- 相關推薦
隨著法律觀念的日漸普及，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程施工合同 篇1
第一條 本合同雙方當事人：
出租方：_________(以下簡稱甲方)
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
承租方：_________(以下簡稱乙方)
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。
第一條 本合同雙方當事人：
出租方：_________(以下簡稱甲方)地址：_________電話：_________法定代表人：_________
承租方：_________(以下簡稱乙方)地址：_________電話：_________法定代表人：_________
甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。根據國家、省、市有關集體建設用地流轉管理的規定，雙方本著平等、自愿、誠實、守信的原則，訂立本合同。
第二條 甲方依據本合同出租土地的使用權，土地所有權屬_________，地下資源、埋藏物和公用設施均不在土地使用權出租范圍。
第三條 乙方在承租土地使用權范圍內所進行的利用土地的各項行為，均應遵守中華人民共和國法律、法規及有關規定，不得損害社會公共利益。
第四條 甲方出租給乙方的地塊位于_________，出租的土地使用權面積為_________平方米。地塊位置及四至范圍詳見附圖。
第五條 本合同項下的租賃地塊，按照規劃批準的用途為_________用地。
第六條 本合同項下的土地使用權租賃期限_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
甲方應于_________年_________月_________日前將本合同項下的土地提供給乙方。
第七條 該地塊的土地使用權租金以土地面積計算，租金標準為每平方米每年_________元幣，該地塊的年租金總額為_________元幣(大寫：_________)。
第八條 雙方同意采用以_________年為周期一次性支付租金的形式，每期一次性支付租金的總額為_________元幣(大寫：_________元幣)。從第二期起，每期租金的增幅為上期租金總額的_________%(大寫：百分之_________)。
第九條 乙方同意在本合同簽訂之日起10日內以現金或現金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的時間為履行周期租賃時間的第一個月內。
第十條 如果乙方不能按時支付應付款項，逾期2個月內(含2個月)，應按每期繳納租金的_________%(大寫：百分之 _________)向甲方支付違約金。逾期超過兩個月仍未按合同規定繳齊應付的款項，甲方有權解除合同，并可向乙方索賠因此遭受的實際經濟損失。
第十一條 乙方擅自改變土地用途的，甲方有權解除合同并可無償收回土地使用權，所收取的租金不予退還。
第十二條 如甲方不能按時將本合同項下的.土地交給乙方使用，應按收繳租金的_________%(大寫：百分之_________)向乙方支付違約金。逾期超過兩個月的，乙方有權解除合同，并可向甲方索賠因此遭受的實際經濟損失。
第十三條 在合同簽訂后 ____ 日內，雙方應按規定辦理有關土地登記手續。
第十四條 乙方將本合同項下的土地使用權轉租時，須征得甲方同意，并按規定辦理有關手續。
第十五條 乙方如需改變本合同第五條規定的土地用途，須取得甲方和土地、規劃行政主管部門的同意，并且經原批準用地的市、縣批準，并依照有關規定補簽或重新簽訂土地使用權租賃合同，并辦理租賃土地使用權變更登記手續。
第十六條 本合同規定的租賃年限屆滿，乙方應在期滿后30天內，交回土地他項權證，并辦理租賃土地使用權注銷登記手續。乙方如需繼續承租該土地使用權，須最遲在期滿之日前3個月向甲方提交續期申請書，除該土地使用權被依法征收或收回外，在同等條件下，乙方有優先續期權，并在確定新的土地使用權出租年限、租金標準及其他條件后，雙方補簽或重新簽訂出租合同，并按規定重新辦理有關土地登記手續。
第十七條 任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤或不能履行合同義務的，可不承擔責任，但必須采取一切必要的補救措施以減少損失并及時書面告知對方。
第十八條 本合同自雙方簽字及蓋章(畫押)之日起生效。
第十九條 本合同和附件共_________頁，以中文書寫為準。
第二十條 本合同在中華人民共和國廣東省_________市(縣、區)簽訂。
第二十一條 本合同訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護和調整。
第二十二條 因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，可向①_________仲裁委員會申請仲裁②_________提起訴訟。
第二十三條 本合同未盡事宜，可由雙方另行協商簽訂補充協議。補充協議經雙方簽字蓋章確認后與本合同具有同等法律效力。并送當地土地行政主管部門留存。
第二十四條 本合同一式陸份，其中：甲乙雙方各貳份;貳份由_________市(縣、區)土地行政主管部門留存。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
電話(手機)：_________
電話(手機)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
工程施工合同 篇2
裝飾合同號：________
甲方：________
乙方（施工責任方）：________
甲方承建之工程，現委托乙方采�。ā魽、包工□B、包工包料）、機具、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，雙方共同遵守執行。
第一條：工程內容
一、工程地點：_____________；
二、開工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，總工期：____日；
三、分部分項工程工種類別：____；
四、工程質量標準：____；
五、乙方承包圍：____；
第二條：組織領導
一、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必須確保進場人員的技術素質，特種工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
