- 相關推薦
在當今不斷發展的世界,合同出現的次數越來越多,它可以保護民事法律關系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》和建設部《建設安裝工程承包合同條例》,經甲乙雙商定,甲方將原陽縣城關鎮振華學校餐廳宿舍工程總承包給乙方。具體承包內容如下:
一、工程概況:
工程名稱:原陽縣城關鎮振華學校餐廳、宿舍工程
工程地點:原陽縣城關鎮振華學校院內
工程內容:土建、安裝
二、工程承包范圍、質量標準、合同價款、工期:
承包范圍:圖紙包括的土建、安裝內容,其中圖紙中保溫工程不包括。
質量標準:合格
合同價款:單平方造價為850元每平方米。
本合同價款不包括稅金及一切相關手續、管理等費用。
工期:4個月(120天)
三、合同履行條款
甲方責任與義務:
1、開工前施工現場具備三通一平條件,并提供地質及地下管線資料。
2、施工場地及公共道路暢通的一切問題,均由甲方承擔并承擔相應責任。
3、施工期間所需一切手續、證件、批件等均由甲方辦理并承擔一切費用及責任。
4、施工水準點及座標控制點由甲方現場指定并出據書面通知。
5、施工期間一切外因干擾,均由甲方承擔諧調責任,嚴重影響工程施工,造成損失的由甲方給予乙方相應補嘗。
6、按合同約定及時拔付工程款。
乙方責任與義務:
1、開工后積極組織人員,機械設備進場。
2、配備合格施工、技術、管理人員。
3、嚴格控制施工質量,所用一切建筑材料禁用偽劣產品,必須經監理檢查方可使用。
4、確保按合同工期完成施工任務。
5、施工期間,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承擔全部責任。
四、工程款(進度款)支付
按形象進度支付,合同簽訂后,機械設備進場支付總款的.20%;基礎施工結束后支付總款的10%;一層主體結束,支付總工程款的15%;二層主體結束,支付總款的15%;三層主體結束,支付總款的10%;四層主體結束,支付總款的10%;粉刷結束,支付總款的10%;門窗安裝結束,付總款的5%;余款工程后1年內一次付清。
五、工程變更,變更增加費用,由甲方出資另行增加。
六、其它
未盡事宜,雙方協商解決。以上合同,甲乙雙方均認為合理、合法同意執行,雙方簽訂后,即產生法律效力,本合同一式兩份,甲乙雙方各持1份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同2
發包方(甲方):______
承包方(乙方):______
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:包工包料
1.5工期:本工程自___年___月___日開工,于___年___月___日竣工。
1.6合同單價______
第二條甲方工作
2.1向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場地等,電安裝電表據實結算。
2.2指派為甲方住工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方住工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的'關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.7工程竣工后甲方只要進住后,乙方不負責此工程的設施保護,由甲方負責。
第四條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接收驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。不超過一星期(7天)。由乙方承擔工程的所有實驗檢測。
第六條關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用
(1)單價固定價格
(2)固定價格%包干風險系數計算。包干奉獻包括內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料移送,其余5%的作為質保金。壹年內無生產質量問題并服務周到及時予以付清。
第七條關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定
8.1應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。在施工過程中如發生安全事故,甲方概不負責由乙方全部承擔。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
8.3違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
9.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向當地人民法院起訴。
第十條其他約定
10.1乙方按照圖紙和規范進行施工。施工過程中的不明確問題,乙方需向甲方、圖紙設計單位和甲方上級單位主動咨詢。
10.2甲方、乙方要主動配合,乙方要接收工程甲方(監督員)的監督。乙方材料進入施工場地和工程各個分目工程錢檢驗規格、型號、是否符合要求,并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個分目施工前,需要由甲方或監理現場驗收,并對上道工序質量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進行下道工序施工,否則因返工形成的所有費用由乙方承擔。
10.3施工過程中乙方遇到一切地方關系、(各種干擾由甲乙雙方共同協商解決)。
10.4工程竣工后審計時,以實際平方數乘中標單價結算。
10.5裝修改造工程保修期1年,在1年內若出現質量問題由乙方負責免費維修。
第十一條附則
11.1本工程需要進行保修時,應另定協議。
11.2本合同正本兩份,雙方各執一份,副本甲方乙方執。
11.3本合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同3
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的'要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的_______%;
3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同4
建設單位:
施工單位:
合同造價:
合同編號:
建設單位:(簡稱甲方)
施工單位:(簡稱乙方)
甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》
規定,結合本工程的實際情況,為了明確工程項目以及雙方責任,本著相互協作,確保
施工項目順利完成的'原則。經過甲乙雙方協商簽訂本合同。
第一條:工程地點:
第二條:工程內容:(具體見施工預算)。
第三條:承包方式:包工包料包質量。
第四條:工程總造價:
第五條:付款方式
1、工程完成驗收合格后,甲方支付給乙方全部工程款。
第六條:合同工期
一、雙方商定總工期天。
開工日期:年月__日__竣工日期:__年__月__日
二、如遇下列情況,經甲方代表同意后,工期可以順延。
1、工程量變化和設計變更。
2、非乙方的原因超過4小時以上停水停電時。
3、不可抗力(如地震、臺風、火災、雨災等)。
三、由甲方責任造成的工期延誤,甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增
加費用,相應順延工期。
四、乙方如無正當理由不得拖延工期。
第七條:工程質量要求:按設計規范要求,質量達到合格標準。
第八條:材料設備:材料采用國家標準合格產品。
第九條:工程施工前后雙方的工作和有關責任。
一、甲方:
1、負責解決施工場地的用水用電,保證乙方在施工期間的需求。
2、負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作。
3、組織工程竣工驗收工作。
二、乙方:
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。
2、做好施工安全工作,否則,發生安全事故,由乙方負全責。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。
4、參加工程竣工驗收工作。
第十條:工程完工后,質量保修年。
第十一條:合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效,至辦完工程驗收交接和竣工結算后,其條款即告終止。
第十二條:本合同一式四份,其中:甲乙雙方各兩份,均具有同等法律效力。
甲方蓋章:乙方蓋章:
法人代表(簽字):__法人代表(簽字):
年月__日__年__月日
建筑工程施工合同5
發包方(以下簡稱甲方):_____________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:_____________________
(二)工程地點:_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為:______________元整
