- 相關推薦
現今社會公眾的法律意識不斷增強，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
發包方：
承包方：
為了順利地保質、保量地完成施工任務，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據《建設法》《民法典》等相關法律、法規，經雙方共同協商，達成如下協議：
一、工程內容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設備和工用具、包安全文明施工。
三、質量要求：基礎預埋鐵件，由乙方負責；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管； 檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的'隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協議一式兩份，甲乙雙方執一份，協議經雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑工程施工合同2
發包方：
承包方：
甲方現將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執行。
第一條：工程概況：
1、工程名稱：武勝香江豪庭
2、工程地點：武勝縣城祥升大道。
第二條：承包范圍：
發包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭車庫工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。
第三條：工期：
(一)開工日期： 年 月 日(根據甲方的工期要求)。
(二)竣工日期： 年 月 日(根據甲方的工期要求)。
第四條：工程價款：
1分部分項工程單價如下：
(1)獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖200元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。
(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：
(1)人工開挖場內土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。
(4)場內排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責任及相應的'安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條：施工技術要求：
(一)、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責任及工作：
(二)、甲方工作：
1、為施工協調有關工作關系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監督檢查。
(二)、乙方工作：
1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質量驗收
1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責任：
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20__元以上。
第十一條 其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。
2、未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。
3、本合同一式叁份，甲方執倆份，乙方執壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同3
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方為了發展村級公益事業，加快村級環境面貌提升進度，計劃通過一事一議項目硬化村內道路。本著雙方自愿、友好合作的`前提、并經村民代表會議表決通過，甲乙雙方達成協議如下：
一、施工范圍：________村村內主街道硬化________米，路寬________米，合計________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及驗收日期：合同簽訂之日起________個月內完工，完工后________個工作日內由甲方按合同約定進行驗收。
三、合同金額：承包總價款_______________元、款計(大寫)_______________。
四、付款方式：完工后________日內由甲方負責驗收，驗收合格后立即清算工程款;本著互相尊重的原則，甲方在經濟條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款，待工程完結后出示相關付款手續辦理工程款結清事項。
五、權利和義務：甲方有義務為乙方施工提供便利，并解決可能出現的村民糾紛，如乙方正常施工遭受村民攔阻，且甲方未盡調解義務造成的施工延期，乙方不負擔任何賠償責任，并有權力向甲方追討誤工費用。
六、違約責任：乙方如果無正當理由超期完工，每天支付________元賠償金;乙方超期________個月或因工程質量問題達不到甲方驗收標準視同違約甲方不負擔任何施工費用。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字之日起立即生效!
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同4
甲方：
乙方：
承包工種：
經雙方達成協議將樓架搭設拆除分享承包給乙方，根據《建筑法》本著雙方的利益和權力，特制定以下條款：
一、承包工程內容：內外架體搭設所用材料裝卸和文明施工。
二、承包工期：從____年__月__日至____年__月__日，如天氣自然災害工期順延。
三、承包價格：價格按建筑面積每㎡元。
四、付款方式。
根據施工進度每月撥付乙方人工工資，工程完工后，結算付清。
五、甲方責任。
為了工程進度和質量，甲方為乙方提供架體所須材料，乙方需用材料必須前兩天向甲方提供料單，甲方供應，積極配合乙方施工，如按工程進度計劃提前完成，根據情況進行獎勵，如造成停工損失，甲方承擔。
六、乙方責任
(1)乙方施工人員進入工地，必須遵守工地各項制度，
按國家制定的規范要求和技術交底進行施工，聽從工地地統一指揮，對工地任何機械要愛護，不準工人私自挪用工地財務。
(2)乙方搭設架體必須按規范要求進行搭設，必須跟隨所有工種所需要架體的'搭設，確保所搭設架體的安全。如發生事故或打架斗毆，根據情節嚴重進行罰款，必須跟隨所有工種，架體搭設的需求，如拖延或不聽從的造成損失由乙方承擔。
(3)工地制定和安全：乙方使用機械和工具，甲方一次性交付使用。如人為因素造成損失，照價賠償。不得私自挪用工地財務，如情節嚴重，交公安部門處罰。施工現場機械、臨時用電不得私自操作，如造成人身事故，甲方不承認任何責任。非操作不得進入。工人進入現場，必須佩帶安全帽。遵守各項安全制度，并對工人進行崗前教育和崗前交底。
七、補充協議( )
八、本共同甲乙雙方各一份，希望雙方履行合同。如有一方違約，將承擔一切金濟損失。本共同經過結算后終止。
甲方：聯系反式：
乙方：聯系方式
____年__月__日
建筑工程施工合同5
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設工程質量管理條例》以及相關法律、法規、結合本工程具體情況，甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工，經雙方友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況。
1、工程名稱：哈XX第18合同段。
2、建設單位：哈XX建設管理辦公室
3、工程地點：烏拉特前旗西XX
4、工程內容：橋梁（下述樁號的橋梁設計施工圖紙所包括的所有工程細目，以及施工過程中變更增加的項目）
5、施工樁號：878618，880785，878395，879511，879909，880284
6、開、竣工日期及要求：
