- 相關推薦
隨著法律觀念的深入人心，合同的地位越來越不容忽視，合同協調著人與人，人與事之間的關系。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程施工合同1
工程發包方：(甲方)__________________
工程承包方：(乙方)__________________
為保證工程順利施工，雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規經協商達成以下協議條款：
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
工程內容：_________
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
1、工程施工日期_________年_________月_________日機械進場。
2、打試樁結束時間_________月_________日。
3、正式施工全部工期為_________天有效工作日，正式施工為_________年_________月_________日，正式施工日期有提前或退后業主提前_________天通知承包方。
4、因雨天、停水、停電、設備變更、群眾阻礙、地下障礙物及不可抗拒的自然因素影響則工期順延。(發包簽證為準)。
5、試樁檢測時間不包括在有效工作日內。
四、質量標準
1、工程質量標準：
2、承包方施工的管樁必須達到一、二類標準。不得出現三、四類樁。
五、合同價款
合同總價：施工費用約_________元(_________元)，管樁材料費用約_________元( _________元)，結束后按實調整。
六、雙方權利和義務
(一)發包方的權利和義務
1、施工現場三通一平(路通、水通、電通電源至施工現場100米內、施工現場平整)，由發包方在機械設備進場前3日內完成，并能滿足樁機運輸車輛正常通行，提供地下管網平面圖并負責清理現場障礙物(便道位置由乙方指定，甲方負責實施)。
2、負責在開工前3日提供施工圖，場地地質勘探報告各二份，并組織圖紙會審，形成書面紀要。
3、負責協調建筑物主軸線的定位，確定現場水準點和坐標控制點。
4、負責管樁的及時供應且運至樁機施工地點的30米范圍內。
5、有權監管承包方施工過程中的一切生產活動，但不得強行干涉或違背可觀規律去亂指揮，否則造成一切安全生產質量事故由發包方承擔。
6、有義務協調解決施工現場四鄰關系。
(二)承包方的權利和義務
1、按照國家驗收規范完成工程樁基設計圖紙及相關變更內部內容。
2、提交承包方有效的資質文件。
3、做好開工前的各項準備工作，包括場內定位放線，設備進場并調試完畢做好施工人員的組成工作。
4、編制施工組織設計，提交開工報告于開工前報業主或監理，經審批后方可正式開工。
5、現場施工必須按照設計圖紙、國家規范及安全操作規程，按章操作。
6、應對施工人員進行安全教育后再上崗，做好文明施工，確保無安全質量事故。
七、工程量確認
1、工程量計算辦法：
(1)樁長度計算方法：按設計圖紙及相關設計變更有效樁長以延長米計算。
(2)施工綜合單價：PHC600(130)AB：_________元∕米
(3)材料單價：PHC600(130)AB：_________元∕米
2、工程樁檢測合格，甲方在接到決算報告30天內，按圖紙核定已完工程量。若發包人在收到承包人決算報告30天內未進行計量或以各種理由不計量，則從第31天起報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付依據。
3、決算審核，承包人必須派專人配合，如無人配合審計，中途缺席超過2天，甲方直接審計或事務所審計，結果仍然有效。
八、工程款的支付
針對樁基工程的特殊性雙方約定：
1、施工至_________付至工程量的_________%。
2、施工結束后付總價款的_________%。
3、樁基檢測結束后質量齊全已完工程量的._________%。
4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的_________%。
5、材料費用款到發貨，合同簽訂后付材料費用的20%。
九、竣工驗收
1、樁基竣工驗收由甲方組織。
2、乙方負責提交三套完整的樁基技術資料在驗收后15天內提交給發包方。
3、工程未經驗收若發包方自行上部施工，出現一切問題由發包方負責。
十、違約、索賠和爭議
(一)違約
1、發包人違約;
1)發包人不按時支付工程款，導致施工無法進行時;
2)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
3)發包人不履行合同義務或不按合同履行義務的其他情況，發包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的直接經濟損失，順延的工期，并支付違約金。
4)因發包人原因造成承包人停工，由此造成承包方樁機臺班停置費按1000元/天計算。
2、承包人違約
1)承包人不能按協議所約定的工期或監理工程師(業主)同意順延的工期內完成。
2)因承包人施工質量達不到協議書約定的質量標準。
3)承包人不履行合同內義務的其他情況等，則承包人賠償因其違約給發包人造成的一切損失。
4)開始正式打樁后，發包方發現承包方不能滿足經現場監理審批的工期要求(合同天數)，發包方有權另加工程隊伍，承包方不得阻撓。
(二)索賠
1、當一方向另一方提出索賠時，要有正當的索賠理由，且有索賠事件發生的有效證件;
2、當一方向另一方提出索賠要在索賠事件發生后28天內送交報告，受理方要在28天內予以回復，否則視為該索賠已認可。
(三)爭議
雙方約定，在履行合同過程中或未盡事宜發生爭議時，在協商未果的情況下，可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、有關事項
1、為保證工程能順利實施，發包方委派同志為工地代表，承包方委派為工地代表，隨時協調處理工程施工中的一切事項。
2、本合同自簽訂之日起生效，工程款結清后自行廢止。
3、本合同條款與國家、省、市有關法律相抵觸時，一律以國家、省、市法律法規為準。
十二、其它
1、合同價款中含第一次試樁檢測期間的機械停滯周期為15天，超過此期間停滯費用另計。
2、如因第一次試樁結果未能滿足設計要求，再次要求打試樁，機械停滯費臺班按投標報價所報費再行結算。兩種規格一種試樁合格不計停滯費，兩種都不合格按2000元/天/臺。
3、如需引孔或增加其它的技術施工措施所造成的費用另行協商結算。
4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以獎勵或處罰2000元/天。因付款不及時造成工期延誤，按機械停滯臺班補償。
5、合同簽訂后，若乙方無正當理由機械設備不進場或甲方無故拒絕乙方進場施工，則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內。
6、甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續施工，如果中途停滯時間超過一周，甲方補償乙方一周以外每天停滯費2000元/天，需要臨時樁機退場，甲方補貼進退場費陸萬元/次。
7、合同中未盡之處，以現場實際進行簽證。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同2
合同編號：___________
簽約時間：__________________________________
發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就
工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1．1工程名稱：________________________。
1．2工程地址：________________________。
1．3工程內容：________________________。
1．4工程做法：________________________。
1．5承包范圍：________________________。
1．6承包方式：乙方包工包料。
1．7進場材料：________________________。
1．8 工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
1．9工程質量：________________________。
第二條 合同價款、付款方式及結算
2．1合同單價：________________________。
2．2合同總價款：______________________。
2．3付款方式及期限：__________________。
2．4計算原則：________________________。
第三條 甲方責任
3．1 甲方根據合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
3．2甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收。
3．3 開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3．4 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
3．5 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。
3．6如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應應審批手續。