三、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建設單位代表或建設監理單位代表聯系和溝通，只要與本工程有關的事宜，必須向甲方項目經理匯報與協商。除甲方高層領導特批外，否則，給公司造成負面影響的處以1000元—5000元的罰款。
五、乙方向工人發放生活費或工資，必須在本公司的項目經理監督下進行。每個分部分項工程必須有工人的花名冊，工人領取生活費或工資要在花名冊上簽字認可，并花名冊交項目經理保管并存檔。
第三條：雙方職責
一、甲方責任：
1、負責工地現場工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督和管理。
2、負責安排乙方工程量及現場進度、審核完成工程量，申報預決算，申請劃撥工程款。
3、負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工程聯系并申報文件資料。
二、乙方責任：
1、嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到（□A、合格□B、優良）以上等級。
2、強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行違章施工，嚴格杜絕火災及其他安全事故的發生。否則，由乙方承擔由此產生的全部責任。乙方進入施工現場必須檢查各安全設施的'安全狀態，如發現不安全因素及時向甲方書面提出，乙方在安全設施不安全狀態下，有權拒絕施工，如遇到突發性事件或不可抗力因素造成的事故，原則上由乙方負責，乙方經費困難可與甲方協商申請適當補助。
3、乙方工人進入施工現場必須佩帶安全帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完場清。未經許可，施工現場嚴禁住人和帶兒童入內，飲食做飯，大小便，乙方工人所使用的交通工具不得進入施工現場，應在指定位置停放，違者甲方有權重罰。乙方有義務保持宿舍內的衛生和清潔，宿舍內禁止留宿他人。
4、乙方絕對服從甲方工程進度安排，班組長每天必須在施工現場，未經項目經理同意不得擅自離開。
5、必須保證有充足的施工人員及技術力量，施工人員數量穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6、具體施工作業中必須配備所需安全標準牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施，并且必須符合國家裝飾裝修施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成的一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方全部承擔。
7、乙方施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反情節嚴重者或嚴重影響甲方及公司聲譽者，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生的一切法律后果均由乙方自行負責。
8、該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起的訴訟、控告、索賠責任及可能發生的相關費用。
9、乙方不得將依據本協議書取得該分部分項工程進行轉包，否則甲方有權立即收回該工程項目并追究相關責任。
10、乙方必須提前二日向甲方項目部申報材料，并且必須在材料申報單上簽字負責，常規材料申報量不得大于實際用量的10%，非常規材料申報量不得大于實際用量的5%（含合理損耗）。特別是非常規材料若大于合理損耗多余部分由乙方支付相關采購成本，材料申報單上必須有該工程項目經理簽字認可，方可執行�，F場領料必須有乙方簽字認可，其他集體或個人無權領料。
11、乙方在施工過程直到驗收交工前，必須采取有效的半成品或成品保護措施，若無故或惡意損壞成品或半成品，處以該成品或半成品工程造價的三倍對乙方進行處罰。
12、工地內廢舊物資回收歸本公司所有，未經甲方項目經理許可，乙方不得私自回收和出售，一旦發現處以該廢舊物資價值5—10倍的罰款。并對發現人或舉報人給予獎勵。
13、乙方施工質量達不到約定標準，必須無條件進行返工和修正，乙方必須對所返工部分的主輔材進行賠償，對于返工造成的損失和負面影響，甲方有權對乙方處以500元—10000元的罰款。
14、施工現場工人之間打架斗毆、工種之間打架斗毆，甲方項目經理有權對乙方重罰。若工地出現盜竊事件，經公司訪查落實，對舉報人本公司給予盜竊物質價值相等經濟獎勵。情節嚴重者，甲方有權交給司法部門處理。
15、乙方在所指定的工程完工后，應向甲方及時上報該分部分項工程的施工總結，并積極配合甲方或第三方對施工質量進行驗收。
第四條：工程質量及驗收標準
乙方所施工的工程質量必須達到國家或專業質量檢驗部門質量評定（□A、合格□B、優良）標準等級以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作規程施工，導致工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方有權責令乙方立即停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
第五條：工期約定
乙方必須嚴格按照甲方現場安排的季度、月、度及周施工計劃所要求的時間或期限，如期或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按（□A、結算總價‰□B、元）向甲方支付罰金。
第六條：付款方式
一、乙方進入施工現場必須大于天后，甲方按乙方所完成的實際施工進度，每月日，日，日，按借款方式領取生活費（或材料備用金），借款總額不得大于預算人工工費或預算工程款的﹪；根據甲方與業主結算工程款的情況，到甲方帳戶后三天內付到決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）的95%支付給乙方。
二、質保金：質保金按分部分項工程決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）5%扣除，待工程完工并通過竣工驗收一年后，據實返還，無銀行利息。因質量原因造成的返修，乙方應在收到口頭或書面通知三日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金中扣除，不足部分由乙方支付。
第七條：其他
一、若乙方無正當理由單方終止本協議書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付分部分項工程總人工工費（或乙方承包工程總造價）3﹪的違約金。
