&

施工承包合同

更新時間：2023-07-20 10:01:50

相關推薦

施工承包合同【匯編15篇】

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同協調著人與人，人與事之間的關系。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的施工承包合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

施工承包合同1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　為響____________縣創衛辦要求綜合整治小區環境衛生，根據《中華人民共和國民法典》及有關法律，經甲乙雙方友好協商，一致同意按下列條款簽訂本合同：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：道路維修

　　2、工程地點：________________

　　3、承包方式：包工包料

　　第二條：工程期限、合同金額、付款方式

　　1、本合同工期為________天

　　2、工程總造價：________________元整，大寫________________。本合同簽訂生效后，即開始進場施工。施工結束后經甲方驗收合格，按預算價下浮________%結賬。乙方出具由稅務局監制的有效發票。（工程預算見附件）

　　3、預留工程造價的________%，即玖仟元整為工程質保金，保修期兩年，兩年后返還，若兩年內出現由工程質量造成的問題，由乙方負責維修，維修費由乙方承擔。

　　第三條：雙方責任及義務

　　1、乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質、保量的進行施工，如工程質量不符合相關規定，乙方負責無償維修或返工，否則將賠償甲方的一切損失。

　　2、乙方必須按雙方約定的時間完工，如發生不可抗力因素，工程順延。非不可抗力因素形成的工程延后，視為違約，并賠償甲方工程總造價________%的違約金。

　　3、使用過程中，如出現由工程質量造成的'問題，乙方在得到甲方通知后應及時負責維修。

　　第四條：違約責任

　　1、乙方采購的材料必須保證質量，且是符合設計要求的合格產品。否則，應及時、按照甲方要求更換。

　　2、合同糾紛解決方式：雙方協商，若達不成一致，可法院起訴。

　　本合同一式貳份，甲乙二方各執一份，均具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方（公章）：_______________

　　乙方（公章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_______________

　　________年____月____日

施工承包合同2

　　發包人：(以下簡稱甲方)________________

　　承包修建人：(以下簡稱乙方)________________

　　甲乙雙方經友好協商，就建房一事自愿達成如下協定：

　　一、甲方包料，乙方包工。即甲方提供建房所需的各種材料，乙方利用甲方提供的材料保證質量完成施工。

　　二、甲方提供正常的施工環境，保證施工用電用水。

　　三、乙方自帶工具施工，承擔腳手架等各種施工設備(不包括吊車)的'材料及安裝人工。

　　四、乙方要做好措施保障施工安全，施工過程中的安全事故由乙方負責。

　　五、乙方的施工項目包括：

　　1.下腳，澆灌地腳梁;

　　2.做墻粉墻，砍縫結面，上瓦蓋瓦;

　　3.外墻磚，衛生間磚，廚房磚，所有地板磚。

　　六、施工費用以實際總建筑面積為準，按每平方米_____元的價格結算。甲方分期付款給乙方，并保證驗收合格后立即付清全部款項。

　　此合同一式兩份，經甲乙雙方訂立簽字后共同遵守。其他未盡事宜，由甲乙雙方自愿平等協商，達成共識后另行約定。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

施工承包合同3

　　發包方（以下稱甲方）：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

　　二、工程地點：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條工程期限

　　一、合同工期總日歷天數10天

　　第三條工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價x安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

　　第四條甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的.費用，由乙方承擔。

　　第六條獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　______年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

施工承包合同4

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　xxx鎮財政所因辦公需要需新建四層辦公樓，由于鎮勞保所、郵電等單位無辦公用房，經鎮政府原主要領導與財政局協商，同意在原基礎上加蓋兩層。經縣財政局批復同意，及鎮安縣建筑勘察設計院出示設計修改（補充）通知單同意加層中結構及水電按照原設計圖紙施工

　　一、工程規模：

　　在原設計四層的基礎上，增加二層，建筑面積為xxx。

　　二、工程地點：

　　xxx鎮三聯村一組

　　三、承包形式：

　　按照原設計圖紙施工，包工包料。

　　四、承包單價：

　　每平方米綜合單價承包法。

　　五、付款辦法：

　　工程驗收后，由財政局負責工程結算。

　　六、乙方在施工過程中，必須安全、文明，按建安操作規程施工，杜絕安全事故、技術隱患發生。一旦出現安全事故和技術失誤，概由乙方負責。在施工中，甲方若發現有不安全因素，要及時給乙方提醒、整改。

