- 相關推薦
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，很多場合都離不了合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家收集的包工包料施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
包工包料施工合同1
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程
2、工程裝修面積：
3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。
4、工程期限：
根據雙方協商工程期限暫定為自年月日起至年月日止，若發生不可預見或不可抗力時，工期順延。
5、合同價款：
本合同工程每平米造價為：人民幣：元，總金額：元，金額大寫：元整。
二、甲方工作
1、負責協調現場施工。
2、參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
三、乙方工作
1、施工中應嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。
2、施工人員應文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。
3、乙方必須保證施工質量，發生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權拒付人工費。
4、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
四、工期延誤
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期可順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務費，按每天人工計算。
3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。
五、工程驗收和保修
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
六、工程款支付方式：
工程總價款為：元，大寫：元。
全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預留總價工程款的%作為質量的質保金，竣工驗收后滿一年無質量問題，質量保證金全部付清，質量保證金不計利息。
七、違約責任
1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的.，應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
八、爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動力管理
1、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
2、乙方應辦理工地出入證件并支付相關費用。
3、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、其他約定事項
1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。
2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現場，如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
十二、則附
1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。
5、合同履行完畢后自動終止。
十三、附加條款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同2
合 同 書
發包方：江西敦和實業有限公司 （以下簡稱甲方）
承包方：宜春市欣業新型建材發展有限公司（以下簡稱乙方）
甲方需墻體隔斷約 平方米，以包工包料形式承包給乙方施工，為明確雙方責任和義務，依據《建筑法》、《合同法》的法律、法規，為互惠互利，誠實守信，特訂如下協議：
一、工程名稱： 原金色外灘大酒店 。
二、承包方式及工程價格：乙方貨到工地，并負責安裝價格，每平方米 元。
三、施工措施及工程做法：按圖紙施工。
四、雙方責任：乙方保證施工進度，凡是質量安全責任由乙方自行負責，甲方負責質量監督，并協助乙方工作。
五、付款方式：
六、甲方免費提供安裝所需水、電、水泥。
七、本協議一式三份，甲方兩份，乙方一份，簽字蓋章后生效，均具法律效力。
發包方： 承包方：
年 月 日
包工包料施工合同3
甲方：____________
乙方：____________
為了更好地規范市場建設，更好地按照圖紙要求標準，依照《中華人民共和國合同法》和相關的建筑法律、法規和規范，甲乙雙方本著公平合理、互惠互利、誠實守信的原則訂立如下合同：
一、工程范圍：
卷閘門、不銹鋼樓梯扶手、金屬門、圍欄施工、包工包料(雙包)
二、工程標準和質量遵照圖紙、標準圖集、工程質量驗收規范和甲方提供的'安裝書面施工技術交底卡進行施工。乙方按照施工質量驗收規范操作，不得偷工減料，工程結束后，經驗收符合質量要求，達到合格標準，兩年內出現質量問題由乙方負責維修。
(1)卷閘門用0.5mm薄板制作。
(2)樓梯扶手(鋼木扶手)用?50cm為主柱?16cm次柱，間距內空為10cm，高度為80cm(扶手為木扶手)。
(3)平臺護欄：不銹鋼制作，厚度為0.8mm，扶手管直徑為70cm，主柱管直徑為50cm，次柱管直徑為30cm，高度為1.1m。
(4)金屬門厚度為0.5cm。
