在人們的法律意識不斷增強的社會，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編整理的建筑工程合同，歡迎閱讀與收藏。

建筑工程合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　按照平等互利、團結協作、共同發展的精神，經甲乙雙方友好協商，就雙方共同參與__________有限公司電纜產業園2#、4#廠房工程項目施工達成如下協議條款：

　　第一條總則

　　1.1本協議為雙方一次性聯合協議。協議的各項條款僅對__________有限公司電纜產業園2#、4#廠房工程（以下簡稱“本項工程”）項目施工具有約束力。

　　1.2本協議中所稱“本項工程”是指甲方以乙方名義與建設方__________簽訂的《__________工程項目建設工程合同》所包括的全部內容。

　　1.3合作雙方是_____的平等伙伴，按照雙方的職責分工進行合作范圍內的經濟及生產活動。

　　第二條工程項目的安排及費用

　　2.1該工程項目位于__________工業園區內，工程為廠房土建及鋼結構，砼框架主體、鋼結構屋頂結構。其中，鋼結構工程須由溫州市結構有限公司負責施工，其余全部工程由乙方組織施工，并由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、_____費用、稅金以及甲方與建設方簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風險和法律義務。

　　2.2甲乙雙方可根據工程需要共同組成工程項目部，由乙方全權負責。項目部由乙方委派項目經理，同時組織滿足工程施工所需的人員及設備，注入工程施工所需資金，工程質量以現場監理驗收為基準，以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復，并使人員穩定。甲方可委派項目副經理及財務人員各一名，參加工程及財務管理工作。一切人員均應服從項目部的統一領導。

　　2.3在本項工程中，為保證工程款專款專用，工程順利進行，由建設方撥付的所有款項，均應直接轉至項目部指定賬戶（銀行賬戶名：__________，賬號：__________）。

　　2.4乙方應以現金或支票形式向甲方支付本項工程投標一切有關費用（包括購買資審及招標文件、標書的編制、所需證件的公證費用、投標保證金、銀行信貸證明手續等等），以上費用應在資審遞交前和開標前支付，開標時由甲方遞交建設方。工程中標后，乙方應支付工程履約保函和工程開工動員預付款保函和相關費用，并在本工程開標前雙方議定的日期內將款項劃到甲方銀行賬戶上。乙方在本項工程施工中所需開工啟動運營資金由乙方自行解決。

　　2.5甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用全部由項目部直接發放。

　　2.6乙方向甲方支付工程有效標價5%的管理費用（不含稅金、暫定金額按實際發生計�。�。管理費用支付方式：甲方要求收到建設方支付的每筆款項（包括工程預付款和計量款）后，按付款比例將應交管理費扣存。工程竣工后將應上繳甲方的管理費一次付清或按進度比例扣存的管理費按比例付給甲方指定賬戶。乙方所管理使用的資金為工程總款的95%。

　　第三條甲方職責

　　3.1甲方負責以乙方名義與建設方簽訂《__________工程項目建設工程合同》，協調與建設方、監理方的工作關系及工程量變更增減等事宜。

　　3.2甲方應負責工程項目招投標前期的一切工作，乙方為甲方提供所必須的資質文件。

　　3.3甲方必須保證所承攬的工程為合法項目，且甲方負責將與本項工程施工有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給乙方。

　　3.4乙方所提供的人員，在施工過程中因業務素質低，不能勝任其工作的，甲方有權要求撤換。

　　3.5甲方應協助乙方整理工程竣工資料。

　　第四條乙方職責

　　4.1乙方同意甲方作為本單位工程項目部對外承攬工程，并為其出具委托書。

　　4.2乙方保證具備投標人資格要求，即必須具備建筑安裝工程二級及以上工程資質企業，且在人員、設備、資金等方面具備相應施工能力。擬派負責人須具備二級及以上注冊建筑師執業資格，具備有效的安全生產考核合格證書，且未擔任其他在建工程項目的項目負責人。

　　4.3乙方在本項工程建設期間，支付工程所需全部費用，全面履行甲方與建設方簽定的本項工程合同中的各項要求，同時未經甲方書面同意不得將本項工程中的任何項目再次分包。

　　4.4乙方負責本項工程施工過程中的進度、質量、安全管理工作且對建設方負責。

　　4.5乙方負責所承擔工程的竣工資料，做好工程竣工結算工作并負責所承擔工程的缺陷責_____保修工作。

　　4.6乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項法律、法規和規章制度。如果發生工程質量問題或重大安全事故，乙方應對此承擔全部責任，承擔由此產生的`所有損失及費用，并賠償甲方相關的名譽損失費用。

　　第五條違約責任

　　5.1甲方以乙方名義中標并與乙方簽定建設工程合作協議后，如乙方不能完成本項工程內容，不僅要承擔建設方索要的賠償金，還需向甲方支付建設方索要賠償金的50%作為補償。

　　5.2如甲乙雙方未按照本合同約定履行合作義務，違約方應當承擔應付款__________%的違約金，并繼續承擔本合同義務。

　　第六條糾紛解決

　　6.1雙方因本協議的履行發生糾紛，應先協商解決；協商不成，由甲方所在地人民法院管轄。

　　第七條效力問題

　　7.1本協議壹式貳份，具有同等效力，由甲乙雙方各持一份。

　　7.2本協議未盡事宜，由雙方協商訂立補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力，補充協議條款若與本協議條款相沖突，以補充協議條款為準，但不影響本協議其他條款效力。

　　7.3本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方完成合同規定的全部權利和義務之日起失效。

　　第八條其他條款

　　8.1甲乙雙方在本項工程開工前應先簽署本建設工程合作協議書。

　　8.2本項工程實施過程中，雙方應信守各自在協議中的承諾，遵守誠信原則。

　　8.3本協議有效期內，甲乙雙方與本工程無關的其他業務各自獨自經營，自負盈虧，雙方互不承擔本協議以外的責任和義務。

　　8.4雙方應本著友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則，給對方提供最大的便利，使工程順利圓滿完成。

　　甲方簽字：______________________乙方簽字：______________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建筑工程合同2

　　甲方：__________________（以下簡稱甲方）

　　乙方：__________________（以下簡稱乙方）

　　為了充分發揮甲乙雙方各自優勢，開拓市場，共同發展，為明確雙方的職責、權力和義務，根據《_____》的相關精神，結合本工程實際，雙方本著平等、自愿、互利的原則，達成以下協議，共同遵守執行。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：________________。