　　七、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　八、本合同一式二份，雙方各執一份。

　　甲方（公章）：

　　乙方（公章）：

　　法定人代表法定人代表

　　____年____月__日

施工承包合同5

　　業主：以下簡稱甲方

　　承包人：以下簡稱乙方

　　為明確甲、乙雙方在施工過程中的'權利與義務，確保工程質量、工期和安全，經甲、乙雙方協商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　第一條工程地點名稱

　　本工程位于新古河北__中__，兩間兩屋加屋面、磚混結構居民樓兩棟。

　　第二條工程工期

　　本合同工期為四個月。從________年____月____日起至________年____月____日止，如遇大雨、天災等人力不可抗拒力工期順延。

　　第三條工程設計與材料

　　本合同為包工包料工程，甲方設計圖紙，并由乙方交一份工程圖給甲方，乙方承擔包工包料，其中包括砌體、內粉、外粉、外墻搓砂、面墻貼磁磚，乙方付擔每間大門折價款壹仟元，甲方負擔水電、門窗內部裝飾、土地款、土地證、產權證。

　　第四條工程質量

　　嚴格按圖紙精心施工，外觀造型一定要美觀好看，屋面不得有凹凸現象。

　　第五條工程造價及付款辦法

　　本工程包工包料，按建筑面積550元平方米單價包干，屋面折半，付款方式分三期，

　　第一期開工前

　　第二期屋面封頂

　　第三期竣工。

　　第六條工程負責人和工傷事故

　　1.甲方派同志為駐現場負責人。

　　2.乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，在施工中發現的一切工傷事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。

　　第七條本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決

　　第八條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

施工承包合同6

　　甲方：____________

　　乙方：______________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包的有關事項，協商一致，簽定本合同：____________

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_______________

　　二、合同工期

　　三、工程內容

　　1、鋪貼面積：按實際鋪貼地板磚(含踢角線在內)、墻磚面積計算，踢角線不計面積。

　　2、工程價款：地板磚、墻磚統一價格人工費28元/平方米，經甲方工程負責人驗收合格后一周內一次結算。結算時預留5%的維修保證金，如無質量問題，一個月內付清。

　　3、甲方提供工程原料，將沙、水泥、磁磚輸送到各樓層房間。甲方為乙方提供住宿、水、電。乙方自帶工具。乙方人員伙食費由乙方自理。

　　四、工程外觀標準及要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方要求(家裝標準)施工，墻面和地面接縫必須平整、順直、均勻、不得空鼓，如不合格由乙方返工處理并承擔所有費用。

　　2、工程質量約定為優良工程。

　　3、保修要求：工程完工后如果出現空鼓或脫落甲方通知乙方及時維修。

　　五、甲方的權益和義務：

　　1、甲方在乙方開工前做好前期準備工作。

　　2、甲方如需變更方案，應提前2日通知乙方，否則，造成的誤工費由甲方承擔。

　　3、甲方向乙方承諾按照合同要求的期限和付款方式支付合同價款。

　　六、乙方的權益和義務

　　1、本工程所需原材料全部由甲方負責采購。

　　2、乙方在施工過程中，必須嚴格按照甲方的'要求施工，履行節約的原則，不得浪費。否則，造成的一切經濟損失由乙方自行承擔。

　　3、乙方在施工過程中，必須加強現場施工人員的安全教育，建立健全各項安全措施、操作規程、文明施工、安全管理制度。加強施工人員、材料、車輛、用電安全措施。如發生安全事故和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　4、乙方(除自然災害，突發事件，不可抗力，可順延)必須按期完工。

　　七、合同要求：

　　1、甲乙雙方必須遵紀守法，團結協作，堅守誠信。

　　2、乙方在施工過程中，必須嚴格按照甲方的要求施工，并加強與甲方的溝通。

　　3、乙方在施工過程中除特殊情況(停電、停水)外，必須按期以設計要求完成施工，否則，無故延期，每天按10‰賠償甲方的損失。

　　八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效，本合同未盡事宜，經雙方協商同意后增補補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　九、合同生效：本合同一式二份，雙方各執一份。自簽訂之日起生效至工程完工后自動失效。