(5)鋁合金窗為8.28型材，厚度為0.9mm。
三、工期：
該工程工期依據甲方與土建承包合同施工工期同步、合理安排，工期不變，按時完工。
四、工程造價與付款方式：
工程造價：(1)卷閘門每平方米單價為65元。
(2)樓梯扶手每米單價為130元。
(3)護欄扶手包括油化每米為130元。
(4)金屬門每樘單價為470元。
(5)鋁合金窗每平方米單價為140元。
付款方式：本工程結束驗收合格后，經甲乙雙方依據工程量計算的造價款。以底層一間門面房相抵該工程款，此發生的工程量造價多退少補。
五、雙方責任
甲方：(1)負責提供給乙方的工程施工圖紙和施工技術交底卡明確施工要求。
(2)協調各方關系，要求乙方保護好已安裝工程。
(3)工程結束驗收后，甲方將此門面房一間抵給乙方。
(4)乙方不得轉包和另投他人制作安排，如發現甲方將終止此合同，造成損失由乙方負責。
(5)甲方提供相關辦證手續，乙方自行辦理，費用自付。乙方：(1)嚴格按圖和施工技術交底要求施工。
(2)負責施工安全，出現安全事故由乙方自行負責。
(3)嚴格按照合同和土建施工方工期要求完工。
六、違約責任
甲、乙雙方嚴格履行自身職責，如不能履行即構成違約，支付給對方總價款10﹪的違約金。
七、本合同一式兩份，甲方兩份，乙方一份，簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同4
建設單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國民法典》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把改造工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地址：_______
3、工程范圍：
4、承包方式：包工包料。
5、承包造價：_____元(大寫：________)。
二、工程期限
根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期天。
三、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工；
四、工程價款
支付及結算本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。
五、其它約定
1：甲方承擔的安全責任、權利
(一)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程；
(二)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案；
(三)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，并按規定給予處罰；
(四)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2：乙方的責任、權利
(一)乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度；
(二)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的`人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；
(三)乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，并按規定做好防護工作；
(四)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。
六、其它未盡事宜
雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方：___________
代表人：____________
身份證號：____________
公章
日期：___________
乙方：___________
代表人：____________
身份證號：____________
日期：___________
包工包料施工合同5
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅
2、結構層次：
3、施工地點：下蜀鎮西謝村
4、建筑面積： 平方米
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業范圍及其內容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質量管理：
質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數為 天。
七、安全、文明施工：
在施工過程中，乙方施工人員所發生的安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）
八、結算價格及方式：
1、固定單價包干： 元/平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規范標準計算）
2、工程完工后，留工程造價 為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。
九、付款方式：
甲方根據工程進度付款，基礎結束付 ，主體結束付 ，粉刷結束付 ，工程竣工驗收付 ，無質量問題一年后付清。
十、現場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
>包工包料施工合同14
甲方：_________________姓名：_________________
乙方：_________________姓名：_________________