二、若乙方違反本協議書的上述有關約定，不按工期竣工、質量達不到設計規范或要求，存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議書無法履行的行為，甲方有權單方面解除本協議書并要求乙方清場，乙方對其行為給甲方造成的經濟損失應當給予賠償。
三、甲方對本協議書上述各條款具有解釋權。
本協議書一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，該協議書自雙方簽字或蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工分部分項工程辦完工程交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字或蓋章）：
甲方代表：____________乙方代表：____________
經辦人：____________經辦人：____________
聯系電話：____________聯系電話：____________
簽約日期：_____年_____月_____日簽約日期：_____年_____月_____日
簽約地點：____________
附件：（備注：附件與本協議書具有同等的法律效力）
工程施工合同 篇3
發包人（全稱）：____
承包人（全稱）：____
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
合同工期總日歷天數____天
四、質量標準
工程質量標準：符合國家質量驗收標準
五、合同價款
金額（大寫）：____
一、組成合同的'文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協議書；
2.本合同專用條款；
3.明確雙方權利、義務的紀要、協議；
4.本合同通用條款；
5.投標書、招標文件和中標通知書；
6.施工圖紙；
7.標準、規范及有關技術文件、技術要求；
8.工程量預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
二、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
三、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
四、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
五、合同生效
合同訂立時間：____
合同訂立地點：____
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發包人：____（公章）承包人：____（公章）
住所：____住所：____
法定代表人：____法定代表人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
傳真：____傳真：____
開戶銀行：____開戶銀行：____
帳號：____帳號：____
郵政編碼：____郵政編碼：____
工商行政管理部門鑒證：____（鑒證章）
經辦人：____年____月____日
建設行政管理部門鑒證：____（印章）
經辦人：____年____月____日
工程施工合同 篇4
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的.結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同 篇5
廣告客戶單位名稱（以下簡稱甲方）：________________
廣告發布單位名稱（以下簡稱乙方）：________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國經濟合同法》以及有關規定，簽定本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期間制作
二、門樓采用甲方委托乙方認可設計的門樓施工（輕鋼龍骨結構）。
三、甲方委托乙方制作的內容和表現形式，對不符合法律、法規的內容和表現形式，應予以修改，修改前，乙方有權拒絕制作。
四、門樓施工合同內容：
1.新建輕鋼龍骨結構門樓一座，遷移門樓一座。
2.新建輕鋼龍骨結構門樓二座。
五、施工造價：
如按施工合同內容1執行總價：壹萬壹仟伍佰元整。（新建7500元，遷移4000元）
如按施工合同內容2執行總價：壹萬伍仟元整。（新建一座7500元，7500x2=15000元）
六、簽定合同后乙方負責為甲方制作門樓。施工完成一座新建門樓，甲方按一座門樓單價70%三日內付給乙方，施工內容完成100%后甲方按合同內容向乙方三日內支付合同款至95%，合同總價款5%待該項工程完工后支付，支付期限不得超過一年。
七、甲方按合同期限付款，特殊情況應及時通知乙方，如甲方不能按期付款，乙方有權拆除制作的門樓，并保留法律訴訟權。本門樓質保期為一年，一年內出現質量問題由乙方負責。
八、本合同執行期間，如遇變更本合同，經雙方協商一致后，以書面形式確認，未盡事宜，雙方協商解決。
九、解決合同糾紛的形式由雙方協商，協商不成，在合同發生所在地，進行經濟合同仲裁或法院起訴。
十、雙方責任：
甲方向乙方提供需要的場地、占道施工許可證及相關手續，協調相關問題，保證施工正常進行。
乙方在門樓施工中應加強安全管理，保證工程質量。不得損害現有設施，由于自身安全因素造成人身傷害和財產損失，由乙方承擔民事賠償責任。
如果在自然情況下，如刮風、暴雨等導致門樓傾覆、坍塌造成人身傷害或財產損失的，由乙方承擔法律及相關賠償責任。
由于人為原因造成門樓損壞的.，如車輛外力碰撞、偷盜等由甲方負責。需要乙方修復的，由甲方另行向乙方支付修復費用。
十一、合同一式二份，雙方各執一份，傳真文件具有同等法律效用。
廣告客戶單位名稱（甲方）：廣告發布單位名稱（乙方）：
聯系地址：________________
聯系地址：__________________
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
工程施工合同 篇6
合同編號：_________
施工合同發包方（甲方）：_________
住所地址：_________
聯系方式：_________
手機號（b機號）：_________
施工合同承包方（乙方）：_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
工程監理人：_________
聯系電話：_________本工程設計人：_________
聯系電話：_________
本工程項目經理：_________