3．7開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現損壞由乙方負責。
3．8協調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的`合作，協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責任
4．1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
4．2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4．3 嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
4．4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
4．5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4．6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。
4．7做好現場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現場管理制度執行。
第五條 關于工期的約定
5．1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
5．2 甲方未按合同規定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。
5．3 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5．4 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
5．5因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第六條 工程驗收
6．1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收；
（1）材料驗收；
（2）隱蔽工程驗收；
（3）竣工驗收；
6．2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。
6．3對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。
6．4工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；
6．5雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔；
6．6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為 年。
第七條 違約責任。
7．1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1 %支付滯納金。
7．2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元計算，向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8．1由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應在 7 日內通知另一方，并在 14 日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。
第九條 爭議或糾紛處理
9．1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
9．2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補充條款：___________________________________。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(蓋章)：____________________
法定代表人：____________________ 法定代表人：____________________
經營地址：______________________ 經營地址：______________________
委托代理人（簽字）：____________ 委托代理人（簽字）：____________
電話：__________________________ 電話：__________________________
傳真：__________________________ 傳真：__________________________
開戶銀行：______________________ 開戶銀行：______________________
日期：__________年______月____日 日期：__________年______月____日
工程施工合同3
甲方：__________________________（以下稱甲方）
乙方：__________________________（以下稱乙方）
甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用友好合作的態度，按照依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合弱電工程的具體情況，雙方達成如下合同條款，共同遵守。
甲乙雙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經有關部門審定具有弱電工程承包資質的'企業法人。甲方委托乙方完成本工程施工安裝的相關事項，具體內容參見合同附件之《網絡及監控設備系統集成造價表》。
1、工程概況
⑴工程名稱：_________________
⑵工程地址：_________________
⑶工程承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）
⑷工程施工概況：
①甲方負責協調處理業主工地現場有關問題，保證現場正常施工的必要條件。乙方應按合同規定的時間施工、完工。
②甲方應及時將工程材料運到施工現場，由乙方負責搬運并存放在業主指定的安全倉庫。
2、甲乙雙方的權利、責任和義務
⑴甲方責任：_________________
⑵乙方責任：_________________
3、工程施工造價預算
⑴工程施工勞務造價：
大寫：（人民幣）_______________小寫（RMB）____元整。其中：材料費：_________，人工費：_______，現場管理費：__________，設計費：________，垃圾清運費：______，開挖回填費：________根基預埋管路預埋費_________稅金：________，其他費用：__________。
⑵經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實際另計。
4、結算方式
⑴工程施工人員進場預付合同造價工程款20%，即______元。
⑵線路施工完畢經業主初驗合格支付工程款的70%，即____元。
5、附則
⑴甲乙雙方已明確本協議所規定的所有內容，并無異議，雙方一致同意嚴格遵守本協議的要求進行合作。
⑵本協議經甲、乙雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
⑶本協議一式兩份，甲方、乙方各持一份。每份具有與本項目主合同同等法律效力。
⑷本協議隨主合同的變更、解除或終止而變更、解除或終止。
⑸未盡事宜，雙方協商解決。
甲方代表：________________乙方代表：________________
_________________（簽章）_________________（簽章）
________年________月________日________年________月________日
工程施工合同4
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方________工程(總長度________公里)施工事宜達成一致。
一、乙方承包該工程的全部施工工作，即實行“包工不包料”，甲方自備材料，乙方只負責施工。
二、承包費用：_________________8.5元/。
三、支付方式：_________________施工隊進場預付________年________元，5天后再付5000元，經驗收合格后付13000元，剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期：_________________乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的`圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責，與甲方無任何關系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失。
3、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責。
5、保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____年_____月_____日