　　十、合同訂立時間：_____年____月____日。

　　甲方：_______負責人：________電話：(公章)_________負責人：_________委托代理人：___________電話：___________

施工承包合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成

　　第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成

　　第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工________年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的`房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

　　乙方簽字(章)：

施工承包合同8

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　施工方：(以下簡稱乙方)

　　甲方在騰越鎮觀音塘社區觀音塘小區建設全框架鋼筋混凝土結構住宅樓房一幢，按包工不包料(主體搓毛)承包給乙方建造，經協商雙方達成如下協議。

　　一、乙方承包范圍

　　1、房屋主體工程搓毛：乙方按設計及甲方局部變更要求，從樁基開挖到房面封頂含屋頂女兒墻，樓地面搓毛，上漿，屋面收光，內、外墻粉刷完成(山墻及后墻刮水泥漿)，樓梯在內。

　　2、水電工程：乙方按施工規范要求排放、安裝好給排水管道，做到給排水暢通。預埋好電線、電話、電視線管，穿好三線至線盒留出線頭，并修建石砌化糞池一個，石灰坑一個，圍墻及大門一道(不另行計價)。

　　二、乙方負責的人員及機械設備

　　乙方帶領能完成本工程的所有施工人員，負責施工用的木模、外架、施工機械及五金工具(包括：元釘、鐵絲、焊條，所有焊頭費用)。

　　三、甲方負責事項

　　1、甲方負責辦理建房手續，提供施工必備的場地，負責xx一平負責余土處運部分。

　　2、負責提供施工所需原材料，負責施工用水、電費。

　　3、負責提供室內標高，確定放樣尺線及四周滴水尺寸。

　　4、負責協調周圍鄰里的關系，保證能進行正常工作，乙方配合甲方做到文明施工。

　　四、施工質量及要求

　　乙方施工中，應嚴格按照規范要求進行配料，既不能有意浪費材料，也不能偷工減料。對建筑半成品成品必須按要求盡心澆水、保養護理�？傮w工程質量和施工要求必須按設計要求施工，質量達到國家相關規范合格工程標準。在施工中，乙方技術人員必須親臨現場指導，對各道工序要反復檢查，發現問題及時糾正，混凝土振搗密實，不得有蜂窩麻面，澆梁、澆柱、澆樁基的混凝土不得使用立式攪拌機。砌磚要求xx豎直、背子平整、陰陽角度垂直符合質檢驗收標準，按規定做好成品保護等工作，管理好工地，確保工程質量。若因乙方出現施工質量上的問題一概由乙方負責，由于施工質量不合格返工所造成的.一切損失由乙方負責賠償，直到重新驗收達到合格為準，水、電、線路的工程保修________年，若在保修期內出工程質量問題，乙方負責一切費用，甲方可以從保修金中扣減作為修繕費用。

　　五、安全防護措施

　　嚴格遵守建筑施工安全操作規范進行施工，加強安全防護，在乙方施工過程中造成的一切大小安全事故，均由乙方負責全部責任，甲方一概不承擔任何責任。

　　六、工價及結算付款方式

　　1、經雙方商定，工程工價按貳佰肆拾元平方米(：240.00元

　　2)，按施工建筑面積進行結算，建筑面積按國家標準規范計算，雨篷、陽

　　臺、折半計算。

　　2、付款說明：基礎完成后付壹萬元(：10000.00元);一層封頂付壹萬元(：10000.00元);二層封頂付壹萬元(：10000.00元;三層封頂付壹萬元(：10000.00元);四層封頂付伍仟元(：5000.00元)。如無特殊原因，乙方拖延工期，按每拖延一天支付給甲方違約金100元天。

　　七、其它事項

　　1、工期為六個月，從________年____月____日至________年____月____日。

　　2、當乙方承包的范圍結束后，乙方房屋施工使用的外墻腳手架留給甲方后期裝修使用。

　　3、若乙方在協議生效后又將工程轉包給他人，即視為違約，甲方有權獲得包工款的30%的違約金。

　　4、甲方若不按規定時限付給乙方包工款，乙方有權停止施工。

　　5、若樁基深度超過8米，超深部分甲方另行付工時費。

　　未盡事宜甲、乙雙方另行協商，本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(簽字)：

　　乙方(簽字)：

　　________年____月____日

施工承包合同9

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其相關規定，經充分協商，甲方同意將工程防水施工及安全發包給乙方，為明確雙方權利與義務，特簽訂本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程名稱與地點：