　　2、工程地點：________________。

　　3、施工內容及范圍：________________。

　　4、工程質量：合格。

　　5、工期：________________。

　　由乙方負責提供社會信息資源和資金，并配合甲方投標，中標的建筑工程項目，在甲方同業主簽訂《建設工程施工合同》后，雙方共同組建該工程項目部，由乙方負責組織資金、材料以及勞動力等，按甲方項目管理要求組織施工，經濟_____核算、自負盈虧。

　　第二條、項目管理模式

　　一、項目合同管理

　　1、乙方必須服從甲方的統一管理，協調和指揮、接受甲方委派項目人員對工程質量、工期、安全、文明施工等工程的指導、監督、協調、檢查。

　　2、乙方應全面負責履行甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充條款協議，承擔全部責任及義務。若因乙方原因造成違約，乙方應承擔全部違約責任。

　　3、工程項目主要施工隊伍由乙方選擇推薦，要求使用有用工主體資質的_____法人企業（勞務公司），報甲方審批。未經甲方許可，乙方不能將工程分包，更不允許進行轉包和違法分包活動。

　　二、項目班子管理

　　1、甲、乙雙方按業主要求共同組建滿足施工要求的項目班子。

　　2、乙方進入項目部人員必須具備相應從業資格的資格證書和上崗證，并將相關資料交甲方審核備案。

　　第三條、項目管理費用及保證金

　　1、乙方按工程結算總價的____%向甲方繳納管理費（不含稅金及有關部門規費），由甲方統收統支。

　　2、管理費支付時間：甲方負責對乙方實際完成工程量進行審核確認，工程款到賬后甲方據此扣除管理費、稅金、派駐項目人員工資、規費、保修金和其他約定費用。

　　3、乙方負責承擔本工程招投標及合同履行過程中發生的一切費用。

　　4、按合同約定的墊資、保證金、履約保函、擔保等費用均由乙方自行承擔和解決。

　　5、甲乙雙方約定：乙方按合同總價____%（特殊情況可根據工程規模請示后調整）向甲方繳納保證金（含0.7%。建賬保證金，質量、環境、職業健康安全、進度保證金），可按工程進度分階段繳納。

　　第四條、項目管理人員構成及工資標準

　　1、甲方委派為甲方項目管理代表，其余項目管理人員為。

　　2、甲方派駐項目人員工資標準分別為：（含五類_____）：________元/月；________元/月（通訊費由乙方解決），乙方提供食宿，乙方每月按時將甲方派駐項目人員的工資上繳給甲方，由甲方負責發放。

　　3、甲方派駐項目人員在工程實施期間如遇公司學習和培訓，乙方應該無條件支持，工資照常發放。

　　4、乙方委派為乙方項目管理代表，其余項目人員為____________。

　　第五條、財務管理

　　一、資金管理

　　1、工程資金必須統一劃撥到甲方指定賬戶或共管賬戶。項目每筆資金到賬后，由乙方擬定資金支付計劃，經甲方派駐項目主管人員簽字后，上報甲方審批，并由甲方財務人員監督支付。

　　2、甲方收到工程資金在扣除管理費、稅金等相關費用后將工程資金按工程形象進度完成比例支付給乙方，乙方須專款專用，不扥挪用、拆借、串用。未經甲方許可，乙方不得擅自向業主收取與工程有關的任何工程費用，否則甲方有權立即終止合同。

　　3、資金支付計劃必須首先保證項目民工工資及時、足額發放。若因拖欠而收到建設行政主管部門處罰或通報，由此造成的一切后果均由乙方負責，而且甲方有權追究經濟賠償。若有_____，一次處罰____萬元。

　　二、財務管理

　　1、工程開工前、乙方必須按照工程承包合同價的萬分之____繳納建帳保證金。

　　2、工程開工后，乙方應按國家的有關規章制度和甲方要求，建立健全符合甲方規定的財務核算體系，負責核算工作，按時報送會計報表，工程竣工后，項目會計核算資料經甲方驗收合格后、返還建賬保證金。

　　3、乙方必須在工程竣工后6個月內與業主完成財務決算、否則，乙方應主動提出工程價款的優先受償請求，直至申請人民法院支持。在工尾款支付前，乙方應向甲方作出債務清償完畢的法律承諾，并將工程相關財務資料（原件）送交甲方財務部門存檔后，方可根據具體情況支付。

　　4、工程在辦理完結算后，甲、乙雙方應履行財務決算手續，以保障雙方的經濟利益。

　　三、稅收管理

　　1、依法納稅是每個公民單位義務。乙方在本工程施工過程中必須依法繳納營業稅、城建費、教育費，以及其他應繳納的稅金（所得稅由乙方按國家有關規定自行繳納）。工程資金到帳后，甲方按比例扣繳營業稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加等稅金，如由業主代扣代繳的，需提供稅務機關出具的委托代扣代繳相關手續，并提供有效的完稅憑證。

　　2、甲方每次撥付工程進度款時乙方必須出具等額的與工程相對應的成本發票，（建筑工程成本發票不得低于工程款____%，裝飾裝修工程成本發票不得低于工程款____%）。

　　3、合同印花稅按____%的合同印花稅在第一筆進度款中一次性扣收。

　　第六條、質量、安全、標化、進度及工程技術管理

　　一、工程質量管理

　　1、甲乙雙方約定：乙方工程質量達到國家有關技術規范和業主的要求后，甲方將質量保證金返還乙方，否則予以扣罰。

　　3、工程未達到質量要求，乙方應及時整改，并承擔由此造成的一切費用和責任。甲方視其質量事故情況，并作出相應處罰。

　　二、工程職業健康安全管理

　　1、甲乙雙方約定：乙方達到職業健康安全目標要求（無重大傷亡事故，輕傷頻率低于____%。）后，甲方將職業健康安全保證金返還乙方，否則予以扣罰。

　　2、乙方在施工現場須設置專職安檢人員，落實安全生產責任制，施工前做好安全技術交底工作，杜絕重大傷亡事故發生。甲方或甲方派駐人員檢查發現施工中存在不安全行為和隱患，有權糾正、罰款或立即停止其工作。

　　3、凡是在四川省建筑施工企業安全生產許可證動態管理暫行辦法實施過程中，因違反安全管理的有關規定或安全評價、安全檢查不符合要求等原因被政府有關部門處罰、通報批評或對企業安全許可證扣分的，甲方視其情節輕重進行處罰。

　　4、乙方在施工中發生安全事故，應自行承擔指標責任和由此帶來的賠償責任及一切經濟損失。

　　5、按規定應辦理_____的`，由乙方負責辦理，費用由乙方承擔，_____單據原件交甲方。

　　三、環境、標化管理

　　1、甲乙雙方約定：乙方達到甲方要求的標化工地標準，則甲方將該保證金返還乙方，否則，予以扣罰。

　　2、乙方應按甲方要求，統一制作施工現場的標識、圖牌、徽記。

　　3、乙方負責該工程安全施工、文明施工所必須的施工場地硬化、工地內防塵整治等工作，若施工過程中出現安全責任事故，不文明施工行為，造成一切所示和后果概由乙方自行承擔指標責任及由此帶來的賠償責任等一切損失。