工程施工合同5
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。
第一條、工程概況
1、項目名稱：
2、座落地點：
3、材料說明：詳見報價清單
第二條、承包方式及承包范圍：
2.1承包方式：乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工，向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下：
本工程屬交鑰匙工程，乙方應按時完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量，包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
第三條、質量標準及乙方的質量保證
3.1本工程的施工應符合以下的質量標準：
嚴格執行現行有效且的電梯安裝驗收規范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工，保證質量。
第四條、工期
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場，實施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中，如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的，經甲、乙雙方協商同意，可對工期進行調整。
第五條、合同總價款
5.1本工程的包干總價(含稅)為：
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用，甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
第六條、付款方式
6.1 xxx 付款方式
第七條、甲方責任
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方，由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監督與管理，并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的，有及時下發《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利；有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協調業主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中，甲方有監督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續及政府有關部門的驗收手續，相關費用乙方負責。
第八條、乙方責任
8.1乙方指定的項目代表為：________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質，并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前，須根據工程規范編制設計及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間，乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后，在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費，按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責，并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板，試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續前的所有保管工作。如發生損壞，乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛生文明施工和施工噪音等管理規定，辦理有關手續，因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰，由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工，保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人，做好現場施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續。
8.15竣工驗收合格后，乙方須按甲方規定提交正式的竣工結算報告，經過甲方審定后作為確定結算款的依據。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續，以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗，費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
第九條、材料設備供應
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規范要求和工程質量要求，相關規定如下：
9.1.1乙方所采購的材料，由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規范要求不符的材料，甲方代表有權拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規范和質量要求的材料，并承擔由此發生的費用，工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經甲方驗貨，乙方不得擅自開工。否則，應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應承擔相應的.責任。
第十條、工程驗收
10.1隱蔽工程驗收：工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時，乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行此后工程施工。驗收不合格，乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽，甲方有權要求剝離或開孔，乙方應進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，乙方應承擔有關費用，且工期不得順延。
10.2竣工驗收：本工程完成安裝調試后，乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格，故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后，雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格，同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的，乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產生糾紛，由工程所在地質量監督檢查部門核驗為準。
第十一條、違約責任
11.1甲方如不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金，若乙方逾期竣工超過三十天的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規范和甲方的指令嚴格進行施工，保證質量，如不符合上述要求，甲方有權拒絕驗收，且對乙方進行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓，違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據本合同的約定解除合同后，乙方應在甲方發出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作，包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經甲方書面同意，乙方不得將本合同轉包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
第十二條、爭議及解決
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發生爭議的，除雙方協議停止施工外，乙方都應繼續履行合同，保持施工連續，并在任何情況下，均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
第十三條、合同生效
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜，可另行協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，每份均具有同等法律效力。
第十四條、聯系方式