　　二、工程內容：

　　1、甲方將工程屋面防水、廚房、衛生間防水及室內陽臺(含所有機具設備及易損易耗件和場內轉運)等所有防水工程，包質量、包安全、包工、包料方式全承包給乙方，材料要求為

　　A、防水涂料(二涂厚度1)。

　　B、B卷材4毫米厚底部鋪足冷底子油。材料產品質量標準必須符合國家機關標準，并交給甲方驗收合格后才能使用。

　　2、乙方承包范圍內的全部材料由乙方自行供應，乙方所采購的主、輔材均應符合設計要求且為優質產品，防水材料使用符合合同約定，其施工過程中材料均應符合要求，乙方材料進場前并向甲方提供材料合格證、檢測報告等資料原件，材料報檢等費用由乙方負責。

　　三、工程工期及要求

　　1、甲方通知乙方____日內必須進場。

　　2、本工程必須在________年____月____日內完成。乙方必須按甲方的工期要求合理安排其施工程序，擬定工程進度計劃，按計劃實施，確保工程如期完成。

　　3、乙方不得影響任何一道工序的施工，若造成任何一工序停工、返工、窩工時，概由乙方賠償損失費。

　　4、因甲方原因造成的工期延誤，前工序不合要求。如不干燥、不平整、不堅實、無坡水、有蜂窩洞、模板殘留、瓦卷不合格、無子口管道沉隙縫，乙方工期順延。

　　5、乙方必須遵守甲方人員的管理安排和甲方的各項管理制度。

　　6、每次工序做完后經甲方驗收后，再進行第二次工序，否則自負其責任和有關費用。

　　7、已完工程成品保護的要求：工程竣工交付業主前，由乙方負責其施工范圍內的成品及半成品的保護工作，出現損壞或丟失，由責任方無償修理或賠償。

　　四、工程承包價

　　經雙方協商，甲方將工程含本合同所有內容，綜合費、配合費用、合理利潤、風險防范費按

　　A、防水涂料(二涂1厚)價格元( 元)。

　　B、B卷材4毫米厚價格元( 元)。

　　C、丙倫防水，300克，元。

　　D、德高11，元。

　　E、聚胺酯，元。承包給乙方，結算以實際收方決算。

　　五、付款方式

　　1、雙方約定按工程量進度付80%。

　　2、工程余款 20 %在工程完工驗收合格決算后，按甲方規定減除工程總額 10 %作為質保金，余下的10%一個月內付清。

　　3、工程竣工后，屋面防水工程、廚房、廁所及所有防水設計要求的防水、防滲漏，保修期為________年。保修期從乙方將工程交付甲方之日開始計算。

　　4、在保修期內如出現質量問題，乙方應在接到甲方或物管公司電話通知起 2 小時內趕到現場處理，否則甲方或物管公司有權自行處理，并由甲方按實際發生費用(包括人工、材料、相關稅、費、損失費賠償費用)的 120 %計算賠償損失，甲方有權將上述損失在質保金直接扣除。