甲方將位于___________的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：_________________
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的`原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。
二、被建房屋的建筑面積為___________平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的施工承包房子主體單價為每平方米___________(大寫：_________________ 元) 元整。平方面積以滴水為界;樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵擋土墻。
三、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
簽訂日期：________________
包工包料施工合同6
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規定，經甲、乙雙方協商同意，達成協議如下：
一、工程范圍
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
二、工期要求：
1、自 年 月 日，從開工之日，樓房具備作業面后開工 個月交工。
2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的.措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負。(注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度禁止施工，工期可順延。)
三、施工質量要求：
1、鋼檁條
2、彩鋼板厚度
四、工程驗收
此工程經甲方驗收合格即視為合格。
五、合同價款與支付方式：
合同單價： /㎡，施工面積約 ㎡。合同總價款： 工程款待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。
六、其他約定： 由于任何一方的原因導致施工不能進行或不能順利進行，人為不可抗力除外，責任一方應賠償對方相應損失。
七、爭議的處理：執行本合同中發生的問題，雙方可協商解決，協商不成可訴訟至工程所在地法院。
八、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
包工包料施工合同7
甲方：_________________身份證號：_________________電話：_________________
乙方：_________________身份證號：_________________電話：_________________
甲方將位于西峽縣回車鎮老廟崗村陳溝組的自住用房的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：_________________
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的的水電費用由乙方支付，施施工人員的吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工過程程中，應注意施工安全，全全程對施工安全負完全責任任,因施工設備的原因和乙乙方人員操作失誤導致的傷傷亡事故由乙方負完全責任任。由于乙方對施工工地管管理疏忽造成的施工人員以以外第三人人身財產損害的的，乙方應對此負全部責任任。
二、施工要求
1、乙方需嚴格按照施工圖紙紙完成施工任務，不得隨意意更改，如需更改，需征得得甲方同意。
2、乙方自自本合同簽訂后開始施工，，月天)，即自按期交房房。
3、乙方在施工過程程中所需材料必須使用紅磚磚、國標鋼材、中聯水泥。
三、付款方式工程報報價：_________________每平方元，以實際際建筑面積為準。
1、地地基挖好后甲方支付乙方首首批款2萬元。包工包料料建房施工合同書甲方：_________________：_________________身份證號：_________________電話：_________________乙方：_________________身份證號：_________________電電話：_________________甲方將位于西峽縣縣回車鎮老廟崗村陳溝組的的.自住用房的建設工程經雙雙方協商承包給乙方，經雙雙方協商同意，就該建房工工程的施工承包事宜達成如如下協議：_________________
一、此次建房房的施工承包方式為乙方包包工包料。乙方負責出工建建設并自行解決建設施工所所需的所有設備、建房所用用的全部原材料，施工過程程所需的水電費用由乙方支支付，施工人員的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工過程中，應注意施工安安全，全程對施工安全負完完全責任,因施工設備的原原因和乙方人員操作失誤導導致的傷亡事故由乙方負完完全責任。由于乙方對施工工工地管理疏忽造成的施工工人員以外第三人人身財產產損害的，乙方應對此負全全部責任。
二、施工要求求
1、乙方需嚴格按照施施工圖紙完成施工任務，不不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始始施工，月天)，即自按按期交房。
3、乙方在施施工過程中所需材料必須使使用紅磚、國標鋼材、中聯聯水泥。
三、付款方式工程報價：_________________每平方元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付付乙方首批款2萬元。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