五、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》(_______,《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設工程計價辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的`工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的_______%,工程保修金留結算總價的_______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
代表人:___________________
代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同6
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關法律、法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協商一致,特訂立本協議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術要求:
四、工程造價:本工程預算價為xx萬元。
五、承包方式:包工包料。
六、結算方式:本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為xx,工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式:工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期:工期總日歷天數為xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識,做好現場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的'施工資質,經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為xx個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內,乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):法定代表人(簽字):
乙方(蓋章):法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同7
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方新鄉市平原新區東合角村道工程(總長度1。4公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負責施工。
二、承包費用:_________________元/㎡
三、支付方式:施工隊進場預付_________________元,5天后再付_________________元,經驗收合格后付_________________元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:_________________乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的.圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責,與甲方無任何關系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責。
5、保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
建筑工程施工合同8
發包方(以下簡稱甲方): 承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協商一致,特訂立本協議。
一、工程名稱:xxx。
二、工程地點:xxx。
三、工程施工范圍及技術要求:
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:
本工程預算價為xx萬元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式:
包工包料。
六、結算方式:
本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的`90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期:
工期總日歷天數為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求:
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識,做好現場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項:
1、乙方必須具備相應的施工資質,經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內,乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:施工圖紙及工程預算書
甲 方(蓋章): 乙 方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同9
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程范圍:
三、合同工期:
本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災害除外。
四、質量標準:
達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。
五、合同價款:
本工程采用總價包干形式即包工包料的.固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整(¥: 元)。
六、工程款的結算及支付:
本協議所涉及工程款的支付:采用無預付款方式,承包人按照本協議要求完成施工任務后,向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可,并通
過相關程序審批后,由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。
七、各方權利和義務:
(一)發包人
1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審,并由設計人員交待技術參數及標準。
3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
(二)承包人
1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中(含招投標)屬于承包人辦理的各項手續,并承擔其稅費。
2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質量,按合同規定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發包人概不負責。
5、工程完工后,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應按技術規范要求施工,隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協議時,承包人以現金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質量要求:
參照主體工程合同條款執行。
九、違約責任:
參照主體工程合同條款執行。
十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書,與本協議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發包人、承包人各執二份,公證人面軍執一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經合同方共同協商解決。
發包人簽章:(公章)
承包人:(公章)
年 月 日
年 月 日
建筑工程施工合同10
發包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的.洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
建筑工程施工合同11