聯系電話：_________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條 工程概況
1．1 工程地點及面積：_________
1．2 工程造價：_________元，大寫（人民幣）：_________
1．3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
1．4 工程期限_________天；開工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日
第二條 工程監理若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3．1 甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為____月____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；
3．2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3．3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務
4．1 開工前_________天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳XX采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2 開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4．3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4．4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
4．5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4．6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5．1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
5．2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
5．3 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5．4 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5．5 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
5．6 因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6．1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》（見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單），同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2 合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7．1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
7．2 由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
7．3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_________%）材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4 除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第八條 工期延誤
8．1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更；
�。�2）不可抗力；
�。�3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2 因甲方未按約定完成其應負責的`工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條 質量標準
9．1 雙方約定本工程施工質量按下列第項標準驗收：
�。�1）《____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
�。�2）其它驗收標準：_________
9．2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
�。�1）可向____市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或____市建筑裝飾協會投訴進行調解；
�。�2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10．1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
�。�3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附件八：工程驗收單）。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
10．2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為________年）（見附件十：工程保修單）。
第十一條 工程款支付方式
11．1 雙方約定按以下第_________種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
�。�2）支付次數支付時間付款比例支付金額
第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后____日內
第三次竣工驗收合格后____日內
�。�3）其他支付方式：_________
11．3 甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12．1 合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3 甲方未按期支付