包工包料施工合同8
甲方：______________聯系電話：______________
乙方：______________聯系電話：______________
為確保工程按時按質竣工驗收，明確雙方各自義務，現將油漆工承包給乙方，特訂立如下合同：
一、承包方法：
承包方式：雙包，即包工包料。工作量：承包價格：______________
二、工程進度：
按照甲方的要求進度，自______________年______________月______________日至______________年______________月______________日止，乙方必須按合同進度按時完成，乙方如不能完成，甲方有權采取罰款進行制約。
三、工程質量：
必須保證施工質量符合設計要求、現場管理人員要求，盡量做到使客戶滿意。
四、安全：
必須保證施工安全，杜絕大小事故的'發生，禁止工作期間及中午飲酒，安全帽有乙方自備，但乙方必須購置符合國家安監合格安全帽。乙方和其職工要簽訂安全協議，分項工程要有安全交底。乙方必須服從現場安全管理，發現隱患及時匯報。所有施工中的一切安全由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
五、付款方式：
略
六、此合同一式兩份，雙方簽字有效，各持一份為憑，并作為雙方當事人法律依據。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________年______________月______________日
包工包料施工合同9
發包單位(甲方)：_________________
承包人：(乙方)：_________________
根據中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條、工程概況
1.1、工程名稱：_________________
1.2、工程地點：__________________________________
1.3、工程內容：
含如下內容：地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
1.4、工程總價：________按下室占地面積_______元(此價格含不可考慮的`因素，沒有任何價格調差)。
1.5、工期：
第二條、合同使用標準和法律
2.1、合同使用標準：______________
2.2、適用法律：中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例
第三條、甲方工作
3.1、公布工地各項管理制度，對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。
3.2、按照合同條款按時按量支付工程款。
3.3、如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規定的施工任務，或發生重大失誤導致工程停工，甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的，由乙方負責賠償。
3.4、負責加強安全管理、完善安全規章制度，做好安全設防。
3.5、對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的，甲方有權另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權終止協議；中途退場的，甲方有權不付任何工資費用。
第四條、乙方工作
4.1、乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作，至該工作內容全部完成為止。
4.2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。
4.3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權終止合同，并按完成的50%結算。
4.4、乙方進場后，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權中止乙方的合作。
第五條、工程款
工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據。
第六條、合同的生效與終止
合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第七條、合同份數
甲乙雙方各執2份。
第八條、合同款未盡事宜，經雙方協商后，用補充協議補充或協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工合同10
發包人：
承包人： （以下簡稱甲方） （以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方友好協商，相互了解，本著平等互利、自愿承擔一切風險的原則下，甲方將 工程項目為基礎以包工包料方式承包給乙方，具體協議如下，希雙方自覺遵守，不得違約。
一、工程名稱：
____________
二、工程地點：
____________________
三、乙方所承包內容
采用綜合單價以包工包料方式包干。建筑面積 元/m2（大寫： m2）人民幣計算（建筑面積計算規則以工程綜合驗收合格后房管局測繪的面積為準）。
四、開工日期：
年 月 日
竣工日期： 年 月 日
五、承包范圍：