　　六、工程質量

　　1、在施工中應按國家現行頒布的操作規程及驗收規范標準操作，同時接受甲方管理人員的`監督，并執行甲方的質量管理制度和經相關質檢部門同一驗收。

　　2、在施工中經甲方公司相關人員及相關質檢部門檢驗發現質量不合格，乙方負責返工，并賠償因此給甲方帶來的損失。

　　3、工程質量按國家規范及甲方標準驗收。

　　七、工程安全

　　1、乙方在施工操作過程中，應嚴格按國家防水范圍施工安全標準和有關規范、條例執行，應符合現行驗收規范標準。

　　2、乙方應加強對操作人員進行安全意識教育。嚴格遵守甲方的對于安全嚴管重罰的規定。

　　3、乙方負責施工期間的一切安全責任，若乙方施工期間出現一切安全事故，由乙方自行承擔經濟損失及法律責任。

　　八、雙方權利與義務

　　(一)甲方

　　1、甲方有權對乙方違反合同條款和未按時支付民工工資以及盜取現場材料及設備等實施處罰，并要求經濟賠償直至解除合同的權力。

　　2、甲方根據工程要求，安排乙方實施工程承包內容，乙方應無條件遵照執行。

　　3、甲方提供給乙方盡可能方便的施工條件，并按合同約定按時支付工程款。

　　4、甲方有權要求乙方安全防護安全文明工地規范實施操作。

　　5、做好技術交底，安排現場管理人員對乙方進行技術指導和工程質量監督管理。

　　6、做好安全交底，進行安全宣傳教育和安全檢查。

　　(二)乙方

　　1、乙方必須按甲方的要求進行安全生產，文明生產，不得擅自違反安全操作規程，對于施工現場出現的人身傷害及傷亡事故，乙方承擔全部責任，甲方概不負責。

　　2、乙方應按相關要求組織施工作業人員，不得違背勞動用工規定，同時乙方應每月向甲方提供從業人員名單、身份證、操作證復印件等。

　　3、材料按甲方指定地點堆碼，每天下班前進行現場清理，做到現場干凈、整潔、工完場清。

　　九、違約責任與其他

　　以上條款雙方嚴格遵守，任何一方違約，由違約方承擔萬元的違約金，并賠償因此給守約方造成的經濟損失。

　　十、本合同在執行過程中如有爭議，雙方協商解決;協商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　十一、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

施工承包合同10

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　為了順利完成倉庫改造工程，根據《合同法》、《建筑法》、《勞動法》及其它有關法律、法規，遵守、平等、互利、公平和誠實守信的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況及承包內容

　　1、工程名稱：南方國際商城倉庫改造。

　　2、工程地點：南方國際商城。

　　3、工程內容：框架兩層。

　　4、承包內容：根據甲方提供的施工圖（不包括圖紙以外的內容）。

　　二、承包方式：

　　包工包料

　　三、質量要求：

　　合格

　　四、進度要求：

　　乙方必須按甲方的'進度計劃完成施工任務，不得有誤（遇人力不可抗拒因素或工地停水、停電則工期順延）。

　　五、工程結算、單價及付款方式：

　　1、工程實行包干價_______________________(圖紙以外的另行計算)。

　　2、付款方式：主體完工付總額的______________________，完工付_____________________，余款在工程竣工驗收后______付清。

　　六、甲方責任、權利

　　1、甲方向乙方提供施工圖紙，解決施工中的實際困難。

　　2、甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全、原材料消耗及使用進行全面監控，如乙方在施工過程中的不良行為甲方有權進行處罰。

　　七、乙方責任、權利

　　1、乙方必須按施工圖和操作規程施工，確保質量、安全、進度、文明施工，必須服從甲方管理。施工所需的設備模板和所有的'用具由自己提供。

　　2、乙方必須愛護甲方財物，不得有意浪費。

　　3、乙方必須遵守安全生產的有關規定，如造成的一切工傷事故由乙方承擔。

　　八、工期：

　　合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。

　　九、其他事項

　　1、雙方確認如遇人力不可抗拒因素時，本合同允許變更或終止。

　　2、雙方在履行合同過程中發生爭議時，雙方首先協商，如協商不成，可向人民法院起訴。

　　3、本合同未盡事宜，經雙方協商補充，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同一式兩份，甲，乙各持一份，本合同經雙方簽名蓋章后牛樹，余款結清后自動失效。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　年月日

施工承包合同11

　　發包人（以下簡稱甲方）：

　　法定代表人：

　　承包人（以下簡稱乙方）：

　　法定代表人：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同以資共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：。

　　2、工程地點：。

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：下列承包方式擇一選擇，雙方商定第______種。

　�。�1）乙方包工、包料。

　�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》）。

　　5、工程期限：

　　總_____日歷天，開工日期_______年_____月_____日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料進場日第二天起計算）。

　　6、合同總價款：

　　7、價款支付方式：

　　二、甲方工作

　　1、開工前______天，為乙方入場施工創造條件；

　　2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用

　　3、負責提供施工所需的水源、電源；

　　4、負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系；

　　5、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　6、施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作；

　　7、參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料，根據裝修要求提供圖紙、圖套；

　　9、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　10、按期支付工程款，不得無故拖延。

　　三、乙方工作

　　1、施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　2、嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄；