第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤____日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
12．4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤____日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：
（1）向_________仲裁委員會申請仲裁；
�。�2）向人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
14．1 工程地在____區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
14．2 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_________元，（此費用不在工程款內）；
14．3 施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
14．4 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15．1 本合同簽訂后工程不得轉包；
15．2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份；
15．3 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字（蓋章）后生效，三方各持一份；
15．4 合同履行完后自動終止；
15．5 本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
15．6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十六條 其它約定條款_________
甲方（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
乙方（蓋章）：_________
委托代理人（簽字）：_________
________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：_________
委托代理人（簽字）：_________
聯系電話：
________年____月____日
合同附件：
一： 家庭裝飾裝修工程施工項目確認表附件
二： 家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表附件
三： 家庭裝飾裝修工程報價表附件
四： 甲方提供裝修裝修材料明細表附件
五： 乙方提供裝飾裝修材料明細表附件
六： 家庭裝飾裝修工程設計圖紙附件
七： 裝飾裝修工程變更單附件
八： 工程驗收單附件
九： 工程結算單附件
十： 工程保修單
工程施工合同 篇7
1、工程概況：
2、工程名稱：工程地點：承包范圍：承包方式：承包內容：
3、開工日期：工期：
4、工程質量標準：
5、工程造價：(人民幣大寫)（人民幣小寫）
6、施工單位須在水電管理部門指導下安裝水電表，按實用數繳納水電費，如無法安裝水電表，則按規定將從工程款中扣除水電費。
7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。
8、付款方式：合同經雙方簽字蓋章后生效。工程全部完工、驗收合格，經工程審計，并經業主負責人簽字，支付至審計后決算價的%。尾款%做質保金。質保金支付程序，在質保期內，由用戶通知施工單位所需維修事項，若施工單位盡心盡責的服務，用戶滿意，則________年后，無任何質量問題，經用戶單位及有關職能部門簽字，支付施工單位尾款。若施工單位不能及時響應及處理維修事項，用戶有權另找工程隊維修，經費從尾款中支付。
9、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。
10、結算按執行。1
1、違約責任
1）、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的`%為違約金。；
2）、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；
3）、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責整改，工期不予順延；
4）、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的%為違約金；1
2、合同爭議的解決方式雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第___種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。1
3、其他具體規定1
4、附則
1）、本合同由甲、乙雙方共同簽訂，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2）、本合同簽訂后工程不得轉包。
3）、本合同若有附件，則附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方乙方單位名稱：單位名稱：（加蓋合同專用章）單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：聯系電話：聯系電話： 帳號： 稅號：郵編： 郵編：傳真號碼：傳真號碼：開戶銀行：開戶銀行：戶名：戶名：賬號：賬號：簽約日期（即合同生效日期）：________年____月____日
工程施工合同 篇8
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商,甲方將__小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間：開工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同補充協議
三、工程內容及造價：
基礎工程及地下室：__元
閣樓：__元
平房車庫：__元
化糞池：__元(包括池外管道項目)
合計人民幣：__(__元)
四、工程質量等級：合格。
五、付款方式：甲方簽定協議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方負責人：
乙方負責人：
__年__月__日
工程施工合同 篇9