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯系電話為有效的聯系方式，若聯系方式發生變更，應及時以書面形式通知對方，未以書面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯系方式發送有關通知、文件，即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯系人：聯系電話：通信地址：
乙方聯系人：聯系電話：通信地址：
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
____年____月____日 ____年____月____日
工程施工合同6
發包方(甲方)：_________
承包方(乙方)：_________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》，結合本工程具體情況，經雙方協商達成如下協議：
第一條工程概況
1、工程名稱：平陸縣西街初中遷建項目一標段。
2、工程地點：平陸縣西韓窯村，砥柱廣場北側。
3、工程內容：載體樁施工
4、工程范圍：圖紙范圍內樁基工程
第二條承包方、合同價款及支付方法
1、承包方式：機械成孔，甲方提供水、電、扎絲、焊條、鋼筋、混凝土，其余機械設備、材料、人工由乙方負責。
2、合同價款：
按實際施工樁數，以65元/米按有效樁長進行結算。
3、合同價款支付方式
(1)工程進度款：1#、2#、3#樓按每棟樓載體樁完成后，付每一棟樓載體樁合同價的50%，1#、2#、3#樓載體樁全部完工后付至合同總價的70%，載荷試驗完成合格后付至合同總價的90%，剩余10%竣工驗收后一個月內付清。
(2)合同價款的調整：合同價款簽訂后，任何一方不得擅自改變，但發生下列情況之一時，合同價款按實際情況進行增
1)甲、乙雙方代表確認的工程量增減;
2)甲方代表確認的.設計變更或工程洽商;
第三條工期
施工現場達到“三通一平”，基坑開挖至標高，具備開工條件后，以監理書面簽署的開工令日期為開工日期。有效工期為日歷天，雨天除外。
第四條工程質量
乙方嚴格按照國家有關規定、樁基施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工，質量達到合格。
第五條甲方的權利和義務
1、甲方應向乙方提供樁基施工所需的圖紙、勘察報告、測量成果等有關資料負責放線、乙方人員配合。
2、甲方負責在開工前施工現場達到“三通一平”，水、電接入施工現場相應位置，保證滿足施工期間的需要。
3、甲方委托樁基檢測試驗、材料試驗、水電費、稅收并承擔相關費用，協調處理好周邊關系，保證施工正常進行。
4、對乙方施工過程進行質量安全的監督和檢查。
5、甲方負責放主軸線，乙方負責放線施工。
6、嚴格按合同約定及時支付工程款項。
第六條乙方的權力和義務
1、乙方在施工前認真熟悉施工圖紙，并按圖紙要求進行放線
2、嚴格按照國家有關規定、規范施工，接受甲方與監理的監督和檢查，服從甲方的現場管理;
3、保證施工機械正常工作;
4、乙方按有關規定采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用。
5、負責載體樁施工資料的現場記錄、收集、整理、負責建設單位、監理單位的簽字蓋章。并按照山西省地方標準20xx裝訂，裝訂完成后交付給甲方。
第七條雙方施工現場代表
本工程甲方指派同志、乙方指派同志為現場代表，共同解決施工中的有關問題，行使合同約定的權力、履行合同約定的義務。
第八條違約責任
甲乙雙方應嚴格履行各自合同條款，保證合同順利履行。如任何一方發生使合同無法履行的行為，應承擔對方的經濟損失。
第九條本合同履行過程中根據合同發生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書等書面形式資料均應作為合同條款的補充內容，與合同條款具有同等效力。甲乙雙方認真履行合同，雙方發生糾紛應友好協商解決，若解決不成，可向項目所在地人民法院訴訟。
第十條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同7
發包單位：________________（以下簡稱甲方）
承包單位：________________（以下簡稱乙方）
為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備等安全，根據國家有關法律法規及企業安全管理制度，經雙方協商一致簽訂本協議。
一、工程項目：________________
二、施工地址：________________
三、甲方安全責任
1.開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底，并應有書面記錄或資料。
2.甲方應要求乙方制定施工安全措施，在開始施工前報甲方備案。
3.甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。
4.甲方指派同志負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
5.發生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：
（1）人身傷亡事故；
（2）發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；
（3）發生廠內火災事故；
（4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；
（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。
第四條乙方安全責任
乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：
1.乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
2.乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規，必須制定相應的安全管理制度；嚴格執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》等有關安全生產、施工規定、制度。
3.現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
4.施工期間，乙方應設有專職安監人員。乙方指派____作為安全工作聯系人。
5.乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布置施工。
6.乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
7.開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，并將參加安全教育人員名單（包括臨時增補或調換人員）與培訓記錄報給甲方備案。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。
8.開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。
9.乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。
10.乙方施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
11.乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工，做到防火、防盜、防破壞、防事故。
12.乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見（或整改通知書）必須及時整改，并將整改方案交由甲方備案。
13.乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故或危及生產運行的不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。
乙方應執行國務院《特別重大事故調查程序暫行規定》、《企業職工傷亡事故報告和處理規定》和《電業生產事故調查規程》。對人員在施工中發生的人身傷亡事故，還必須立即用電話、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告，按規定組織調查處理，并由乙方統計上報；如發生國務院《特別重大事故調查程序暫時規定》所規定的特大事故，還應立即通知當地政府、公安部門，并要求派人保護現場。
乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。
14.發生事故時甲乙雙方聯系方式及響應時間：發生事故時甲乙雙方應于第一時間以電話、工作聯系單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的聯系時，雙方負責人及相關人員要及時到達現場。
六、違約責任
1.乙方在施工過程中造成對甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2.本協議履行中，發現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。
3.發現乙方現場作業人員有違章行為（本協議及安全技術交底）的，處以____元到____元的'罰金。
4.乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。
5.乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的，應照價賠償。