工程施工圖及設計圖說明，圖紙會審紀要及設計變更，甲方以包工包料發放給乙方，乙方在施工過程如有圖紙改動，必須要求設計方和甲方同意更改。乙方承包內容所含圖紙里面的內容有：基礎開挖、地梁開挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、鋼筋、外墻漆、窗、室內廚廁防水、房頂防水、樓梯扶手、外墻保溫、室內抹灰和地皮墊層及各種輔助性材料，以室內清水房交工。（乙方不含圖紙里面有的內容：消防、油漆、防瓷和室內涂料、水電安裝、門，室內裝修及地板磚、樓梯梯步在磚、吊頂裝修、廚廁裝修及廚廁瓷磚、化糞池、玻璃幕墻、玻璃門、玻璃雨棚不由乙方施工負責，一切由甲方自行負責施工）。
六、甲方內容
1、甲方提供圖紙、水電的來源處。
2、監理方的人員由甲方提供；
3、乙方需要各種手續，甲方必須配合提供。
4、如有更改、變動，所產生的`勞務費用和材料費用都由乙方負責。
七、乙方負責內容
1、在該工程中所有的稅收、報建費由乙方負責。
2、水電預埋和防雷預埋，預埋管和防雷的材料由乙方負責。
3、乙方不負責水電安裝，只負責預埋。
4、乙方負責窗子安裝，材料以圖為準。
八、付款方式
1、乙方進場后地梁起，甲方支付乙方工程款20萬元。
2、主體封面，甲方支付乙方工程款60萬元。
4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60萬元。
5、綜合驗收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。
6、其余2%作為保修金，在一年之內付清。
九、質量要求
1、嚴格按照施工圖施工，執行《建筑工程施工質量驗收規定》做好施工放線工作、材料計劃，自檢及專用表格填寫，達到竣工驗收合格。
2、變更單等設計文件及規范要求，精化組織施工，加強現場這理及人員的技術管理工作，確保工程達到優質工程。經建設方、監理、項目部，甲方進行建筑規范驗收。
十、安全文明施工
1、乙方對承包項目的安全施工負責，嚴格執行國家、地方的政策、法規、規范、標準和制度、不得違章指揮，嚴格執行安全技術交底，必須讓進場人員進行安全教育；三級教育，班前班后安全活動。
2、在施工過程中，安全事故責任及處理由甲乙雙方共同調解處理，不得以任何理由推卸責任。
本協議未盡事宜，甲乙雙方負責人友好協商解決，協商不成的依法向所在地致人民法院起訴。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，具有同等的法律效力。
甲方簽字：
年 月 日
乙方簽字：
年 月 日
包工包料施工合同11
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中國國家建筑條例》與其他相關法律法規的規定，雙方甲、乙經過友好協商后達成如下協議：
一、工程范圍
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
二、工期要求：
1、自 年 月 日，從開工之日，樓房具備作業面后開工 個月交工。
2、承包方須按照甲方所提供的設計要求進行施工進度的安排，并且必須無條件地服從管理，不能以任何理由拖延工期。如果由于各種原因導致工期需要延長或者暫停施工，承包方必須經過甲方的同意方可進行。
3、承包方應當采取充分措施，確保按時、按質、按量完成合同約定的工作內容。如果未能如期完成工程，承包方應自行承擔由此產生的直接或間接后果。(注：施工過程中遇到陰雨天氣可以順延工期，當溫度低于5℃時禁止施工，工期可相應順延)。
三、施工質量要求：
四、工程驗收
此工程經甲方驗收合格即視為合格。
五、合同價款與支付方式：
合同單價：每平方米建筑面積約所需施工面積。合同總價款為：待工程竣工后，甲方驗收合格后一次性支付的總金額工程款。
六、其他約定：若因任何一方的原因導致施工無法進行或進展不順利（除非是人為不可抗力情況），責任方應當賠償對方所遭受的相應損失。
七、爭議的解決：雙方對于本合同中出現的問題，應積極尋求協商解決的'途徑。如在協商過程中無法達成一致意見，雙方可選擇向工程所在地法院提起訴訟，以得到公正和合理的裁決。
八、經甲方和乙方共同協商一致并簽字蓋章后，本合同正式生效。本合同一式兩份，甲方保留一份，乙方保留一份，雙方具有同等法律效力的文件。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工合同12
甲方：________________乙方：________________
在工程開工后按合同造價先期預付一部分，主體完工后預付一部分，總體竣工驗收合格后剩余款項一次性付清。
乙方不能因為各種原因拖延甲方建房時間，如因乙方原因造成工期延誤的，沒拖一天，減少工錢元。乙方必須按照安全規范和技術要求采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設施的原因和乙方人員操作的失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。
乙方對施工工地管理疏忽造成的`施工人以及第三人身傷亡及財產損害的，乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷事故的一切事故，一切由乙方負全部責任，甲方不負擔任何責任和費用。乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機，振動器等施工機械。甲方發現乙方在施工過程中偷工減料。
工作不負責任，影響房屋質量的行為時，有權要求乙方停工或整改。
甲方：________________乙方：________________總負責人：________________包人：________________
甲方(簽字) ________________乙方(簽字)______________ _____年__月_____日
包工包料施工合同13
甲 方：
乙 方：
甲方將“ 杭政儲出【20xx】9號地塊商品住宅 ” 防水工程發包給乙方施工，根據《中華人民共和國建筑法》 、《中華人民共和國合同法》甲方與發包方簽訂的《建設工程施工合同》以及相關工程補充協議和經濟文件的約定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協議：