　　3、保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；做到安全生產，文明施工；

　　4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；

　　5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護；

　　6、工程竣工時，積極配合甲方完成工程驗收。

　　四、工程變更，裝修方案如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期。

　　五、材料的提供

　　1、由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；乙方驗收后應負責妥善保管。

　　2、由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的`，應禁止使用；如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　六、工期延誤處理

　　1、以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

　�。�1）不能提供水、電；

　�。�2）不能按期提供自購材料、設備；

　　（3）不能按期支付工程款影響正常施工的；

　�。�4）因甲方原因變更設計、增加施工項目；

　　（5）同意工期順延的其他情況。

　�。�6）因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　2、對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

　　（1）因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；

　　（2）因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　�。�3）乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　七、關于設計和施工及驗收的約定

　　1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工（安裝）。

　　2、施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后______天內做出簽字答復或協商解決。

　　3、隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為_____天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

　　4、工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　八、質量保修

　�。�1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單；（保修期為_____年）

　�。�2）在正常使用條件下，裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　九、違約責任

　　甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協議，任何一方違反上述條款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都應承擔相應的違約責任。

　　十、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；協商不成也可調解；調解不成的，可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。

　　十一、附則

　　1、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　2、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

　　3、本合同一式_____份，雙方各執_____份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，保修期后自行終止。

　　十二、本協議未盡事宜雙方協商解決

　　甲方（簽章）：

　　住址：

　　法定代表人：

　　委托代表（簽字）：

　　合同簽訂地：

　　_______年____月____日

　　乙方（簽章）：

　　住址：

　　法定代表人：

　　委托代表（簽字）：

　　合同簽訂地：

　　_______年____月____日

施工承包合同12

　　建設方：(甲方)

　　承包方：(乙方)

　　甲乙雙方經過協商，本著自主經營，自負盈虧的原則，乙方在認可并執行合同各項條款的基礎上，結合本工程具體情況，雙方在平等自愿、協商一致的情況下，達成下列協議：

　　一、工程名稱：

　　二、承包范圍：

　　三、質量：按甲乙雙方同意的圖紙的各項事項施工，乙方應按甲方雙方協商同意的要求按質量完成。

　　四、工期：天。

　　五、工程造價及付款方式：

　　1、工程造價：___元/噸，共計___噸，共計___元。

　　2、付款方式：完工后一次性付清。

　　六、甲乙雙方責任及義務：

　　1、若甲方不按合同付款，乙方有權停止施工，乙方所造成的誤工及一切經濟損失，由甲方賠償一切經濟損失。

　　2、乙方在施工前，甲方必須保證乙方施工中的.水、電、路三通，水電必須到施工現場。

　　3、在施工期間，工地所出現的工傷事故由乙方自己承擔。

　　4、乙方若沒按設計要求施工和出現質量問題所給甲方造成的一切損失，由乙方全部承擔。

　　5、在施工期間個別天氣和個別情況，工期可以順延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有權罰乙方工程總造價的2%罰款。

　　七、甲乙雙方發生爭議時協商解決，若協商不成，由壽光市人民法院裁決。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　九、本合同一把式兩份，甲、乙雙方各執一份，本合同自雙方簽字蓋章后即日起生效。

　　甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

施工承包合同13

　　項目甲方：

　　項目乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》的規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，具體內容如下：

　　一、工程名稱、工程內容和工期。

　　1、工程名稱：

　　2、工程內容：

　　3、承包方式：按照工程內容和圖紙設計要求實行包工包料，按甲方要求施工。

　　4、承包工程面積：建筑面積總計米。

　　二、工程造價、工程款支付。

　　1、工程造價按建筑面積計算，每平方米為元，總價款為元，大寫元（本價位不包含稅金）。

　　2、工程款支付：雙方合同簽訂后預計總工程款的 %，其余款項按工程進度支付，竣工后經雙方驗收合格，除留3%的質量保證金外，一次性付清剩余工程款。

　　三、甲方負責

　　1、提供完整的圖紙設計和施工資料，以便乙方進行施工；

　　2、負責土建各專業施工班組交叉作業的.協調工作；

　　3、提供臨時倉庫，確保施工期的水電正常供應。

　　四、乙方負責

　　1、根據甲方要求，按照設計圖紙施工；

　　2、施工界限，從室外散水1.5米以外起，至室內建造物的分項項目完成；

　　3、在施工期間應做好安全防護工作，如發生安全責任事故由乙方負責。

施工承包合同14

　　甲方：

　　乙方______________(身份證號： )以下簡稱乙方

　　依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就皮條孫西小孫莊（工程）建筑施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：皮條孫西小孫莊舊村改造。