6.乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按____元至____元/天承擔違約責任。
7.施工過程中發生人身傷亡、設備事故有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔____元至____元/次的違約責任。
七、本協議有效期限：
自____年____月____日起至____年____月____日止。
八、本協議經雙方負責人或委托代理人簽字蓋章后生效。
九、本協議一式____份，甲乙雙方各執____份。
十、本協議簽訂地點在甲方住所地。
十一、以下七項為本協議附件：
1.承包工程要求的乙方相關資質證明材料。
2.乙方項目經理、管理人員、技術人員相關證明材料及施工人員名單。
3.乙方特種作業人員上崗資格證書（復印件）。
4.乙方施工人員安全技術、安全工作規程和安全教育記錄。
5.乙方施工安全技術組織措施。
6.乙方具有應對緊急突發事件應急預案并以書面形式提供甲方三份。
甲方：__________________乙方：__________________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
聯系電話：______________聯系電話：______________
簽訂時間：______________
工程施工合同8
甲方：______________________________________
乙方(施工責任方)：________________________
甲方承建之________________，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：站、區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3.乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1.甲方責任：
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2.乙方責任：
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的`施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金：質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方
應在收到甲方書面通知________日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：________________乙方(施工責任方)：______
代表：________________代表：____________________
經辦人：______________施工責任人：______________
________年____月____日________年______月______
工程施工合同9
發包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條、工程概況
1.1工程名稱：________________
1.2工程地點：________________
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自20__年10月15日開工，于20__年12月30日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73—91)。
1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)
第二、條甲方工作
以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第三條、乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條、關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的`工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第五條、關于工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第六條、關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上，付款30%。
第三次付款工程完成90%，付款20%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款17%。
第五次付款尾款3%質保金一年。
第七條、關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條、有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
第九條、獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額1%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滯納金
9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。
第十一條、未盡事宜，雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
第十二條、其它
第十三條、附則
13.1、本合同正本肆份，雙方各執貳份。
13.2、本合同履行完成后自動終止
甲方：________________
乙方：________________
______年______月______日
工程施工合同10
發包方（以下簡稱甲方）______________________
承包方（以下簡稱乙方）______________________
經____________________批準，本工程于________年____月____日公開招標、邀請投標、協商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟民法典〈修正〉》，國家工商管理局和建設部頒發的（gf—91—0201）《建設工程施工合同示范文本》，并結合____市有關規定以及本工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條 工程項目
1.1工程名稱：________________________工程地點： ________________________工程內容：道路________
2、人行道________
2、排水管邊：規格________、橋梁：部位_______________
2.承包范圍：________________________
1.2工期
（1）按定標（或議標、或約定）規定工期 （日歷）天。（
2）開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
1.3質量等級：____________________________________
1.4合同價款：____________________________________按定標價（或協商價）含____________費用，工程造價為人民幣（_______幣）_________元。全部工程等價按下列規定計算：
第二條 甲方工程
2.1開工前_______天辦妥建設許可證，開工證和施工臨時用地，占用道路等合法手續；
2.2開工前_______天將水準點、座標控制點以書面形式提交乙方，并于現場交驗；
2.3開工前_______天向乙方提供施工場地工程地質、地下管網線路資料、保證數據真實準確；
2.4合同簽訂后_______天內組織乙方和設計、監視等單位進行圖紙會審、設計交底，做好會審、交底紀要，并按圖紙的份數發給乙方。
2.5協調處理施工現場及周圍地下管線和臨近建筑物的保護，并承擔有關費用。
第三條 甲方駐工地代表
3.1甲方任命駐工地現場總代表及其委托的代理人，必須由具備相關專業知識的技術人員擔任地，若甲方代表易人，須提前七天通知乙方，其后任必須全面繼續承擔前任應負的責任。
3.2甲方代表或其代理人的指令、通知須經其本人簽署并以書面形式遞交乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名，收到時間后生效。
3.3甲方駐工地代表及委派人員名單：________________________________
3.4委托____________監理公司進行工程監理，監理公司任命____________為監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。
第四條 乙方工作
4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案或編制施工組織設計，施工總進度計劃，并送交甲方代表；
4.2嚴格執行施工規范，安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算；
4.3作好施工記錄、隱蔽工程記錄、匯集施工技術資料作交工文件移交甲方；
4.4作好施工組織管理、維持現場整治，做到工完場清、道路暢通，達到創建衛生____市標準；