　　四、進度管理

　　1、甲乙雙方約定：乙方達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求，則甲方將保證金返還乙方。否則，予以扣除。

　　2、乙方應達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求。乙方未達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求而被罰，其所有的經濟損失由乙方承擔。

　　五、工程資料管理

　　乙方應按甲方要求，做好施工過程中資料收集、整理工作，根據公司川四建發

　　[_________]21號要求實行押金制度，本工程竣工資料押金數額為____萬元整，押金在撥付工程款中預扣。工程竣工后，將全部完整檔案資料移交份到甲方檔案室后，方可將押金返還給乙方，如不能按規定上交竣工資料，沒收其押金。

　　六、生產要素管理

　　乙方的材料采購、勞務用工以及周轉材料、機具設備租賃等，不得以甲方公司名義或項目部名義對外簽訂合同，若確需簽訂，必須事先征得甲方同意，并按合同優先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作項目簽訂的所有合同，須交甲方備案。

　　七、違約責任

　　1、乙方如不能履行或不按約履行甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議，甲方有權單方解除本承包合同及單方處置本工程，不予返還履約保證金，并依法追究乙方的違約責任和經濟信譽賠償。

　　2、乙方若因工程質量、安全、農民工工資。環境保護等原因，受到建設行政管理部門的處理和通報給予嚴重處罰，且承擔行政處罰，若因曝光造成甲方停止招投標一次則按結算總價的____%進行處罰。同時，若乙方無故拒付農民工工資，甲方有權按乙方結賬的余額直接代扣代付。

　　3、工程在施工期間受施工管轄城區各季度建筑施工現場安全生產、標化檢查，其檢查評定結論必須在合格以上，若不合格視其情節輕重予以處罰。

　　4、如工程在竣工驗收備案書上的安全評價不合格，按結算總價的____%進行處罰。

　　5、乙方因勞動力合同簽訂、員工工資、社會_____費繳納等原因引起的勞動糾紛，以及經濟費用均由乙方承擔。

　　6、若因乙方原因，引起法律糾紛等，造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　第八條、爭議解決方式

　　在履行合同過程中，甲乙雙方若產生爭議，雙方應協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴。

　　第九條、甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議為本承包協議的有效附件，與本協議具有由同等法律效力。

　　第十條、本協議自雙方簽字、蓋章之日起生效；工程竣工后，待甲方與業主簽定的《建設工程施工合同》履行完畢，業主支付完工工程款，甲乙雙方結清經濟、技術等事宜后自動失效。

　　第十一條、本協議中未盡事宜，甲、乙雙方另行協商。

　　甲方簽字：______________________乙方簽字：______________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建筑工程合同3

　　建設單位：_____，以下簡稱甲方；

　　設計單位：_____，以下簡稱乙方；

　　經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條 工程名稱、規模、投資額、建設地點甲方委托乙方承擔____工程的設計項目，建筑安裝面積為_____平方米，批準總投資為___萬元，建設地點在____.第二條 甲方的義務1.甲方應在____年__月__日以前，向乙方提交業經上級批準的設計任務書、工程選址報告，以及原料（或經過批準的資源報告）、燃料、水、電、運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經過科研取得的技術資料。甲方在____年__月__日施工圖設計前，應提供經過批準的'初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。

　　甲方對上述資料的準確性負責。

　　2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。

　　3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底；工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

　　4.在設計人員進入施工現場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。

　　5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。

　　6.甲方對乙方的設計成果負有保密義務，未經許可，不得轉讓給第三方重復使用。

　　第三條 乙方的義務1.乙方必須在____年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件；在____年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件；在____年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式___份，技術設計文件一式___份，施工圖設計文件一式___份，甲方另需增添文件份數需要模型費，另行收費。___年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件（包括概算文件、材料設備清單）。

　　（大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同。具體規定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件（2）。

　　2.乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協議文件、設計標準、技術規范、規程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

　　3.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

　　4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

　　第四條 設計的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按___元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。

　　2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。

　　甲方(簽章)：_________

　　乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________

　　簽訂地點：___________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建筑工程合同4

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的.佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程合同5

　　合同編號：_____________________

　　建設單位（甲方）：_____________________

　　主設計單位（乙方）：___________________

　　合作設計單位（丙方）：_________________

　　根據國家法律法法規及政策的有關規定，乙方承擔的工程設計項目與丙方合作設計，為明確三方權益和責任，經協商，達成以下協議條款，三方共同遵守。

　　一、工程概況：____________________

　　1.工程名稱：_____________________

　　2.建設規模：_____________________

　　3.建設地址：_____________________

　　4.建設單位名稱：_________________

　　5.建設單位地址：_________________

　　6.建設單位聯系人：_______________

　　二、乙方責任：

　　1.與建設單位（甲方）鑒定工程設計合同；

　　2.協助辦理規劃報建手續；

　　3.編制設計文件，并對設計質量負責；

　　4.施工圖交底，參加工程竣工驗收及施工配合；

　　5.向丙方提供下列文件：

　�。�1）工程設計合同；

　�。�2）設計施工圖及計算書；

　　（3）工程地質報告；

　�。�4）規劃報建批文及有關文件、資料。

　　6.工程質量或工程事故若由于設計因素造成，則由乙方負全部責任。

　　7._____________________。

　　三、丙方責任：

　　1.向乙方介紹當地（包括省、市）有關工程設計規定和地震烈度、氣象等情況；

　　2.根據具體情況，可參與建筑初步和結構方案的`校審；

　　3.負責施工現場的施工與技術服務，處理一般工程設計變更，較大的設計變更應與乙方聯系，視圖紙變更工作量，可適當收取費用；

　　4.參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收；

　　5.受乙方委托辦理竣工驗收手續；

　　6.其它協議事項。

　　四、合作設計收費及支付方法：

　　1.工程設計收費按關于設計收費標準的規定計取，支付方法由建設方（甲方）按合作設計協議書直接支付給丙方，該筆費用將來甲方在支付乙方設計費時如數扣除。丙方收費額在___________萬元以下時一次付款，在________萬元以上時，合同簽訂后___________天內付_______%，交付土建施工圖后天內付_______%。

　　2.合作收費按下列比例執行：現場技術服務費和出圖費占總設計費的_______%，即丙方應收_______萬元，其中出圖費按建筑面積計算_______元/平方米，共計________萬元，現場技術服務費_______萬元。