開工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日。具體為：________年度完成樁基礎，預應力空心板形成生產能力，________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害（含地質變化），工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機，其它配套設備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質量方面的要求，甲方有權清退出場。
8、工程質量等級：優良。
9、工期損失金：因乙方自身原因造成的工期損失，每拖延一天罰款
第二條：工程承包方式及結算方法。
1、本工程一律不設預付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程，均采用甲乙雙方協商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設施費、預制場，工棚等的臨時征地費，工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用，人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險，個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險，由乙方自負盈虧。
3、乙方所承包施工的工程，在未得到監理單位及建設單位計量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經甲乙雙方協商后的綜合單價見附表。合同簽訂后，甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價，如合同中有的，套用合同清單單價，如超出合同清單之外的，按甲乙雙方共同協商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分，清單數量為暫定工程數量，業主對工程數量的增減不減除乙方的合同義務，即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價的依據，也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中，乙方施工機械車輛所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業主對甲方的有關工期、質量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條：工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次，計量款的支付時間按甲方與建設單位簽訂的'施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款，甲方作相應延期。
2、業主計量款只能付至甲方專用帳戶上，乙方可在甲方帳戶內開設內部分戶。甲方支付乙方計量款時，要求乙方提供帳號，支付時采用轉帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續，并提供其身份證復印件給甲方財務部備案。否則，甲方有權拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數量，必須符合業主要求的手續，即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后，按技術規范中符合計量規則要求的工程數量據實計量。
5、甲方支付乙方計量款時，以乙方實際完成工程量的80%進行支付，并且要求乙方已完工程在質量、安全及文明施工方面，必須得到項目部、監理工程師及業主的認可。否則，因乙方工程質量、安全及文明施工不符合要求時，甲方有權拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進度款時，予留20%作為工程質量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經項目部、監理及業主驗收并發放竣工驗收證書，，支付至乙方實際完成工程量的95%，余下5%作為工程質量保留金，保留金的期限以業主規定為準。
7、保修期間發生的缺陷修復及費用，由乙方承擔，如委托甲方修復，修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金，扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后，將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責甲方職責：
1、負責對乙方承包工程的技術交底、圖紙會審工作，并協助乙方解決工程施工中的技術問題。
2、乙方施工的工程質量，安全工作按照國家施工驗收規范，質量驗評標準，安全規范和標準以及當地有關質量、安全的規定進行指導、監督與檢查，協助乙方處理好質量安全事故。
3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業進行定期或不定期的質量、安全，文明施工，勞資等方面的檢查并進行評定。根據評定結果進行獎、罰，對乙方達不到合同約定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍無改進者，甲方有權自行安排人員整改，其費用由乙方負責。
4、甲方有權對乙方財務實行監督、審查，制止不合理的財務開支，以確保工程款專款專用。
5、乙方承包工程的質量，進度不能滿足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時，甲方有權對乙方承包的工程量進行調整，并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改，費用由乙方負責。
6、由于乙方施工質量達不到甲方要求，質量低劣且在整改期限內無明顯改觀，甲方有權終止本合同，另選施工隊伍，乙方應立即退場并無權要求支付任何附加費。
乙方職責：
1、乙方按照自主經營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監督。
2、乙方進場7天內，應向甲方提交一份詳細的施工進度表
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
建設單位（以下簡稱甲方）_________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于________年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）
第二條乙方應于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1、乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3、乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期____日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期____日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、____銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設（甲方）____________（公章）
拆遷戶（乙方）____________（公章）
代表人：____________
代表人：____________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同6
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的'工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同7
發包方：____________
承包方：____________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關系，經協商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里，路面寬3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深3、5米，中標價2萬元。