第一條 工程概況
1、承包范圍：包工包料
2、防水工程報價
地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按 18 元/㎡。 地下室側板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按 18 元/㎡。 屋面及衛生間防水具體施工方案及價格由甲乙雙方另行協商。
以上防水工程完工驗收合格后，工程量按以實際完成的平方數為準，工程總價以實際完成的平方數×單價。
第二條 甲方工作責任
2.1開工前，甲方向乙方提供原設計圖紙、變更通知及發包方要求說明，并向乙方作現場交底;基層要平整、干凈、牢固、無空鼓、無松動、不得有起砂、開裂等缺陷，符合防水施工規范要求;清除影響施工的障礙物。
2.2 合同簽訂后，甲方做好施工組織設計，各分部門分項開工前要有具體的施工方案、方法、質量保證措施和技術交底工作。
2.3 甲方向乙方免費提供施工用水、電源、垂直運輸機械，以及乙方施工管理人員住宿場所等，并說明使用注意事項。
2.4 甲方協助乙方做好現場成品的保護、防盜等工作。
2.5 甲方負責該防水工程項目的質量、安全、進度、文明施工和技術的檢查和監督，組織工程質量的'檢查、驗收。
2.7 甲方對乙方交接的防水層成品有保護的責任。
第三條 乙方工作責任
3.1 嚴格執行施工規范、工地安全規程、防火安全規定，按圖紙或雙方協定方案施工，參加驗收。
3.2工程完工未移交甲方前，負責對現場成品進行保護。
3.3施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.4乙方負責提供產品出廠檢驗報告、出廠合格證、現場抽樣檢驗報告、產品施工工藝并按時提供給甲方。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
4.1本工程按施工圖紙或雙方協定方案、做法說明、設計變更及國家制度的施工規范組織施工、驗收。
4.2采用合格的防水材料，進場施工。
第五條 關于工程款支付的約定
5.1 防水工程施工完畢、防水工程驗收合格后15天內，甲方將工程款付至工程總造價_80_%(除 5 %做質量保證金外)，其余款甲方在兩個月內需全部付清給乙方。
5.2 保修期滿甲方在一個星期內將保修金一次性支付給乙方。
第六條 工程保修
6.1工程質量保修期為三個月，質量保修期從該分項工程實際驗收合格之日算起。甲方扣除相應保修金時給乙方辦理保修金欠條，保修期滿甲方將保修金本金付還乙方。
6.2保修范圍：材料老化、搭接開裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。
6.3屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到保修通知之日后3個工作日內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人修理，保修費從質量保修金內扣除。
第七條 違約責任
7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有權停止施工，所造成的工期延誤由甲方負責。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方承擔。
7.2方必須確保工程工期和施工質量及防水工程順利進行。如果基層達不到防水施工規范要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負責補給乙方。
7.3乙方在施工過程中，嚴格按圖紙或按雙方協定方案及甲方技術交底施工達到保質保量。
7.4方在施工中，甲方注意對成品進行保護，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經甲乙雙方確認，由甲方負責處理。需要返工的由甲方負責費用。
八條 爭議糾紛
8.1合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。
8.2 未盡事宜，雙方共同協商，補充協議與本合同同具法律效力。
8.3本合同的執行中發生爭議，當事人不愿通過協商時，應向甲方所在的人民法院起訴。
第十條 本合同一式貳份，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同項目工程
竣工驗收合格，保修期滿甲方付清乙方保修金，該合同全失效。
甲 方：乙方：
年月日：
包工包料施工合同14
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
一、工程項目：裝修工程。
二、承包方式為包工。
工程預算總金額(不含稅金)大寫:______，(小寫：______￥元)
三、甲方要求增加或更改工程設計，須與乙方協商實行，由此導致延長工期的，由甲方承擔責任。
四、乙方應于______年______月______日進行施工，______年______月______日前完成，否則每逾期一天，乙方應按工程總造價的`千分之一計付違約金，違約金可在工程費用內相扣減。
五、甲方經過審定施工方案(圖紙)后簽名蓋章確認。施工應按圖施工。施工現場實際尺寸與圖紙不相符時，應通知甲方協商修改后，蓋章確認方可施工。
六、甲方要求更改工程設計應書面通知乙方協商實行，雙方協商所更改的設計，對乙方的工時及材料所造成的損失進行評估確認補償。施工當中業主要求增加項目的由雙方當時確認報價。
七、隱敝工程量應甲乙雙方派出代表進行現場度量,應提前2天通知甲方而在需隱敝前時甲方代表還未到現場,乙方有權自行隱敝并按乙方提供的工程量進行結算。甲乙雙方代表現場度量隱敝工程量后但甲方代表不簽字確認時乙方保存甲方代表手寫工程量數據以此為據進行結算.