　　3.合作設計的其它協議事項，按有關標準由乙、丙雙方另行商定。

　　五、設計時間要求

　　1.合作設計各階段時間要求：_____________________

　　2.為確保工程質量，丙方必須有至少_______名甲級設計單位的高級職稱技術人員到現場提供技術服務。

　　六、違約責任：

　　1.除甲方原因或不可抗拒的因素影響外，延長提交設計成果時間或現場服務不到位，乙、丙雙方根據本協議分工范圍承擔各自責任，無法分清的乙、丙雙方承擔連帶責任。

　　2.如乙、丙方未能按本協議規定時間提交設計成果，每延誤一天，由乙、丙方向甲方支付核審內容乙方應提交的設計文件及資料丙方校審完成時間方案設計設計委托書、各項規劃指標及資料、方案設計圖等初步設計設計委托書、各項規劃指標及資料、初步設計圖紙、地質報告施工圖設計地質報告、施工圖、計算書及有關資料本合同金額_________%的違約金。延誤超過____天，乙、丙方應向甲方支付本合同金額_________%的賠償金，甲方有權解除合同。

　　七、糾紛解決方法：

　　本協議在執行過程中發生糾紛，甲、乙、丙三方本著積極互讓的態度協商解決，協商不成時，按以下第_______種方式解決。

　　1.向_______仲裁委員會申請仲裁

　　2.向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　八、本協議一式_______份，甲、乙、丙、規劃主管部門、工商主管部門各執_______份，具同等法律效力。

　　建設單位（甲方）名稱：（蓋章）_______________________________________

　　法定代表人：（簽字）____________聯系人：（簽字）__________________

　　日期：____________________年___________________月__________________日

　　主設計單位（乙方）名稱：_______合作設計單位（丙方）名稱：_________

　�。ㄉw章）_______________________（蓋章）____________________________

　　法定代表人：___________________法定代表人：_______________________

　　簽訂合同代表（簽字）：_________簽訂合同代表（簽字）：_____________

　　單位地址：_____________________單位地址：_________________________

　　電話號碼：_____________________電話號碼：_________________________

　　傳真號碼：_____________________傳真號碼：_________________________

　　郵編：_________________________郵編：_____________________________

　　日期：_______年______月______日日期：_________年_______月_______日

建筑工程合同6

　　甲方：

　　身份證號：

　　手機：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　住址：

　　風險提示：

　　合作的方式多種多樣，如合作設立、合作開發軟件、合作購銷產品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內容，相應的協議條款可能大不相同。

　　本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等，修改或重新擬定條款。按照平等互利、團結協作、共同發展的精神，經甲乙雙方友好協商，就雙方共同參與_________有限電纜產業園______廠房工程項目施工達成如下協議條款：

　　第一條：總則

　　1.1本協議為雙方一次性聯合協議。協議的各項條款僅對_________有限電纜產業園______廠房工程（以下簡稱本項工程）項目施工具有約束力。

　　1.2本協議中所稱本項工程是指甲方以乙方名義與建設方______簽訂的《_______工程項目建設工程合同》所包括的全部內容。

　　1.3合作雙方是獨立的平等伙伴，按照雙方的職責分工進行合作范圍內的經濟及生產活動。

　　第二條：工程項目的安排及費用風險提示：

　　應明確約定合作方式，尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時，應明確各自的`權益份額，否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。

　　2.1該工程項目位于______工業園區內，工程為廠房土建及鋼結構，混凝土框架主體、鋼結構屋頂結構。其中，鋼結構工程須由__________結構有限負責施工，其余全部工程由乙方組織施工，并由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金以及甲方與建設方簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風險和法律義務。

　　2.2甲乙雙方可根據工程需要共同組成工程項目部，由乙方全權負責。項目部由乙方委派項目經理，同時組織滿足工程施工所需的人員及設備，注入工程施工所需資金，工程質量以現場監理驗收為基準，以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復，并使人員穩定。甲方可委派項目副經理及財務人員各______名，參加工程及財務管理工作。一切人員均應服從項目部的統一領導。

　　2.3在本項工程中，為保證工程款專款專用，工程順利進行，由建設方撥付的所有款項，均應直接轉至項目部指定賬戶（銀行賬戶名：____________，賬號：__________________）。

　　2.4乙方應以現金或支票形式向甲方支付本項工程投標一切有關費用（包括購買資格審查及招標文件、標書的編制、所需證件的公證費用、投標保證金、銀行信貸證明手續等等），以上費用應在資格審查遞交前和開標前支付，開標時由甲方遞交建設方。工程中標后，乙方應支付工程履約保函和工程開工動員預付款保函和相關費用，并在本工程開標前雙方議定的日期內將款項劃到甲方銀行賬戶上。乙方在本項工程施工中所需開工啟動運營資金由乙方自行解決。

　　2.5甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用全部由項目部直接發放。

　　2.6乙方向甲方支付工程有效標價______％的管理費用（不含稅金、暫定金額按實際發生計�。�。

　　2.7管理費用支付方式：甲方要求收到建設方支付的每筆款項（包括工程預付款和計量款）后，按付款比例將應交管理費扣存。工程竣工后將應上繳甲方的管理費一次付清或按進度比例扣存的管理費按比例付給甲方指定賬戶。乙方所管理使用的資金為工程總款的______%。

　　第三條：甲方職責風險提示：

　　應明確約定合作各方的權利義務，以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。

　　再次溫馨提示：因合作方式、項目內容不一致，各方的權利義務條款也不一致，應根據實際情況進行擬定。

　　3.1甲方負責以乙方名義與建設方簽訂《____________工程項目建設工程合同》，協調與建設方、監理方的工作關系及工程量變更增減等事宜。

　　3.2甲方應負責工程項目招投標前期的一切工作，乙方為甲方提供所必須的資質文件。

　　3.3甲方必須保證所承攬的工程為合法項目，且甲方負責將與本項工程施工有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給乙方。

　　3.4乙方所提供的人員，在施工過程中因業務素質低，不能勝任其工作的，甲方有權要求撤換。

　　3.5甲方應協助乙方整理工程竣工資料。

　　第四條：乙方職責

　　4.1乙方同意甲方作為本單位工程項目部對外承攬工程，并為其出具委托書。

　　4.2乙方保證具備投標人資格要求，即必須具備建筑安裝工程二級及以上工程資質企業，且在人員、設備、資金等方面具備相應施工能力。擬派負責人須具備二級及以上注冊建筑師執業資格，具備有效的安全生產考核合格證書，且未擔任其他在建工程項目的項目負責人。