工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍：施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）￥：____________萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工，乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的.各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：____________年____________月____________日
竣工日期：____________年____________月____________日
合同工期總日歷天數____________天。
七、質量標準
工程質量標準：合格。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發包人：____________（簽名）
承包人：____________（簽名）
合同訂立時間：____________年____________月____________日
合同訂立地點：____________
建筑工程施工合同8
甲方：_______
乙方：_______
根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞務合同期限
第一條、本合同勞務期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作內容
第二條、甲方同意根據乙方工作需要，派遣人員_____名擔任__________工作。
第三條、甲方所派遣人員應遵守乙方依法制定的規章制度，服從乙方管理。
三、勞務保護和勞務條件
第四條、乙方負責對甲方進行職業道德、業務技術、勞務安全、勞務紀律和甲方規章制度的教育。
第五條、乙方承擔甲方派遣人員（本市外）入店車費，負責工作期間住宿。
四、勞務報酬
第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。
第七條、有下列情形之一的，甲乙雙方應變更勞務合同并及時辦變更合同手續：
1、甲乙雙方協商一致的；
2、立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的。
五、當事人約定的其他內容
第八條、乙方同意付甲方準備金（月總工資的20%）______元，準備金由乙方提供派遣計劃的同時交付，準備金計入首月工資內。
第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一，乙方可以解除本合同：
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；
2、嚴重違反勞務紀律和規章制度的.；
3、嚴重失職、營私舞弊，對乙方利益造成重大損害的；
4、被依法追究刑事責任的。
第十條、雙方解除合同應提前30天通知對方、雙方當事人在合同期滿30日內可向對方續訂合同。
六、違約責任
第十一條、甲乙雙方必須嚴格履行勞務合同，除遇有特殊情況，經雙方協商一致不能履行勞務合同的有關內容外，任何一方違反合同給對方造成經濟損失的，應根據其后果和責任大小，給對方賠償經濟損失。賠償金額按有關規定或實際情況確定。
七、勞務爭議處理及其它
第十二條、雙方因履行本合同發生爭議，當事人應當自勞務爭議發生之日起，60日內向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十三條、本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關規定相悖的，按有關規定執行。
第十四條、本合同一式_____份，甲乙雙方各執____份。
甲方：_______
乙方：_______
代表人（簽字）：_______
代表人（簽字）：_______
身份證號碼：_______
身份證號碼：_______
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑工程施工合同9
(GF——1999——0201)
合同編號： 字 號
中華人民共和國建設部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協議書
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)
￥： 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
合同訂立時間： 年月 日
合同訂立地點：
建筑工程施工合同10
發包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的'，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同11
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律法規，甲、乙雙方就乙方承接甲方發包的太陽通用機械有限公司門衛室外墻保溫工程施工的有關事宜協商一致，同意按下列條款簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。
一、工程內容及范圍：
太陽通用機械有限公司門衛室外墻保溫工程，根據外墻保溫工程技術規程及驗收標準，保溫工程含基層外膠粘劑。粘貼50MM厚巖棉板、玻纖網格布、抗裂抹面膠漿、加固錨栓（120MM長，每平方米不少子7個）并含人工、機械，垂直運輸、水平運輸及安全文明施工措施等。
二、工程地址：龍盛路與珠峰路交匯
三、承包方式：包工包料，包檢測，包稅。
四、材料標準：
1、巖棉板要求使用威海博盛牌，50mn表觀密度為140kg/m3，供應商應提供書面證明和產品出廠合格證。
2、粘結砂漿、抹面砂漿使用基舜牌（1500/元噸），承包方應提供生產廠家產品合格證，出廠日期及編號，使用期限、主要成分、適用范圍及使用說明書。每平方米不少于13kg。
3、玻璃網格布要求単位面積質量≥ 160g/m2，使用外墻保溫專用耐堿玻纖網格布。
4、錨栓采用熱鍍鋅金屬螺釘（天字牌）。塑料膨脹管采用聚酰胺的。各種材料生產廠家應提供具有法定資格的產品檢測報告副本原件。
5、所有材料進場均應由監理方和建設方進行見證取樣，進行復檢和稱重達標后使用，否則禁止使用。
五、工期：
自滿足條件起，15個工作日完成（以工程部下發的開工令為準）。乙方在甲方規定的時間內完成施工任務，保證與工程進度同步，不影響其它工種作業。如乙方未按照合同工期完成，每拖一天罰款1000。00元。
六、質量標準：
1、乙方嚴格按照山東省工程建設標準設計《外墻外保溫構造》施工。并達到中華人民共和國行業標準《外墻外保溫工程技術規程》（JGJI44—20——）驗收標準。
2、甲方工程的基面應達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300—20——和《建筑裝飾裝修質量驗收規范》GB50210—20——的規定。
七、合同價款：
以實際發生數量乘以單價巖棉外墻保溫每平方米110。00元、大理石貼面巖棉外墻保溫每平方米100。00元。
八、付款方式：'
材料進場后，自施工之日起7日內付總價款20%作為預付款，外墻外保溫工程完工并經驗收合格后再支付實際發生總工程量的50%的工程款。工程驗收后乙方將全部資科齊全報到甲方后，雙方結算工程價款付至結算款的'95%，余5%為質保金，驗收合格滿3年工程無質量問題（無息）一次付清。
九、約定項目：
1、外墻外保溫工程承包給乙方，甲方為乙方提供材料堆放場地、水源、電源，并配合乙方與施工單位搞好協調，所發生的水電費用等由乙方承擔。
2、乙方施工前向甲方監理上交施工組織設計，批準后方可施工，所有進場材料須提供合格證、檢驗報告、并按要求送檢（送檢費由乙方承擔），整理報檢資料，按規定工程竣工后整理三套完整的資料存檔，對于不合格或不經監理認可的材料不得使用。保證驗收合格。
3、乙方人員進場必須有負責生產技術的項目經理（隊長）一名與專職或兼職安全一名，負責與甲方結合與協調工作。甲方將派專門人員負責與乙方聯系、指揮和驗收工作。
4、乙方人員進場必須服從甲方管理，遵守各項制度，如有違反《項目部管理制度》愿意接受罰款。因乙方原因造成甲方機械工具、建筑成品損壞照價賠償。
5、乙方必須服從現場施工單位的安全、質量、工期及現場文明等施工管理。如不配合施工單位管理，甲方有權不予支付工程款。
6、甲方有義務及時付款，向乙方提供工作面，協調解決與其他班組的工作關系。如因甲方原因造成乙方工期延誤時工期相應順延。