4.5工程竣工未交給甲方之前，乙方負責保護、乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復，甲方提前使用后發生的修理費由甲方承擔。
4.6竣工后規定的保修期內，由于施工原因造成的質量問題，乙方于接到甲方通知的___天內無條件保修。屬設計或甲方使用及其它原因造成工程質量問題，乙方可給予返修，但返修費用由甲方承擔；
4.7施工中發生的一切安全事故，除甲方人員自身責任外，均由乙方承擔全部責任，并立即報告甲方和建設主管部門。
第五條 乙方駐工地代表
5.1乙方任命的駐工地的總負責人或總代表，應書面通知甲方，若乙方代表易人，須提前七天通知甲方，其后任必須全面繼續承擔前任應負的責任；
5.2乙方代表行使合同約定的權力、履行合同約定的職責，乙方的要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字后遞交甲方代表、甲方代表在回執上簽署 姓名和收到時間后生效。
第六條 工期提前
6.1工程若需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批準。甲方在三天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議內容包括：提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等；
6.2乙方按合同規定的工期提前竣工，每提前________天，甲方獎給乙方_______元。
6.3無正當理由的工期拖延，每延期_______天，由乙方付給甲方罰金________元，罰金不超過合同總造價的________%。
第七條 工期順延
7.1以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：
（1） 設計變更，工程量變化；
（2） 不可抗力：是指戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸火災、水災，以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；
（3） 甲方代表借故不簽證，影響下一工序的進度；
（4） 甲方資金不足，導致停工、窩工；
（5） 甲方不按合同規定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；
（6） 甲方分包的工程，拖延了工程進度。
7.2上述情況發生后兩天內，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認，答復。
7.3非7.1列出各種原因，工程未按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。
第八條 工程質量等級
8.1工程質量要求達到國家或專業的質量檢驗評定的_________標準。
8.2工程質量經驗收評定為優良標準，并按合同工期竣工，甲方給乙方獎金________元。
8.3工程質量不符合設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
8.4雙方對工程質量有爭議，由____市質量檢驗監督總站進行裁決，裁決費用及因此造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。
第九條 合同價款及調整
9.1合同價款為有條件之可調價款，有下列情況之一者可作調整：
（1） 甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證；
（2） 甲方代表簽認的工程量增減；
（3） 建設主管部門公布的價格調整。
9.2上述情況發生后，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審核后，報送工程造價審查部門審定，確定合同價款的增減。
第十條 工程預付款及竣工結算
10.1合同生效后五天內，甲方付給預算價的_____%為工程預付款，計人民幣___________萬元。
10.2乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時，向甲方遞交竣工結算報告及完整的強算資料，甲方自簽收之日起十五天內將結算審核完畢，并報送造價管理部門審定，審定后的結算書作為雙方結算工程款的有效依據。
10.3甲、乙雙方在工程竣工驗收后一個月內辦理完畢工程結算手續。
10.4甲方未按合同約定將結算審核完畢并報送造價管理部門審定，或在簽收審定書后十五天內不支付工程結算款，則從甲方簽收審定書后第____日起，按施工企業向__計劃外貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息，并承擔每日按拖欠總額的萬分之三的'罰金。
第十一條 竣工驗收
1.1乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天向甲方提供完整竣工資料（一式______份）和竣工驗收報告。甲方代表收到報告后十五天內組織有關部門驗收，并在驗收后五天內提出修改意見，乙方按修改意見修改，并承擔由乙方原因造成修改的費用。
1.2甲方收到乙方竣工驗收報告后十五天內無正當理由不組織驗收或五天內不予批準且不能提出修改意見，則視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續。
1.3竣工日期的認定：竣工日期為乙方遞交竣工驗收報告中的日期，若要修改才能達到竣工要求的，應為修改后乙方重新遞交竣工驗收報告的日期。
1.4甲方未按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用，工程保管費、每天按承包工程造價的萬分之八計醛
1.5經驗收符合國家質量標準，自驗收完畢起五天內，乙方向甲方移交完畢，若甲方未按時接管而導致已驗收工程損壞，造成經濟損失，由甲方承擔，驗收完畢若乙方在五天內未向甲方移交完畢（特殊情況除外）由此造成甲方的經濟損失，概由乙方承擔。
1.6工程未經驗收，甲方擅自動用或提前使用，則自甲方動用（或使用）之日即為工程竣工日期，由此而發生的安全、質量責任問題及經濟支出或損失，概由甲方承擔。
1.7工程竣工驗收符合國家質量標準，乙方不得因經濟糾紛而拒絕交付。
第十二條 保 修
2.1保修期限：分別以每個單位工程竣工驗收后格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行，瀝青砼路面及人行邊為________年，水泥砼路面為________年。
2.2保修責任范圍：除甲方使用過程人為損壞，自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。
2.3保修內容包括：合同價款（含補充合同價款）所包含的工程項目、設計變更、現場簽證或文字約定，雙方或多方會議紀要約定的全部內容。
2.4保修費用：從工程結算款中截留，即按合同總價款計算為3%，若發生的累計保修費超過保修費總額，超過部分仍由乙方支付。
2.5保修期間：乙方應在接到甲方書面通知后，七天內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用在保修費內扣除，不足部分由乙方支持。
2.6保修期滿后二十天內，甲方將剩余保修費和按保修期內__存款得率計算的利息一次付給乙方。
第十三條 爭 議
3.1履行合同過程中發生爭議，首先本著友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，經雙方同意可選擇下列一種方式解決：
1、 向市各級建設主管部門或其授權的造價管理部門申請調解；
2、 向深圳仲裁委員會申請仲裁；
3、 向人民法院起訴。
3.2選擇上述
第一種方式解決爭議雙方接受調解結果，應在調解結果作出后七天內執行，若對調解結果不能接受，或由于一方不執行調解結果等原因使調解結果無法執行，任何一方可在調解結果作出七天后請當地有管轄權的經濟合同仲裁機關仲裁或直接向人民法院起訴。
第十四條 違 約
4.1違約的處理：合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償、違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約、工期相應順延；乙方違約，工期不得順延。
4.2違約金的標準：合同履行中任何一方無正當理由而單方提出終止合同，均屬單方毀約，毀約方除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款_______%的違約金。
4.3賠償經濟損失的范圍
（1） 甲方代表不按合同約定發出必要通知、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務，支付款項及發生其他使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。
（2） 乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求或發生其它使合同無法履行的行為導致甲方經濟損失。
4.4損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失，再加上以經__計劃外貸款利率計算的利息。
4.5除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔前述違約責任后仍必須繼續履行合同。