甲方：__________
乙方：__________
經甲乙雙方協商，乙方幫甲方擬建一座房屋，面積約為_______平方米，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前2—3天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。
2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
二、施工及質量要求
1、基礎石要求高不低于90厘米，寬80厘米，圈梁高30厘米。房屋底層高3.6米，第二層高3.4米，板面厚需澆鑄13厘米，墻面地平做到垂直平滑，地平面無積水。
2、底層地面磨和走廊過道磨石子。其余用地板磚。屋面用水泥清光。墻面要求粉仿瓷頂角有線條。
3、底層樓梯間設有衛生間，衛生間空間高度不得低于2米。二至三樓樓梯間有衛生間，二樓有個標間設有衛生間，共設衛生間個。每格房間要求至少有兩個插座開關，要求全部澆鑄完后才安裝電路電燈。
4、乙方應當本著保質保量的原則，按甲方需要和要求施工，加強質量管理。重要施工過程：如澆鑄地腳、圈梁前須經甲方查看后方能施工。
5、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、不按甲方要求施工，影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
6、房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方扣除乙方全部質量保證金。
7、甲方從乙方施工費中扣5%作為質量保證金，房屋建成滿一年后，若不出現質量問題，甲方才付給乙方，否則甲方不再付給乙方。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米_______元。樓梯及出緣按建筑面積的`______%計算。
2、付款時間：第一次付款在施工開始初預付一萬元，第二次付款在房屋澆鑄完第一層時付一萬，第三次全部峻工并經甲方檢驗后15天內給付。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作，造成損失的，由乙方賠償。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權解除本合同。
五、爭議解決辦法
發生合同爭議時，雙方應友好協商。如協商不成。雙方可將爭議提交進行裁決。
六、附則
1、本合同未盡事宜由雙方在施工過程中協商完善。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：____________乙方簽字：____________
______年______月______日______年______月______日
工程施工合同 篇10
甲方：_________________
乙方：_________________身份證號碼
聯系號碼：_________________聯系地址：_________________
依據《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律法規，甲乙雙方就乙方承接甲方發包的廣西軍區文化站鋁合金門窗安裝工程施工的有關事宜協商一致，同意按下列條款簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。
一、工程名稱：_________________廣西軍區文化站新建工程
二、工程地址：_________________南寧植物路49#
三、承包方式：_________________包工、包制作、包安裝、包砂漿填縫、包安全文明施工，包竣工驗收的.承包方式。乙方負責協調與鋁合金門窗監督和相關部門的所有工作，使本工程按照甲方規定工期通過有關部門的驗收交付使用。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____年_____月_____日
工程施工合同 篇11
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商,甲方將xx小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間：開工：年xx月xx日
竣工：年xx月xx日施工合同補充協議
三、工程內容及造價：
基礎工程及地下室：xx元
閣樓：xx元
平房車庫：xx元
化糞池：xx元(包括池外管道項目)
合計人民幣：xx(xx元)
四、工程質量等級：合格。
五、付款方式：甲方簽定協議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方負責人：
乙方負責人：
xx年xx月xx日
工程施工合同 篇12
甲方：________
乙方：________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規之規定，經甲、乙雙方自愿友好協商一致，就乙方承包甲方諸暨項目護坡工程所涉及相關事宜，共同達成如下合同條款，雙方嚴格遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱：諸暨項目護坡工程(以下簡稱本工程)。
2、工程地點：諸暨(諸安快速道旁)
3、工程內容：甲方指定范圍內土坡護坡加固工程，內容包括：工作面平整、腳手架搭設和拆除、錨桿布設、鋼筋和鋼絲網布設、排水溝布設、噴漿等全部護坡施工內容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、機械設備、材料場內轉運、工期、質量、安全等
二、建設工期
總工期30天(從開工之日起至工程完工之日止)，開工日期以甲方通知為準。本合同工期如遇設計變更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窩工時，工期經甲方簽證后可順延。
三、承包單價
1、本工程價款實行綜合單價包干：22元㎡。
2、上述綜合包干單價包括但不限于：乙方為實施本工程所需的全部人工費、機械設備及燃油費用、電費、各項措施費、材料下車場內運輸，設備進出場費、以及乙方負責施工現場安全、施工現場管理和維護所需全部費用，以及利潤和稅金等。
3、前述包干單價確定后，在包干價范圍內，本合同不再執行與工程計價有關的定額及文件，也不再因市場人工及材料等費用的漲跌而進行調整，乙方更不得以虧損等為由要求甲方增加合同價款，相關可預見及不可預見的一切合同風險已經合同各方預見。
四、工程量計量
所有結算工程量以甲方現場收方數量為準。
五、工程款支付