　　4.3乙方在本項工程建設期間，支付工程所需全部費用，全面履行甲方與建設方簽訂的本項工程合同中的各項要求，同時未經甲方書面同意不得將本項工程中的任何項目再次分包。

　　4.4乙方負責本項工程施工過程中的進度、質量、安全管理工作且對建設方負責。

　　4.5乙方負責所承擔工程的竣工資料，做好工程竣工結算工作并負責所承擔工程的缺陷責任期保修工作。

　　4.6乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項法律、法規和規章制度。如果發生工程質量問題或重大安全事故，乙方應對此承擔全部責任，承擔由此產生的所有損失及費用，并賠償甲方相關的名譽損失費用。

　　第五條：違約責任風險提示：

　　合同的約定雖然細致，但無法保證合作方不違約。因此，必須明確約定違約條款，一旦一方違約，另一方則能夠以此作為追償依據。

　　5.1甲方以乙方名義中標并與乙方簽訂建設工程合作協議后，如乙方不能完成本項工程內容，不僅要承擔建設方索要的賠償金，還需向甲方支付建設方索要賠償金的______%作為補償。

　　5.2如甲乙雙方未按照本合同約定履行合作義務，違約方應當承擔應付款______%的違約金，并繼續承擔本合同義務。

　　第六條：糾紛解決

　　6.1雙方因本協議的履行發生糾紛，應先協商解決。

　　6.2協商不成，由______方所在地人民法院管轄。

　　第七條：效力問題

　　7.1本協議一式______份，具有同等效力，由甲乙雙方各持______份。

　　7.2本協議未盡事宜，由雙方協商訂立補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力，補充協議條款若與本協議條款相沖突，以補充協議條款為準，但不影響本協議其他條款效力。

　　7.3本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方完成合同規定的全部權利和義務之日起失效。

　　第八條：其他條款

　　8.1甲乙雙方在本項工程開工前應先簽署本建設工程合作協議書。

　　8.2本項工程實施過程中，雙方應信守各自在協議中的承諾，遵守誠信原則。

　　8.3本協議有效期內，甲乙雙方與本工程無關的其他業務各自獨自經營，自負盈虧，雙方互不承擔本協議以外的責任和義務。

　　8.4雙方應本著友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則，給對方提供最大的便利，使工程順利圓滿完成。

　　甲方：（蓋章）

　　法人代表或授權人：

　　地址：

　　電話：________年____月____日

　　乙方：（蓋章）法人代表或授權人：

　　地址：

　　電話：___

　　_____年____月____日

建筑工程合同7

　　合伙人：______________(以下簡稱甲方)

　　合伙人：______________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包________________工程事宜，達成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。

　　二、合伙經營項目和范圍

　　合伙項目以________________公司中標合同確認的項目內容及范圍為準;

　　甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以________________公司名義出現。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。

　　四、出資額、方式及比例

　　1.甲方以現金出資，出資額為人民幣_____________萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例_____________%。

　　2.乙方以設備出資(含當地協調社會關系)，占_____________%。

　　五、盈余分配與債務承擔

　　1.盈余分配，以出資為依據，按比例分配;

　　2.合伙如產生債務，先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，按比例承擔。

　　六、退伙

　　合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙;

　　退伙需經對方同意，方可實行;

　　未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

　　七、權利與義務

　　1.甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的`一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時，甲方參與合伙項目的日常管理;

　　2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調，并參與日常管理;

　　3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。

　　八、禁止行為

　　1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;

　　2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。

　　九、合伙期滿

　　合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。

　　十、糾紛解決

　　合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。

　　十一、生效及補充

　　1.本協議自各方簽字后生效，各方各執一份;

　　2.未盡事宜，雙方另行協商，并訂立補充協議。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

建筑工程合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　第一條根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》其他有關法律、法規的規定，

　　甲方已于[1997]營集建(97)字第號登記的土地使用權面積為142.78㎡，因年久失修和5.12地震的影響，現無法居住。于________年月申請房屋改建，國土民許№批準非農業建設用地為125㎡.我因無資金重建，經與乙方商議，自愿達成如下建房協議。

　　第二條合伙建房

　　在甲方同意提供依據現狀上述第一條所指的地塊的土地使用權，乙方同意按本合同第三條的約定提供建房資金，雙方合作開發建成每層三套6加1的住宅房，并按本合同第六條的約定進行產權分配。

　　第三條建房資金籌集和管理。

　　在甲方按規劃和設計圖紙要件平整地基，打好一層房屋基礎后，乙方一次性支付給甲方，建房資金人民幣叁拾萬元，實際建筑成本高于或低于該預計數額的部分由甲方自行承擔籌集資金，建筑材料的采購和日常臨星支出費用由甲方負責，必須建立每日記錄臺帳本(寫明：項目名稱、數量、價款金額、支出和下欠款金額、時間)，在每月1至____日將上月的支出記錄交乙方簽字確認。

　　第四條工程設計和施工管理

　　整個工程設計和建筑工程監督、施工安全管理。由甲方負責，甲方負責與建筑承包方簽定安全承包合同書，并給建筑承包方購買拾人一年的意外人生保險。設計圖紙須經甲乙方書面確認后方可實施修建。

　　第五條建筑材料和建筑工人工資的資金預算和購買。

　　按半框架現澆磚混結構每平方米480元，(肆佰捌元)和工人工資162元(壹陸貳元)每平方米進行核算，包括開挖基礎和頂蓋為青瓦房，內外為搓沙墻，前墻貼條磚。，院壩……水溝……�？�。樓梯。側所。廚房排水管的安裝都在建筑工程承包之內。樓梯過道鐵管撫欄和側所。廚房排水管。用材按雙方確認的價款進行核算。辦理各種審批手續的臨時性開支，建立日記帳本，以雙方簽字確認后核算，除因不可抗力的自然因素外，必須在開工后的10至12個月完成主體工程和附屬基礎設施建設，工程竣工驗收合格后，交由甲乙雙方辦理產權手續。

　　第六條產權分配

　　(1)按照甲方已于[1997]營集建(97)字第號登記的`土地使用權面積的兩倍補償原有住宅房面積，以國土民許批文為據。所還樓層待擬。

　　(2)對少占或多占部分面積按所在樓層的實際面積和銷售價款實行貨幣價款方式進行清算。

　　(3)房屋竣工驗收合格后，按補償原有住宅房面積的套數余下部分，進行樓層和套數達配，按抓鬮的辦法確定甲乙雙方應分得的房屋產權。

　　(4)房屋的處分和轉售價款由甲乙雙方商議確認后方可轉讓，每套房屋轉讓的收入資金按投入的清算資金比例分次支付，收益部分甲乙雙方各占50‰。

　　第七條違約責任

　　(1)若乙方不能按第三條投入建設資金，因塊資金造成的經濟損失應由乙承擔。應承擔陪償責任。

　　(2)甲方因產權原因，造成乙方在兩年內不能全額收回投入的資金及利息和收益，甲方應按乙方首次投入資金日期陪償給乙方投入的資金。利息和收益共計人民幣伍拾萬元。

　　(3)辦理各種審批手續甲方提供依據，乙方協助辦理。

　　第八條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應公平友好協商，協商不成，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第九條合同生效