　　工程地點：皮條孫西小孫莊。

　　承包形式：木工大包。

　　第二條工程承包范圍

　　甲方將皮條孫西小孫莊舊村改造新農村工程，約______㎡,以_______元/㎡人民幣的造價，約計____________________萬元，發包給乙方承建。

　　第三條工程工期

　　計劃開工日期：20xx年____月____日，計劃完工日期：20xx年_____ 月____日，總日歷天數________天。

　　第四條工程質量標準

　　所承包工程范圍內的工程質量必須達到合格。

　　第五條甲方責任和義務

　　1、負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實現化驗的控制、監督、檢查和驗收。

　　2、負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯系，協調現場工作關系。

　　3、按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

　　4、統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用電等。

　　第六條乙方責任和義務

　　遵守國家政策和法律法規；遵守甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

　　施工承包合同篇4

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯絡人：

　　聯系電話：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話：

　　承攬方：(以下簡稱乙方)

　　承攬方法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　承攬方營業執照：

　　施工資質：

　　承攬方施工項目經理：

　　手機：

　　承攬方機構地址：

　　傳真電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

　　第二條制作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略。

　　注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程；

　　2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場；

　　3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

　　4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；

　　3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

　　2、提供施工用雙排腳手架；

　　3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；

　　4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；

　　2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；

　　2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；

　　4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年后無工程質量問題時，于_______年_______月_______日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；

　　2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；

　　3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的'質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

　　4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；

　�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：

　　簽約日期：年月日

施工承包合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將______________________工程，裝飾裝修分項工程承包給乙方施工，為明確雙方責任按時按質完成施工任務，經雙方友好協商，特定立如下協議：

　　一、承包范圍：圖紙設計范圍內所有砌體、砼、裝飾裝修、預制構安裝等工程。

　　二、承包方式：包工不包料。

　　三、承包價格：按建筑面積()__元/m2結算，以實砌房建筑面積為準。

　　四、質量要求：乙方必須嚴格按圖紙設計要求進行施工，工程質量必須達到國家現行規范驗收標準。對不合格的分項必須整改或返工，并處以100__元以上1000__元以下經濟處罰�；炷凉げ辉试S有蜂窩孔洞、不密實處罰100__元，裝修不垂直平整處罰100__元。

　　五、安全要求：必須嚴格遵守《安全管理規范》和項目各項安全生產管理制度，對職工進行安全培訓和安全教育，未經培訓不允許上崗。施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，不按操作規范進行施工造成的安全事故由乙方自負與甲方無關，并處以100__元以上500__元以下經濟處罰。

　　六、罰款方式：本工程主體分基礎一、二、三、四、五、六層、封頂七個階段支付工程款，每階段主體完工驗收合格后付該階段工程量的80%工資，內外裝修完工驗收合格支付裝修工程量80%工資，工程全部竣工驗收合格后付清總工程量的.80%工資，余款20%作為工程量維修保證金一年內無質量問題全部結清。

　　七、工期要求：乙方必須嚴格按照甲方《施工進度計劃》進行施工，合理安排作業時間，加班加點，確保施工進度順利完成。

　　八、其他要求：

　　1、每道工序或分項工程施工完畢后，乙方必須做到工完場清、材料堆放整齊。在施工現場不準隨地大、小便，一經發現，罰當事人50__元。

　　2、各類型工具由甲方購買后交給乙方保管使用，甲方負責維修，工程完工如數還給甲方，丟失按價格賠償。

　　3、乙方在施工期間應與各班組密切配合，服從項目部統一管理，嚴禁打架斗毆和其他不良現象的發生。

　　九、本協議由甲、乙雙方簽字之日生效，任何一方違反以上條款既違約，雙方有權終止協議。若因乙方原因造成違約，甲方可拒付乙方已完成工程款部分工資，若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工，甲方應按協議約定支付乙方已完成工程量部分的工資，并承擔相應的停工損失。

　　十、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日生效，工程竣工驗收合格，工資全部結清之日終止。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　_____年_____月____日_____年_____月____日

【施工承包合同】相關文章：

施工承包合同06-12