1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并經甲方確認后十個工作日內一次行付清(乙方收款前提供，并應向甲方出具民工工資已付清、工程及與工程有關的事務已處理完畢的書面承諾)。
2、如乙方違約，甲方有權暫停工程款的支付直至乙方違約行為消除或取得甲方書面諒解之日止。如乙方的違約行為屬于根本性違約的，甲方有權視情節減少或全部拒付工程款。
六、雙方職責
(一)甲方職責
1、負責在乙方進場前2天提供施工場地，并配合乙方施工前的測量工作。
2、協助乙方辦理相關手續，協助乙方解決施工現場周邊關系。
3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、鐵絲、鋼絲網等。甲方提供給乙方的材料需經乙方簽收，如有浪費和損壞，乙方需照價賠償。
4、做好施工質量、工期的監督工作和工程質量的驗收工作。
5、配合乙方進行設備場內轉運。
6、向乙方提供水源電源接口。
(二)乙方職責
1、指派 作為乙方履約代表暨項目負責人，全權代表乙方履行本合同，代表乙方處理相關工程事務，簽收相關工程文件等。
2、應嚴格遵守安全生產、文明施工規范，確保安全生產和施工質量，承擔施工過程中的所有責任，嚴格執行政府有關部門的法規及政策。
3、應在施工現場設置警示標志并嚴格人員進出管理，防止無關人員進入施工現場。
4、自行管理其現場員工，如發生安全事故及其他人身傷亡事故，均由乙方自行負責處理并承擔一切經濟和法律責任。
5、負責工程資料的整理、歸集。
6、不得拖欠民工工資，工程完工前應處理完畢工傷事故等工程及與工程有關的事務。乙方應在工程完工后____日內向甲方提供民工工資已付清、工程及與工程有關的事務已處理完畢的書面承諾。
七、爭議解決
履行本合同如發生爭議，由甲、乙雙方友好協商解決，協商后達成一致意見的補充協議是本合同的一部分;如協商后不能達成一致意見或一方不愿意協商的.，則交由本工程所在地有管轄權的人民訴訟解決。
八、施工工藝要求及工程驗收標準
1、施工前對施工面進行清理，要求坡面平整，無樹根石塊以及其他尖狀物，土質表面無寬度超過3c的裂縫。
2、鐵絲布設：豎向布置，間距2，上部用直徑16以上鋼筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5c。
3、鋼絲網布設：滿鋪，并與鐵絲綁扎，綁扎間距小于50c。離地面不得大于2c。并用直徑6的鋼筋固定在土層上。
4、排水孔的布設：用15c長32線管間距2布設。噴漿前用亮膠封住外口，并與鋼絲網綁扎固定，噴漿成型后拆除亮膠。
5、排水溝的布設：邊坡上部距邊1.2設置排水溝。根據地形確定坡度,但必須保證溝底無積水。
6、混凝土漿不得有漏噴、掉漿，噴漿完成面不得集水,鋼絲網外露不得超過5%，鐵絲不得外露。
九、違約責任
1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外)，每逾期____日，應向乙方支付合同總價1%作為違約金。
2、如乙方逾期完工，每逾期____日，應向甲方支付合同總價1%作為違約金。
3、乙方施工質量驗收不通過延期整改的，所導致延期部分不作簽證。乙方除支付違約金外還需承擔因延期所導致甲方的經濟損失。
十、附則
1、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執一份，兩份具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效，至本合同中的全部合同權利義務關系完結后自然失效。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同 篇13
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利，誠實信用的原則，依照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方協商同意達成以下條款：
一、工程項目：
1、工程名稱：五印鄉政府機關附屬及基礎設施建設工程。
2、工程地點：五印鄉政府機關。
3、工期：
(1)經雙方協商，達成一致。
(2)開工日期：20xx年10月7日
竣工日期：20xx年2月17日
4、合同價款：按甲、乙雙方現場核實實際完成工程量結算。
二、工程內容：
1、C20毛石砼涵洞一個(工程量按實際發生計)。
2、涵洞進出口段排水溝(工程量按實際發生計)。
3、路基擋土墻(工程量按實際發生計)。
4、土方回填(工程量按實際發生計)。
5、毛石擋土墻砌筑(工程量為200m)。
6、防撞墩(工程量按實際發生計)。
7、綠化(工程量為400㎡)。
三、竣工驗收及竣工結算的支付
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天內向甲方提出竣工驗收申請。甲方收到申請后十天內組織有關部門驗收，驗收應符合國家質量標準。若不符合國家質量標準并在驗收后五天內提出修改意見，乙方按修改意見修改，并承擔由乙方原因造成修改的費用。
2、驗收合格后甲方應在規定的時間給予結算，審定后的結算書作為雙方結算工程款的有效依據;并將結算金額一次性支付給乙方。
四、保修
1、保修期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規定的'保修條款執行。
2、保修責任范圍：除甲方使用過程中人為損壞，自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。
3、保修費用：從工程結算款中截留，即結算總價款的5% 。
4、保修期滿后，甲方應將剩余保修費一次性支付給乙方。
五、爭議的解決
雙方就合同條款的解釋、執行及工程密切相關的事項發生爭議，應友好的協商解決，協商不成，雙方同意提交合同履行地五印鄉人民法院訴訟解決。
六、合同的生效與終止
1、本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字蓋章后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。
2、本合同簽訂后，雙方應認真履行本合同，關于合同的任何補充、修改或廢除均應經雙方協商一致并采取書面形式進行。
七、合同份數本合同一式份，甲方份，乙方份，附加條款與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同06-12
[精選]工程施工合同07-06
道路工程施工合同04-21
建造工程施工合同04-04
裝修工程施工合同04-17
樁基工程施工合同04-19
景觀工程施工合同04-19
簡易的工程施工合同04-12
監控工程施工合同05-09
建設工程施工合同06-13