　　經甲乙雙方簽字后生效。(甲乙雙方各持一份)

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程合同9

　　甲方（承包人）：______________

　　乙方（務工人）：______________

　　為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本合同書。

　　一、雙方的責任與義務：

　�。ㄒ唬┘追降呢熑闻c義務：

　　1、負責對乙方務工人員的入場教育。

　　2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作，并履行簽字手續。

　　3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。

　　4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。

　　5、有權進行安全檢查，對發現的問題及時提出整改意見。

　�。ǘ�）乙方的責任和義務：

　　1、按照甲方的要求，不得違章作業和野蠻施工。

　　2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。

　　3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。

　　4、負責承擔因自身原因所發生的.一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。

　　5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。

　　二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。

　　三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　發包方：______________

　　_______年_______月_______日

建筑工程合同10

　　甲方：

　　身份證號：

　　住址：

　　電話：

　　乙方：

　　身份證號：

　　住址：

　　電話：

　　丙方：

　　身份證號：

　　住址：

　　電話：

　　丁方：

　　身份證號：

　　住址：

　　電話：

　　甲、乙、丙、丁_____方經過友好協商，在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎上合作承包__________工程，在不違反現行國家法律法規的前提下，達成以下協議。

　　第一條合伙宗旨：

　　在合法合理的前提下，進行工程建設，進而實現工程利潤的最大化。

　　第二條合伙經營項目和范圍：

　　包工包料的方式合伙承包__________工程，對外以_________公司的名義出現。

　　第三條合伙期限

　　合伙期限為____個月，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。

　　第四條出資額、方式

　　各方均以現金方式出資，各出__________，計人民幣__________元（__________元）作為本工程項目安全保證信譽押金和本工程前期啟動資金，后期因工程進展需要各方以同比例方式繼續投資。

　　第五條盈余分配與債務承擔

　　1.盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各種成本（工程中介費，建筑公司掛靠費、稅金、施工班組勞務費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設施費、安全維護設施費、預結算費用、招待費，以及各方認可的用于本工程的各項開支）后，所獲利潤按出資比例分配，均占__________。

　　2.債務承擔：本著風險共擔的原則，如成本工程出現虧損或施工中間出現的`有關處罰，按各方合伙人由合伙盈利償還，合伙盈利不足清償時，以押金承擔責任各占__________。

　　第六條各方的的權利

　　1.甲方權限是：

　　（1）劉外開展業務，訂立合同，負責工程的全面工作；

　�。�2）對合作事業進行管理；

　�。�3）對各項開支進行簽字；

　�。�4）支付合伙債務；分配合伙盈利。

　　2.乙方的權利：

　�。�1）全面工程施工進展的管理；

　　（2）聽取負責人開展業務情況的報告；

　�。�3）檢查合伙帳冊及經營情況；

　�。�4）共同決定合作重大事項

　　3.丙、丁方的權利：

　�。�1）各種材料的進出購銷；

　�。�2）聽取負責人開展業務情況的報告；

　�。�3）檢查合伙帳冊及經營情況；

　�。�4）共同決定合作重大事項。

　　第七條禁止行為

　　1.未經三方同意，禁止任何一方以合作名義進行業務活動；如其業務獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。

　　2.禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。

　　3.禁止再加入其它合伙。

　　4.禁止合伙不利時退伙。

　　第八條合伙的終止及終止后的事項

　　1.合作因以下事由之一得終止：

　�。�1）合伙期屆滿；

　　（2）各方同意終止合伙關系；

　　（3）合作事業完成或不能完成；

　�。�4）合作事業違反法律被撤銷；

　�。�5）法院根據有關當事人請求判決解散。

　　2.合作終止后的事項：

　　（1）即行推舉清算人，并邀請中間人（或公證員）參與清算；

　�。�2）清算后的盈余，則按按比例分配剩余財產；

　�。�3）清算后如有虧損，不論合作人出資多少，先以合作共同財產償還，合伙財產不足清償部分，由前期資金承擔。

　　第九條糾份的解決

　　合作人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合作事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸當地人民法院。

　　第十條本協議自與__________訂立合同之日生效。

　　第十一條本合同如有未盡事宜，應由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。

　　第十二條本合同正本一式_____份，合伙人各執_____份。

　　甲方簽字：

　　簽訂日期：__________年________月______日

　　乙方簽字：

　　簽訂日期：__________年________月______日

　　丙方簽字：

　　簽訂日期：__________年________月______日

　　丁方簽字：

　　簽訂日期：__________年________月______日

建筑工程合同11

　　甲方：________________（以下簡稱甲方）

　　企業乙方：________________（以下簡稱企業乙方）

　　依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積________平方米。

　　二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；工程造價為：________元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）

　　四、工程期限工程開工日期：________年____月____日工程竣工日期：________年____月____日

　　五、質量要求按國家建設部行業標準G73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題（竣工后甲方使用，人為造成的.質量問題除外），屬于企業乙方責任的，企業乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給企業乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給企業乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給企業乙方工程款總造價的

　　4、企業乙方剩余工程款作為質保金內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。

　　2、企業乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。）

　　3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或企業乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：________企業乙方單位名稱________

　　法人代表：________法人代表：________________

　　委托代理人：________委托代理人：________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑工程合同12

　　甲方(需方)：____________________

　　乙方(供方)：____________________

　　甲方____________________項目施工需要向乙方采購鋼材。根據《民法典》及有關法律、法規，甲、乙雙方本著平等互利的原則友好協商，達成以下合同條款：

　　一、產品品名、規格型號、數量及單價等

　　甲方向乙方采購的鋼材總需求量為____________________噸(具體以實際交付數量為準);其質量標準按國家標準執行：

　　1、線材：GB/____________________;

　　2、螺紋鋼：________________或________________GB/____________________;

　　3、圓鋼：GB/____________________;