八、乙方應在本工程項目完成后五天內，通知甲方并與其共同驗收，雙方應在甲方收到乙方驗收通知之日起5天內共同驗收完畢，雙方應在驗收文件上簽章確認。甲方如在收到乙方通知五天內不與乙方共同驗收或入住、使用，則視為甲方默認工程質量符合要求。
九、本工程施工期間，如遇不可抗力，則施工期限中斷，在消除不可抗力因素后，施工期限恢復計算。
十、本工程質量保修期為叁年，自雙方驗收之日起計算(注：若甲方人為損壞由甲方自行負責)。
十一、該工程結算：按現場實際已做展開工程量結算,單價___面積___
十二、付款方式:進場前預付工程款的40%.第二次預付工程款的30%.面漆完工預付工程款的20%.余款5%工程驗收合格10天內一次性付清。另留5%作為質保金，到期后甲方應按規定退還質保金。
十三、若乙方因違反施工規范，安全操作規范，防火法規，環保規定和雙方其它約定，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
十四、本合同的其他附頁甲乙雙方簽名后生效。
十五、本合同一式兩份，自甲乙雙方簽名后生效。
甲方：
乙方：
代表人：
法人代表：
代理人：
代理人：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真;
傳真：
帳號：
日期：______年______月______日
日期：______年______月______日
包工包料施工合同15
包方（甲方）：______________
承包方（乙方）：______________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
一、工程項目：裝修工程。
二、承包方式為包工。工程預算總金額（不含稅金）大寫：_______，（小寫：￥_______元）
三、甲方要求增加或更改工程設計，須與乙方協商實行，由此導致延長工期的，由甲方承擔責任。
四、乙方應于_______年_______月_______日進行施工，_______年_______月_______日前完成，否則每逾期一天，乙方應按工程總造價的`千分之一計付違約金，違約金可在工程費用內相扣減。
五、甲方經過審定施工方案（圖紙）后簽名蓋章確認。施工應按圖施工。施工現場實際尺寸與圖紙不相符時，應通知甲方協商修改后，蓋章確認方可施工。
六、甲方要求更改工程設計應書面通知乙方協商實行，雙方協商所更改的設計，對乙方的工時及材料所造成的損失進行評估確認補償。施工當中業主要求增加項目的由雙方當時確認報價。
七、隱敝工程量應甲乙雙方派出代表進行現場度量，應提前2天通知甲方而在需隱敝前時甲方代表還未到現場，乙方有權自行隱敝并按乙方提供的工程量進行結算。甲乙雙方代表現場度量隱敝工程量后但甲方代表不簽字確認時乙方保存甲方代表手寫工程量數據以此為據進行結算。
八、乙方應在本工程項目完成后五天內，通知甲方并與其共同驗收，雙方應在甲方收到乙方驗收通知之日起5天內共同驗收完畢，雙方應在驗收文件上簽章確認。甲方如在收到乙方通知五天內不與乙方共同驗收或入住、使用，則視為甲方默認工程質量符合要求。
九、本工程施工期間，如遇不可抗力，則施工期限中斷，在消除不可抗力因素后，施工期限恢復計算。
十、本工程質量保修期為叁年，自雙方驗收之日起計算（注：若甲方人為損壞由甲方自行負責）。
十一、該工程結算：按現場實際已做展開工程量結算，單價___面積___
十二、付款方式：進場前預付工程款的40%。第二次預付工程款的30%。面漆完工預付工程款的20%。余款5%工程驗收合格10天內一次性付清。另留5%作為質保金，到期后甲方應按規定退還質保金。
十三、若乙方因違反施工規范，安全操作規范，防火法規，環保規定和雙方其它約定，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
十四、本合同的其他附頁甲乙雙方簽名后生效。
十五、本合同一式兩份，自甲乙雙方簽名后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【包工包料施工合同】相關文章：
包工包料施工合同06-02
包工包料建房施工合同02-28
包工包料施工合同書03-06
商品住宅包工包料施工合同05-04
房屋包工包料裝修合同05-19
個人包工包料裝修合同05-15
個人房屋裝修包工包料合同11-10
包工包料裝修合同范本04-09
施工的合同06-14