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料,但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元。可見,被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。即被答辯人的.該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)20xx年5月11日的協議合同中約定:_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同12
發包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱:_____________
2、工程地點:_____________
3、承包范圍:_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
4、承包方式:_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期:_________________天。(按甲方通知進場施工當天計,即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質量:_________________按圖紙保質保量施工、符合環保要求、并達到合格等級,。
7、合同工程價款(人民幣大寫):________________
二、甲方工作
1、開工前,向乙方進行作法說明和現場交接交底,交出可施工現場。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行,辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
4、協調辦理有關的手續,解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
5、如需要拆改建筑物結構或設備管線,負責辦理相應手續,協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現場交接,擬定施工方案和進度計劃,按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行,組織施工,保質、保量、按期施工,解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄,編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
7、進場前辦妥施工人員的工地出入證,接受施工安全教育。
8、進場人員必須備齊證件,隨時接受甲方及有關人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施,施工安全乙方負責,甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
四、關于工期的約定
1、因一方責任,影響工期,一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不能順延。
3、因甲方逾期付款,逾期交場地,影響工期,工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
五、關于工程質量及驗收的.約定
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準,本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在征得甲方同意后可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三天內組織驗收,驗收合格后辦理驗收、移交手續。
六、關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
2、在預算項目內有發生施工完成才結算,沒有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式:_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后,甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管布線完工,甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場,甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過驗收,在雙方確定結算后天內,甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發生的在預算項目之外的工程項目,均需雙方商定并辦理簽認確定手續,才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
七、有關材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場,如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議,可進行檢驗。
八、有關安全生產和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
2、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份,雙方各執二份,具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日
建筑工程施工合同13
發 包 人:(以下簡稱甲方)
承 包 人:(以下簡稱乙方)
說明:本合同根據廣東省建設廳推行的《廣東省建設工程標準施工合同》編制而成,作為發包人和承包人的合同簽訂的版本,合同條款須根據招標文件的要求及承包人的投標文件內容適當調整補充;
第一部份 協議書
一、工程概況
工程名稱:***拘留所遷建工程
工程地點:***石鼔鎮原知青場
工程規模及內容:辦公樓4層,監房2層,高度16.5米,總建筑面積6849.22平方米
結構形式: 框架
工程立項、規劃批準文件號:高發改審函【20xx】16號
資金來源:爭取上級支持,不足部分由地方財政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數:235天。
擬從 20xx 年 12 月 30 日開始施工,至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成
四、質量標準
工程質量標準:要求達到國家建設工程質量驗收標準 (GB50300-20xx)合格以上。
五、合同價款
合同總價(大寫): ** ;(小寫): 7 元。
項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的'定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實施、完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
訂立合同時間:年月日
訂立合同地點: ***公安局會議室 合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于 即時 生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同14
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關事項,雙方協商達成如下協議:
一、工程內容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經協商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
三、甲方責任
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關系。
4、在施工過程中如出現阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責任
1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的'承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結構圖由于涉及專利技術不予提供。
五、撥款方式
乙方進行,撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
____年____月____日
建筑工程施工合同15
發包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的'成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑裝飾工程施工合同04-07
建筑工程施工合同06-13
(優)建筑工程施工合同07-12
建筑工程施工合同【精】06-25
建筑工程施工合同(薦)07-05
【精】建筑工程施工合同06-18
建筑工程施工合同【薦】06-23
【熱門】建筑工程施工合同06-23
(必備)建筑工程施工合同07-15
建筑工程施工合同[熱門]07-12