4.6因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，須提前十天通知違約方并簽訂中止或解除原合同的協議書，報原合同審查（或簽證）部門審查后方可中止或解除合同，違約責任由違約方承擔。
4.7因乙方原因中止合同時，甲方有權決定是否接受與本工程有關屬乙方在現場一切設施、材料、設備和器件的權利。
第十五條 安全施工
5.1乙方應按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和
第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發生的費用。
5.2若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件，發生的費用由責任方承擔。
5.3乙方在動力設備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。其防護費用由甲方承擔。
第十六條 不可抗力
6.1不可抗力原因和因素的認定標準：
（1） 六度以上的地震；
（2） 六級以上的持續一天臺風；
（3） 30以上的持續24小時的大雨、暴雨；
（4） ________年以上未發生過，接近或達到人體體溫持續二天的高溫天氣；
（5） 自然原因發生的火災；
（6） 其它不可抗力原因（包括因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或非甲乙方責任造成的爆炸等）。
6.2上述不可抗力因素出現，乙方應立即采取措施并向甲方報告損失情況和清理、修復的費用，若災害呈間歇形式發生，乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災情處理提供必須條件。
6.3因
6.1所列災害發生的費用由雙方分別承擔。
（1） 工程本身的損害由甲方承擔。
（2） 人員傷亡由其所屬單位負責并承擔相應費用；
（3） 造成施工現場乙方臨時設施損壞和修復費用，由甲方承擔；
（4） 乙方設備、機械、車輛等現場施工用具及人員停、窩工、機械、設備停置損失，由乙方承擔；
（5） 清理、修理工作的責任與費用承擔，雙方另簽補充協議。
第十七條 合同的生效與終止本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋法人印章，送____市建設工程造價管理站或____市____市管理辦公室審查后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。
第十八條 合同份數本合同正本一式兩份，由甲、乙雙方各持一份。副本一式_____份，甲、乙雙方各持_____份，建設主管部門，建設工程造價管理站，__一份。均具同等效力。
發包方（公章）
承包方（公章）
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶：
開戶：
帳號：
帳號：
工程施工合同11
甲方：
乙方：
身份證號碼：
甲方承建的農田機械道路及河道工程，需使用挖掘機等機械作業，乙方就近有機械，經甲乙雙方協商就挖掘機使用等相關事項達成如下協議：
1、工程地點：
2、作業內容：根據甲方需要挖掘機所能從事的`作業。
3、機械型號：60型挖掘機。
4、計量方式：按實際工程進行計量，精確到分鐘，計時時間以及機械進入甲方指定地點，并指令開始工作時，甲方指定專人計量時間(說明：無論夜間或加班使用機構計量方式不變)。
5、計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數，單價為_______/小時(合同期單價不再調整)。
6、付款方式：經甲方及甲方相關人員驗收合格后一次性付清。
7、安全責任：乙方應加強安全檢查及防范工作，凡發生一切安全事故(包括車輛本身安全、駕乘人員安全對他人造成安全、開往或退出工地安全等)均由乙方負責(包括法律或經濟責任)。
8、駕乘人員食宿自理，機械設備自行保管。
9、本協議一式二份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
工程施工合同12
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的'1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同13
發包方：（簡稱甲方）天下石倉（天津）有限公司承包方：（簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商
第一條工程概況
1、1工程名稱：天下石倉1#地二期高低壓配電工程
1、2工程地點：天津市武清區汊沽港鎮中華自行車王國產業園內
1、3工程內容：按工程設計圖紙內容（配電室土建除外）的1___1000KVA配套高低壓供配電設施（接地，設備槽鋼，照明系
1、4承包范圍：見招標文件及工程設計圖（不含計量，負控甲方提供）
1、5承包方式：本工程實行包合同總價、包工包料、包工期、包材料、
1、6合同價款：本工程造價：1400000、00元（含稅價）
1、7合同價包括：材料費、人工費、機械費、各種措施費、臨時設施費、二次倒運費、不可預計費、材料采購運輸保管費、長短途及垂直運輸費、雨季施工費、材料損耗、各種材料復試檢驗費、安全防護及文明施工費、各種措施費（包括專業措施費：各種支架費、腳手架費、二次搬運費、夜間施工增加費、已完工程保護費等）、現場經費、勞保統籌費、定額測定費、建設工程安全防護費、甲方分包項目配合費、各種規費、風險金、保險金、計劃利
第二條：、技術規范及標準
本技術規范書規定的開關柜及其部件和設備應符合中華人民共和國國家標準和電力行業有關標準和規定。
IEC—298—1981《交流金屬封閉開關設備和控制設備標準》；
DL404—91《戶內交流高壓開關柜和電氣元件凝露及移實驗技術條件》。
IEC60298《交流金屬封閉開關設備和控制設備》
GB3906—20__《3—35KV交流金屬封閉開關設備》
GB11022—89《高壓開關設備通用技術條件》
GB1984—89《交流高壓斷路器》；GB1208—87《電流互感器》
GB311《高壓試驗技術》； SD/T318—89《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》
400V低壓開關柜技術規范
1、標準及規范
產品制造應符合以下標準：
國家標準GB7251《低壓成套開關設備》
國際標準IEC439《低壓成套開關設備及控制設備》
國際標準IEC290的有關要求。
主要設備清單
見圖紙：1）略
2）產品型號按圖紙執行，品牌及生產廠家甲方指定3家從中選用。
第三條：工程期限
2、1全部工程開工日期：本工程定于20__年___月___日開工。
2、2設備進場安裝日期20__年___月___日。
2、3全部工程竣工日期：本工程定于20__年___月___日竣工。
2、4全部工程總日歷天數/天。
第二條工期延誤與工期獎罰
3、1延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期
3、2暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求并在停工后48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答復。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時間內未予答復，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
3、3工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。
3、3、1設計變更。
3、3、2一周內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3、3、3施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3、3、4甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。
3、3、5不可抗力（指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造
第四條甲方工作
4、1辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場干道，保證運輸暢通。
4、2甲方提供施工電源，乙方自行解決施工所需的'材料及工具。
4、3將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
4、4甲方在開工前15天將工程施工圖1份及有關技術資料提供給乙方。
4、5組織設計院、乙方進行圖紙回身，并向乙方進行設計交底。
4、6協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求。
第五條乙方工作
5、1按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，并提供施工用電、用水計劃。
5、2乙方應在20__年6月10日前將施工組織設計（或施工方案）交與甲方，甲方應在3日內批準或提出修改意見，逾期即可認為已經批準。
5、3乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。
5、4已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生