　　4、型材：具體品牌由甲乙雙方另行協商。

　　二、包裝標準

　　以鋼廠的原廠包裝為標準。

　　三、鋼材采購計劃、交貨地點

　　鋼材采購數量和品規以甲、乙雙方確認的甲方采購計劃為準。甲方每月

　　日之前以書面形式向乙方提供蓋有甲方公章的下月度需求計劃，具體分批次需求計劃須提前三天以書面形式報至乙方，雙方指定人員簽字確認后生效。乙方按照雙方確認的甲方采購計劃將鋼材送至項目所在地工地。乙方貨到工地后甲方應隨時派人驗收(當天應完成驗收)

　　四、運輸、裝卸及費用負擔

　　乙方負責送貨至甲方項目工地，所送鋼材的出庫吊裝費、運輸費均由乙方承擔，加入貨物單價一并結算。貨到工地卸車及其費用由甲方負責承擔，貨到工地后的一切風險由甲方承擔。

　　五、鋼材的驗收標準與計量方式

　　線材、螺紋鋼、圓鋼采用磅計

　　驗收，按過磅計量交貨，甲方可復磅，磅差在正負0.3%以內(含0.3%)，以乙方倉庫出庫計量為準。超出0.3%，按甲方的磅重為準。

　　六、鋼材配送、驗收、簽收

　　乙方指定____________________負責鋼材配送服務，(身份證號碼：____________________)

　　手機：____________________;甲方授權本公司工作人員(身份證號碼：____________________

　　)手機：____________________

　　，負責鋼材收貨、驗收、簽收、價格確認，簽收時該工作人員應出示身份證件。甲方安排其他工作人員收貨時，應向乙方提交甲方出具的'加蓋其公章的授權委托書或者由甲方直接在收貨單上加蓋公章。凡是簽收員簽字認可的送貨單，均視為甲方認可的有效結算憑據，乙方以此送貨單與甲方結算鋼材款。鋼材運至指定的收貨地點時，甲方應及時辦理相關交接手續，鋼材運至指定的收貨地點之日起貨物毀損、滅失由甲方負責。

　　七、結算價、結算方式及付款期限、付款方式

　　1、結算價：螺紋鋼、盤螺、線材以供貨當天“我的鋼鐵網”當日

　　市場螺紋鋼、盤螺、高線價格行情列表中對應鋼廠及品規單價作為結算價;每逢星期六按前一日的結算單價執行，星期日按后一日的結算單價執行;遇單品規缺貨或少貨，按備注欄中加價執行;遇漲隨漲，遇跌隨跌;墊資利息從到貨當日開始，按月息

　　計算。

　　2、貨款的結算方式及付款期限、結算價格、逾期加價款;

　　結算方式及付款期限：

　　A、現款部分乙方貨到甲方工地驗收合格后，按第八條第1款結算價格在1日內支付乙方貨款。

　　B、墊資部分甲方須在_________年_________月_________日辦理付款手續，在_________天內支付乙方全部貨款及墊資利息。

　　C、逾期加價款：逾期未能付清，除收取正常墊資利息外，按每天每噸__________________元加收，直至付清全部貨款為止。

　　D、因乙方報給甲方的鋼材價格及交易價格未包含稅金，其稅金按甲、乙雙方交易額的_________%由甲方承擔，在甲方付清乙方全部貨款并支付全部稅金后由乙方向甲方出具發票。

　　3、付款方式：甲方以現金、轉賬方式付款。

　　4、如甲方不能按合同約定如期向乙方支付貨款，乙方有權停止供貨，由此引起的一切責任由甲方承擔。

　　5、乙方為本項目鋼材的唯一供貨商，甲方不能以任何理由從其它渠道進貨，否則乙方有權終止合同。

　　八、其它約定

　　1、如甲方工地停工，乙方有權解除合同，甲方應在乙方最后一次送鋼材之日起天內付清所有鋼材款(含墊資利息加價款)

　　2、甲方計劃、簽收、對賬等，加蓋甲方印章或者該項目負責人簽字認可均有效。

　　九、本合同在履行過程中發生爭議或未盡事宜，雙方另行協商。協商不成時，均可向乙方人民法院提請訴訟。

　　十、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同有效期至本項目主體完工且所有款項付清止。本合同一式二份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)__________________乙方(簽章)__________________

　　法定代表人或授權代表(簽字)__________________法定代表人或授權代表(簽字)__________________

　　簽訂時間：__________________

建筑工程合同13

　　發包方（以下稱“甲方”）： 承包方（以下稱“乙方”）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確甲、乙雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　1、工程名稱：XXX工程； 備注：詳見漏水布置圖；

　　2、工程地點：XX；

　　3、承包形式：包工包料；

　　4、施工范圍：±0.000以下地下室（包括人行道、車道出入口等）的所有部位，嚴格按照所附堵漏方案執行；

　　5、質量等級：保修期內無一漏水，且符合國家和行業規定的“合格”標準。

　　第二條 工程價款、結算及付款方式

　　1、經甲、乙雙方核定，本工程合同含稅包干價為人民幣115000 元（大寫：壹拾壹萬伍仟元 ）。上述價款為一次性風險包干固定總價，任何政策性因素和市場因素均不調整包干價；

　　2、甲、乙雙方同意按以下方式支付本合同價款：

　　（1）合同簽訂后5個工作日內，甲方預付乙方30%預付款人民幣34500元（大寫：叁萬肆仟伍佰元），乙方必須在收到甲方預付款后的5個工作日內組織工程隊進場施工；

　�。�2）工程維修完工驗收合格且乙方提報一份完整的維修記錄給甲方審核通過后，甲方應在5個工作日內支付工程款的30%，即人民幣34500元（大寫：叁萬肆仟伍佰元）；

　�。�3）余下40%質保金46000元（大寫：肆萬陸仟元），待工程驗收合格6個月后，經業主和甲方確認地下室無一滲漏后的7個工作日內付清。

　　（4）每次付款前，乙方應提供真實、合法、有效的增值稅專用發票給甲方；

　　3、甲方以轉賬的'方式支付本工程款，乙方指定賬號如下： 賬戶： ； 開戶銀行： ； 銀行賬號： 。

　　第三條 質量管理及驗收

　　在工程具備驗收條件后，由乙方通知甲方驗收。驗收合格，經甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，即視為工程質量驗收合格。若驗收不合格，乙方應在3日內予以整改后，再交由甲方重新驗收；

　　第四條 工期要求

　　具體施工時間以甲方通知為準，并保證按時完成施工任務。乙方應在業主規定的期限內施工完成，逾期完工的應向甲方承擔違約責任。如因甲方原因和惡劣天氣因素導致無法按時完工，工期經甲方確認后相應順延。

