。
8.2.2因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由承包人無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責，并且向發包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求，發包人、總承包單位提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，發包人、總承包單位有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發生的費用及損失均由承包人承擔。
8.2.3 承包人在施工過程中弄虛作假，采用不合格工程材料的，除責令返工并賠償損失外，每發現一次罰款 元。
8.2.4 如施工完畢后，未能通過相關部門的驗收及開通，招標方將不予以支付剩余的工程款，直到驗收合格并開通后，發包人無息支付。
九、爭議
9.1 在履行合同過程中產生爭議時，雙方首先本著友好態度協商解決;若協商不成，可向上海仲裁委員會仲裁。
十、合同生效與終止
10.1本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效;
10.2合同訂立時間：_年 月 日;
10.3發包人、承包人履行合同全部義務，承包人向發包人交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。
十一、本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協議明確。
發 包 人：(公章)
承 包 人：(公章)
委托代理人：
委托代理人：
電 話：
電 話：
傳 真：
傳 真：
簽訂地點：
委托施工合同12
甲方：___
乙方：___
甲方將劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方進行施工招標代理工作。經雙方協商就劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招標代理合同》(合同編號：閩建信招合字[20xx]第220-1號)，特訂立此協議書，具體內容如下：
一、服務費用：
1、招標代理費：按國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[20xx]1980號)及發改價格[20xx]534號文件規定，經雙方協商確定本項目的`招標代理費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。
2、工程量清單及招標控制價等編制費用：依據福建省物價局"閩價[20xx]房457號"文件規定，經過雙方協商確定本項目編制費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。
3、開評標專家咨詢費和評標會務開支由乙方支付。
二、本補充協議與原合同不一致之處，以本協議為準。
三、本補充協議自雙方蓋章簽字之日起生效，并具有法律效力。
四、本協議一式陸份，雙方各執叁份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同13
發包方（甲方）：
聯系方式：
地址：
承包方（乙方）：
聯系方式：
地址：
經甲、乙雙方協商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程。
以上項目經雙方會審圖紙之要求、預算總表后所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1、開工日期：本項目工程從______年______月______日起至______年______月______日止，共______天。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣：________________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后______天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的______%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%后，甲方于______天內向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。
3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。
4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的______%，即人民幣________整。
七、工程質量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到________級。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后______天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。
1、若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。
2、若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的'工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。
十三、合同份數
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
委托施工合同14
委托方(甲方)：__________________
承接方(乙方)：__________________
工程項目：__________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。
為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________。
2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛總計：施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式：____________________________________________。
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日工程總天數：________天7.隱蔽工程材料：鴿牌線、金牛日豐水管;輔材：河沙、水泥、石粉。
第二條：工程價款工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
4.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。
如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
2.甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。
材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式1.
合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(______年______月______日)，甲方即第二次付施工工費的40%。
剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
(注：施工工費包括人工費)付款百分比按付款方式表進行(略)甲方付清工程價款，詳見本合同附件。
2.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方
元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.
在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1.工程質量驗收，詳見本合同附件《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
第八條：其他事項
1.嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
2.在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。
因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
或憑本合同和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向______仲裁委員會申請仲裁;_______人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。
任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。
如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式___份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主)：____________乙方：_________________
工作單位：_________________法人代表：____________
電話：_____________________電話：________________
簽約地址：__________________簽約日期：____________家庭裝潢施工承包合同
委托方(甲方)：__________________承接方(乙方)：__________________工程項目：__________________________甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。
為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況1.工程地址：___________________________________。
2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛總計：施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式：____________________________________________。
5.工程開工日期：______年______月______日6.工程竣工日期：______年______月______日工程總天數：________天7.隱蔽工程材料：鴿牌線、金牛日豐水管;輔材：河沙、水泥、石粉。
第二條：工程價款工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條：質量要求1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
4.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應1.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。
如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
2.甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。
材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式1.
合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的'50%;當工期進度過半(______年______月______日)，甲方即第二次付施工工費的40%。
剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
(注：施工工費包括人工費)付款百分比按付款方式表進行(略)甲方付清工程價款，詳見本合同附件。
2.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方
元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.
在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收1.工程質量驗收，詳見本合同附件《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
第八條：其他事項1.嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
2.在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。
因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
或憑本合同和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向______仲裁委員會申請仲裁;_______人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。
任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。
如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式___份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主)：____________
乙方：_________________
工作單位：_________________
電話：________________
法人代表：____________
電話：_____________________
簽約地址：_________________
簽約日期：____________
委托施工合同15
甲方：__________
乙方：__________
經雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協議： 甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的`一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍：
1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。
2、在施工用電方面，乙方負責電線、電表，施工水電費。甲方負責拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付__________元整(￥：__________元)，地圈梁灌起付叁萬元整(￥：__________元)，到__________年__________月份付__________元整(￥：__________元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過兩年付清。
三、工期
開工時間：__________年__________月__________日
完工時間：__________年__________月底(雨季前)
四、在施工中，雙方各盡其責，保質保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【委托施工合同】相關文章：
委托施工合同04-05
【精華】委托施工合同01-09
委托施工協議08-06
委托的施工協議05-14
委托施工管理合同05-21
委托項目施工協議04-09
工程施工委托協議合同08-29
小區維修工程委托施工合同05-17
施工合同05-16