5、5按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
5、6嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無建筑垃圾。
5、7乙方免費協助甲方辦理送用電相關手續。
第六條價款支付與調整
6、1、設備到場三天內付總工程款20%。供電后一周付至總工程款95%（付95%工程進度款時承包人必須先提供工程款全額發票。）
6、2、施工單位必須提供當地地稅局認可的正式發票，具體分以下幾種情況：
6、2、1天津地區以外登記注冊的企業必須提供天津市外管站開出的建筑安裝發票。
6、2、2天津地區已登記注冊的企業在合同簽訂后必須憑合同先到當地武清區汊沽港鎮地稅局進行登記備案，然后提供企業自開的武清區汊沽港鎮地稅局代開的建筑安裝發票。）
第七條材料設備供應
7、1乙方采購的材料設備應符合設計和規范要求，并附有合格證及材質證書。
7、2根據工程需要，經甲方批準，乙方可使用代用材料。
第八條質量與驗收
8、1乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進
8、2隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位、乙方自檢合格后在隱蔽工程前24小時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行隱蔽工程施工。
8、3工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8、4乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告后5天內組織驗收，無正當理由不組織驗收或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見，可見竣工驗收。
8、5已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如提前使用，即視為竣工驗收。
8、6乙方在驗收后6天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖3套。
第九條設計變更
9、1施工中如需變更，須由甲方取得以下批準：超過原設計標準和規模時，經原設計和規劃審查部門批準，送原設計單位審查后，取得相應圖紙和說明。
9、2乙方對原設計進行變更，須經甲方同意。甲方對原設計進行變更，須向乙方發出正式變更通知，乙方按通知進行變更。
9、3由于設計變更導致的經濟支出，由雙方以補充協議方式予以明確。
第十條竣工結算
10、1甲方在收到乙方的竣工結算報告及完整的結算資料后一個月內予以核實，給予確認或提出修改意見。結算時因甲方提出的工程量發生增減的，減少的部分如實扣除；
10、2合同外工程量變更計算：
10、2、1增加或減少的工程量以現場實際丈量計算，丈量需經甲方及監理的確認。
10、2、2若合同內有相對應子目，則單價=投標單價×合同總價/投標總價； 10、2、3若沒有相對應子目，雙方協商價格。
10、3經甲方審核簽字和經乙方簽署同意的結算為最終結算。
第十一條工程保修
11、1保修金。甲方從應付乙方工程款內，按合同工程價款的10%預留工程保修費用。待保修期過后，退還乙方本金。
11、2保修項目及保修期限。
11、3保修期間，因施工質量問題，經甲方提出要求，乙方應在接到修理通知后壹天內派人修理。否則，甲方可委托其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條爭議，仲裁
12、1甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，當事人應本著協商的原則解決，協商不成時，可按下列2種方式解決：
①向天津市仲裁委員會申請仲裁；
②向人民法院起訴。
第十三條甲、乙方駐工地代表
13、1甲方駐工地代表姓名：焦發國
第十四條合同附件
14、1在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備工程協議書。
14、2招標文件
第十五條合同份數及有效期
15、1本合同一式3份。甲方2份，乙方1份。
15、2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
15、3本合同附件與本合同具有同等法律效力
發包方（蓋章）：_________承包方（蓋章）：_________
單位地址：____________單位地址：____________
法定代表人（蓋章）_________法定代表人_________（蓋章）委托代理人（蓋章）_________委托代理人_________（蓋章）電話：_______________電話：_______________
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________
賬號：_______________賬號：_______________
工程施工合同14
甲方：______省_____市_____建筑公司 乙方：_____（身份證：____________________）
為優質、高效完成_____二級公路第五合同段工程的施工，充分發揮各方優勢，經甲乙雙方平等協商，甲方將_____二級公路第五合同段工程的技術方面的工作承包給乙方，并達成以下協議：
一、合作項目工程名稱_____二級公路第五合同段（昔董至瓦曉段）
二、工程技術承包范圍
1）工程施工復測及相關資料編制。
2）工程施工放樣及相關資料編制。
3）工程試驗及相關資料編制。
4）工程質檢及相關資料編制。
5）工程計量及相關資料編制。
6）工程變更及相關資料編制。
7）工程施工技術及工程的現場管理。
8）工程施工工藝及工序的控制。
9）工程竣工資料的`編制。
三、合同工期
1）從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。
2）雙方擬定施工合作時間為_____個月，即從________年_____月_____日到_______年_____月_____日，工期共_____個月。
3）以上合同工期，包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。
4）竣工資料編制時間為_____個月。
5）若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負任何責任。
6）如工期超出_____個月，甲方應支付乙方超出工期的工程技術費。
四、工程技術承包費用
1）施工投標工程技術費：甲方投標工程總價，扣除第100章費用及工程備用金后按_____%計。
2）工程變更增加工程技術費：在施工過程中所產生的工程變更增加金額總量按_____%計。
3）工程中的非計量增加工程技術費：按該款項_____%計。
4）前兩項總計所產生的技術費若低于__元人民幣，則甲方支付給乙方_______元人民幣；若超出則按前兩項計算。
5）工程延期費：超出雙方約定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民幣的工程技術費。
6）施工復測費：__________元人民幣/每公里。
7）竣工資料編制費：__________元人民幣。
工程施工合同15
貸款方：___
借款方：___
根據國家規定、借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款用途___________________。
第二條借款金額
借款方向貸款方借款人民幣（大寫）__元。預計用款為____年_____元；______年______元；______年______元；_____年_____元；______年______元；______年______元。
第三條借款利率
自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____％。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率２０％。
第四條借款期限
借款方保證從____年____月起至_____年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_____元；______年______元；______年______元；_____年_____元；______年______元；______年______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的.經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。
第九條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：________（蓋章）貸款方：_______（蓋章）
負責人：________（簽章）負責人：_______（簽章）
地址：____地址：_____
簽約日期：_______簽約地點：_______
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同06-12
[精選]工程施工合同07-06
景觀工程施工合同04-19
樁基工程施工合同04-19
道路工程施工合同04-21
監控工程施工合同05-09
工程施工合同【熱門】06-22
工程施工合同【精】06-22
工程施工合同【熱】06-22
【精】工程施工合同06-21