7、材料進場前必須告知建設單位，經同意后方可進場。如發現材料私自進場或未使用指定品牌，建設單位有權拒絕使用，并給予相應處罰，情節嚴重者終止合同，造成損失由承包方承擔。
8、乙方不得將該工程轉包給第三方施工，否則建設單位有權終止合同，所造成的損失由承包方承擔。
十、安全責任：
1、乙方進入施工現場必須帶好安全帽，高空作業必須系好安全帶，嚴禁高空拋物、吊籃搭好后要經過驗收合格后方可使用。
2、乙方應做好安全防護措施，在施工中如果出現人身傷亡等事故與甲方無關。
3、施工現場必須做到工完料凈、場地清。材料堆放完畢，搞好文明施工。
4、乙方必須為其施工工人購買保險。
5、乙方在施工中必須嚴格執行有關安全操作規范，因操作不當或失誤導致發生安全事故或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失或法律責任。
十一、乙方承諾保修期3年。
十二、雙方發生糾紛協商不成可向蘭山區人民法院起訴解決。
十三、本合同自雙方簽字起生效。
甲方：
乙方：
日期：
建筑工程施工合同12
委托方：_____________________（以下簡稱甲方）
受委托方：_____________________（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方協商，乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務，保證工程建設順利進行，特訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱：_____________________
工程地點：_____________________
二、工程承包方式：
甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。
三、承包費用：
根據該工程的設計和預算資料，經甲乙雙方共同協商約定，合同按供電部門所測線路每一公里8。5萬元計算，按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式：
在乙方拿到供電部門設計方案后，三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限：
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后，通知乙方進場，從進場之日起，預計____日內完工（遇雨順延）。
六、甲方責任：
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。
2、甲方設置業主代表，代表甲方對本工程進行監管。
4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工，保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責任：
1、負責工程的'施工，聯系驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的材料的質量。
2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格，由乙方負責整改，整改費用由乙方自負，但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用，不負責線路以外廠區要用的一切保護設備。
八、物資供應由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進場后，必須嚴格遵守有關現場規定，服從現場負責人統一指揮，若發生人身及設備安全事故，由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜，雙方另行約定。
本合同一式貳份，具有同等法律效力。甲方執壹份，乙方執壹份。本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后，本合同自動失效。
甲方：____________________________
乙方：____________________________
日期：____________________________
建筑工程施工合同13
甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經甲、乙雙方充分協商，簽訂合同如下：
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務：●按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，并保證材料的`質量;乙方應在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：●場地的管道安放及布線●設備的安裝調試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后，乙方開始對現場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單，
3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方應友好協商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監控圖象清晰，符合國家規范要求，終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據。
4、工程完工，乙方應根據實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統保證及工程維護乙方提供質量保證。在工程驗收合格后________年內，因設備自身質量問題發生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。
七、合同金額監控設備及安裝調試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
2.系統完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
3.系統完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執行過程中工程量的增減，則根據工程聯系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向當地人民法院提出訴訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉
3.本合同執行過程中，所有補充協議經甲乙雙方協商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜，雙方友好協商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同14
發包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱：____________________________
工程地點：____________________________
工程內容：____________________________
2、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準。
3、合同工期
開工日期：______年______月______號
坯房竣工日期：______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期：______年______月______號
合同工期總日歷天數：______天
4、工期延誤：
因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延
（1）設計變更和工程量增加;
（2）一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;
（3）不可抗力自然條件;
5、工程竣工：
乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。
6、工程質量標準：
__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)
7、合同價款
金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。