　　第五條 雙方責任

　　1、甲方責任

　�。�1）負責辦理工程進度結算和竣工決算；

　�。�2）負責按照合同約定的付款計劃向乙方支付工程款，如甲方未按期支付工程款所造成的一切損失由甲方承擔；

　�。�3）施工期間，甲方給予其他積極的配合，提供必要的便利條件（如水、電等，但相關費用由乙方承擔）；

　　2、乙方責任

　�。�1）乙方進場施工必須按規范要求辦理一切防水分項手續，提供完整的資料供甲方備案；

　�。�2）乙方施工人員應嚴格遵守施工規章規范，進場人員必須進行安全、技術交底，施工前先行清掃干凈樓面裂縫及周邊位置，做到安全文明施工，施工完成后地面垃圾必須清理干凈；

　�。�3）乙方在施工過程中的所有材料、機具均由乙方自行采購、籌集和保管；

　　（4）乙方應做好施工期間相關工作內容的成品保護；

　�。�5）乙方工作人員食宿由乙方自行責任，乙方應按時足額發放工人工資，若發生拖欠農民工工資事件，甲方有權支取乙方工程款用于發放工資，同時乙方應按1萬/次的標準向甲方支付違約金；

　�。�6）乙方應嚴格按照施工方案各部位中所要求的材料及工藝施工，否則甲方有權不予驗收。乙方應確保工程質量，并按照規范要求從工程竣工驗收之日起6個月免費保修（如認為損壞或8級以上地震等特殊原因，導致漏水，則由甲方承擔返修費用）。

　　第六條 安全施工

　　乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。施工中出現的一切安全事故費用均由乙方承擔，甲方不承擔責任。

　　第七條 質量保修

　　自本工程完工驗收之日起算，乙方應無條件對本工程質量保修6個月，保修費用由乙方承擔。保修期間，乙方應在接到甲方維修通知的48小時內到場維修，乙方指定維修聯系人為： ；手機： 。

　　第八條 糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向龍海市人民法院提起訴訟。

　　第九條 違約責任

　　1、若乙方未按合同約定備料進場施工，每逾期一天，應按合同總價的1‰向甲方支付違約金。逾期超過10天，甲方有權解除合同，乙方除應雙倍返還甲方預付款項外，還應按照按合同款項的20%向甲方支付違約金；

　　2、若乙方未按期完工的，每逾期一天，應按合同總價的1‰向甲方支付違約金；逾期超過10天，甲方有權解除合同，乙方應按照按合同款項的20%向甲方支付違約金；

　　3、若保修期間，乙方應在接到甲方維修通知后，未按期到場維修，每逾期一天，應按合同總價的1‰向甲方支付違約金；逾期超過10天，甲方有權自行或另行安排他人維修，費用由乙方承擔，若因此給甲方造成其他損失的，乙方應承擔賠償責任；

　　4、合同一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按合同款項的20%向對方支付違約金，本合同另有約定的除外。

　　第十條 其他

　　1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等效力；

　　2、本合同自甲、乙雙方代表簽字、加蓋公章后生效，自各種款項結清付訖后自動失效。

　　甲方： 代表人：

　　年 月 日

　　乙方： 代表人：

　　年 月 日

建筑工程合同14

　　甲方（業主）：

　　乙方（承包方）：柳州XX公司

　　依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、法規的規定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，依法訂立本合同。

　　一、工程概況

　　裝飾工程施工地點：沙XX單XX402號室

　　施工內容：按預算內容所列項目施工。

　　承包方式：全包（按預算所列包括）合同總工期80天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。

　　合同總價：82579.6元（詳見預算表）。

　　二、雙方工作

　　1.甲方工作

　　1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經乙方書面確認。

　　1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批文等手續，協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

　　1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底，交甲方進行書面確認。

　　2.2乙方指派賈X為乙方駐場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。

　　2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　三、工期

　　1.工期延誤

　　1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：⑴甲方不能按約定提供開工條件。 ⑵設計變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應順延的其他情況。

　　1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方200元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元違約金。

　　四、工程價款

　　支付簽訂合同當天，甲方支付總款30%，金額為24773.9元；總體驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余70%，計57805.7元。

　　五、材料供應

　　1.甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異的，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的`損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2.乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

　　六、工程變更

　　在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質量與驗收

　　1.工程質量

　　1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

　　1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　2.竣工驗收與保修

　　2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。

　　2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：水電。

　　2.3雙方約定的保修項目內容期限為：預算所列項目保修________年（水電兩年）。

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　2.由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　九、違約責任

　　甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按照合同總價款的10％向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式

　　雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決或請物業管理處調解。協商或調解不成時，雙方可以按以下第1中方式解決：

　　1.由____市仲裁委員會仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　一、其他約定無。

　　二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　三、組成本合同的文件包括：

　　1.本合同條款及合同附表；

　　2.施工圖紙、施工預算及做法說明；

　　3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議；

　　4.補充規定。

　　四、其他

　　1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方簽字后生效。

　　2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢，本合同即告終止。

　　業主（簽名）：

　　承包方（蓋章）：

　　身份證號：

　　住址：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

　　注冊地址：

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

建筑工程合同15

　　合伙人（以下簡稱甲方）：____________身份證號碼：_______________________

　　合伙人（以下簡稱乙方）：____________身份證號碼：_______________________

　　甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包____________工程事宜，達成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。

　　二、合伙經營項目和范圍

　　合伙項目以_______________公司中標合同確認的項目內容及范圍為準；

　　甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以__________________公司名義出現。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。

　　四、出資額、方式及比例

　　1.甲方以現金出資，出資額為人民幣______萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例____%。

　　2.乙方以設備出資（含當地協調社會關系），占____%。

　　五、盈余分配與債務承擔

　　1.盈余分配，以出資為依據，按比例分配；

　　2.合伙如產生債務，先由合伙財產償還；合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，按比例承擔。

　　六、退伙

　　合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙；

　　退伙需經對方同意，方可實行；

　　未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

　　七、權利與義務

　　1.甲方為合伙期間的'財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳；同時，甲方參與合伙項目的日常管理；

　　2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調，并參與日常管理；

　　3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。

　　八、禁止行為

　　1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動；

　　2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。

　　九、合伙期滿

　　合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。

　　十、糾紛解決

　　合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。

　　十一、生效及補充

　　1.本協議自各方簽字后生效，各方各執一份；

　　2.未盡事宜，雙方另行協商，并訂立補充協議。

　　甲方簽字：______________________乙方簽字：______________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

【建筑工程合同】相關文章：

建筑工程勞務合同04-09

建筑工程采購合同04-20

建筑工程的施工合同04-14

建筑工程勞務合同04-05

建筑工程工程合同04-18

建筑工程居間合同04-15

標準建筑工程工程合同04-21

建筑工程設計合同04-19

建筑工程勞動合同04-19