工程預支款：￥______萬元。
竣工日付款：余下總金額的______%。
工程款結算：檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。
8、組成合同的文件
（1）本合同協議書。
（2）標準、規范及有關技術文件。
（3）圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的`組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
11、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。
13、合同生效
合同訂立時間：____________年_______月______日
合同訂立地點：_______________________________
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________
承包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________
建筑工程施工合同15
（樁基礎工程）
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXXX有限公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關法律、行政法規，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上，雙方就以下施工事項協商一致，訂立如下協議：
一、 工程項目名稱：鼎XX
二、 工 程 地 點：大慶市XXX。
三、 工 程 內 容：地下樁基礎工程，1#樓及裙樓工程。超 流態混凝土灌注樁基礎施工。混凝土工程總量約為：2千多立方米。最終以實際發生的，并經甲方、乙方、監理現場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結算依據。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發生的工程量計算為準。
（1） 該工程造價中已包含勞保統籌費用及安全生產措施費、總包服務費、稅金等費用。
（2） 此工程價款中已包含水電費用及相關的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
（3） 最終以實際發生的工程量進行結算，工程量計算以設計圖紙尺寸及相關規定為依據。由甲方、乙方及監理現場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監理確認的為準。
（4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。
2、 承包方式
（1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
（2） 乙方自行負責工程所用水、電費用。
（3） 甲方負責監管乙方樁基礎工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監理的監管，乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規范》進行施工，如出現任何安全、質量事故均由乙方負責。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格，乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設備等應按經過甲方及監理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續作業。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現場不具備施工條件，工期順延。
七、質量要求
1、按設計圖紙、甲方、乙方及監理審定的施工組織設計及相關規范要求施工。工程質量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質量不合格所產生的一切責任及經濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監理單位及甲方提供完整、詳實的內業技術資料四份。
八、責任及義務
甲方責任及義務：
甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現場和通道等，為樁基礎工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務：
1、乙方施工樁基礎在監理的監督下和施工隊配合進行樁
基礎定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監理審批的、甲方指定進入施工現場的日期進入現場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內，向甲方及監理提供施工組織設計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監理的檢查、監督。
4、乙方在施工過程中如果發生由于土質（如粉質淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務采取一切措施保證施工質量及工期，由此而產生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。
5、乙方應嚴格按國家相關行業操作規程進行施工；樁及樁內鋼筋的'種類、規格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求；試樁時，乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應認真按照標準、規范、設計要求、經甲方及監理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監理工程師的監督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監理進行驗收。經甲方現場相關專業人員及監理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應及時通知甲方、現場專業人員及監理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質量。
9、乙方應與甲方及監理、施工單位積極配合，服從甲方及監理單位的施工管理及技術管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內，人工、材料及設備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內業資料的整理，竣工驗收后移交給監理和甲方。
14、安全生產 乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術交底工作，保證施工現場安全。如施工現場出現由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務
1、做好施工現場的“三通一平”工作。
2、負責協調乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現場內，由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協調處理建設行政管理部門的相關手續。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協商，作出補充協議，補充協議與合同具有同等效力。本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地 址： 地 址：
聯 系 電 話： 聯 系 電 話：
日 期： 日 期：
【建筑工程施工合同】相關文章：
建筑裝飾工程施工合同04-07
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工合同【薦】06-23
【熱門】建筑工程施工合同06-23
【精】建筑工程施工合同06-18
建筑工程施工合同【精】06-25
建筑工程施工合同(薦)07-05
建筑工程施工合同(精選15篇)06-20
建筑工程施工合同13篇06-21
建筑工程施工合同(15篇)06-15